本院認(rèn)為，依法成立的合同受法律保護(hù)，原告按照合同約定履行了施工義務(wù)，被告韓某某應(yīng)當(dāng)履行支付工程款的義務(wù)。根據(jù)合同約定，總建筑面積16000平方米，合同價(jià)款按建筑面積每平方米18元包干結(jié)算。被告韓某某應(yīng)向原告支付合同價(jià)款288000元，另原告還完成了合同外工程，工時(shí)費(fèi)為76862.69元，經(jīng)被告韓某某簽字認(rèn)可，亦應(yīng)當(dāng)予以支付。原告在履行合同過(guò)程中未出現(xiàn)違約現(xiàn)象，被告收取原告的10000元保證金應(yīng)當(dāng)返還原告，被告韓某某累計(jì)應(yīng)當(dāng)給付原告374862.69元，扣除已給付的240000元，被告韓某某應(yīng)當(dāng)再向原告支付134862.69元。因原告提交的4號(hào)車(chē)間照明燈用工單和3號(hào)廠房清掃費(fèi)用單未經(jīng)被告韓某某簽字認(rèn)可，本院不予認(rèn)定。根據(jù)合同的相對(duì)性原則，原告是與被告韓某某簽訂的合同，并未經(jīng)被告雙李公司同意，故對(duì)原告要求被告雙李公司支付工程款的訴求不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，2007年被告袁某丁雇傭原告等人到山東青島務(wù)工，雙方之間形成了勞務(wù)關(guān)系，被告作為勞務(wù)接受方應(yīng)依約支付原告勞動(dòng)報(bào)酬。被告對(duì)2007年12月18日欠原告工資款345元無(wú)異議，本院予以認(rèn)定。另該條上載明的王哥莊8.5個(gè)工未結(jié)，原告主張每個(gè)工65元，未提供充分證據(jù)予以證實(shí)，無(wú)法認(rèn)定，被告認(rèn)可每個(gè)工50元，屬自認(rèn)事實(shí)，本院予以確認(rèn)，據(jù)此認(rèn)定被告另欠原告工資款425元。被告對(duì)2012年3月8日署名“谷保元、谷某乙”的證明材料內(nèi)容不予認(rèn)可，經(jīng)本院對(duì)谷某乙及谷保元妻子進(jìn)行詢問(wèn)，結(jié)合證人袁某丙、袁某甲的證言，證實(shí)該證明材料雖非谷保元、谷某乙親筆簽名，但該材料中所稱的欠條袁某丁確實(shí)曾出具過(guò)，而且袁某丁也認(rèn)可出具過(guò)該欠條，該組證據(jù)相互印證，足以證實(shí)原告主張的在青島滄口區(qū)務(wù)工時(shí)，被告欠其工資款725元，故本院對(duì)該事實(shí)予以認(rèn)定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，根據(jù)本院認(rèn)定的證據(jù)和本案當(dāng)事人陳述，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司承建辛集奧森鋼廠部分鋼結(jié)構(gòu)工程，后河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給實(shí)際施工人朱勝利、李某某。被告朱勝利陳述其與李某某系合伙關(guān)系，原告跟隨被告李某某在該工地施工，原告與被告李某某、朱勝利形成勞務(wù)關(guān)系，現(xiàn)尚欠原告工資款5668元，故根據(jù)法律規(guī)定對(duì)欠原告霍某某的工資款，被告李某某和朱勝利應(yīng)負(fù)連帶償還責(zé)任。被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給不具有承建鋼結(jié)構(gòu)工程合法資質(zhì)的自然人朱勝利和李某某具體施工建設(shè)，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司的行為違反了法律禁止性規(guī)定，參照勞動(dòng)和社會(huì)保障部、建設(shè)部2004年聯(lián)合頒布的《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》（勞社部發(fā)（2004）22號(hào)）第十二條規(guī)定，“工程總承包企業(yè)不得將工程違反規(guī)定發(fā)包、分包不具備用工主體資格的組織或個(gè)人，否則應(yīng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任?！钡囊?guī)定，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)連帶給付霍某某工資責(zé)任。依照《中華人名共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零八條之規(guī)定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，根據(jù)本院認(rèn)定的證據(jù)和本案當(dāng)事人陳述，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司承建辛集奧森鋼廠部分鋼結(jié)構(gòu)工程，后河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給實(shí)際施工人朱勝利、李某某。被告朱勝利陳述其與李某某系合伙關(guān)系，原告跟隨被告李某某在該工地施工，原告與被告李某某、朱勝利形成勞務(wù)關(guān)系，現(xiàn)尚欠原告工資款10000元，故根據(jù)法律規(guī)定對(duì)欠原告霍某某的工資款，被告李某某和朱勝利應(yīng)負(fù)連帶償還責(zé)任。被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給不具有承建鋼結(jié)構(gòu)工程合法資質(zhì)的自然人朱勝利和李某某具體施工建設(shè)，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司的行為違反了法律禁止性規(guī)定，參照勞動(dòng)和社會(huì)保障部、建設(shè)部2004年聯(lián)合頒布的《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》（勞社部發(fā)（2004）22號(hào)）第十二條規(guī)定，“工程總承包企業(yè)不得將工程違反規(guī)定發(fā)包、分包不具備用工主體資格的組織或個(gè)人，否則應(yīng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任?！钡囊?guī)定，被告河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)連帶給付霍某某工資責(zé)任。依照《中華人名共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零八條之規(guī)定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，公民享有健康權(quán)。侵害公民身體造成傷害的，應(yīng)當(dāng)賠償受害人醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等費(fèi)用。原被告因澆地跑水引發(fā)爭(zhēng)執(zhí)，被告郭占新致傷原告宋某某，有曲周縣公安局曲公（侯）行罰決字〔2017〕0165號(hào)行政處罰決定書(shū)認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。被告郭占新致傷原告宋某某，給宋某某造成的損失包括醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)，應(yīng)予賠償。關(guān)于原告的誤工費(fèi)，原告在家務(wù)農(nóng)，依據(jù)2016年度河北省農(nóng)村居民人均年可支配收入標(biāo)準(zhǔn)，原告誤工費(fèi)為11919元÷365天×18天＝587.79元；護(hù)理費(fèi)，其丈夫花聚新系農(nóng)民工 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告與被告口頭協(xié)議，約定合伙承接工程，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共同執(zhí)行合伙事務(wù)，是原被告各方真實(shí)意思表示，沒(méi)有違反法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，且原被告對(duì)存在合伙關(guān)系的事實(shí)亦無(wú)異議，故原、被告之間成立個(gè)人合伙關(guān)系，本院予以確認(rèn)。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)系在原、被告合伙事務(wù)結(jié)束后，有部分尾款未領(lǐng)取完畢前，原、被告之間是否能對(duì)前期已領(lǐng)取的勞務(wù)工程款進(jìn)行清算分割的問(wèn)題。本案中，原、被告均認(rèn)可工程款由被告田小豹從發(fā)包方領(lǐng)取。對(duì)此原、被告在合伙期間應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則，各方對(duì)各自的帳目和票據(jù)進(jìn)行提供，各方均負(fù)有對(duì)自己所掌握資金支出情況的負(fù)有舉證責(zé)任，對(duì)未完成舉證責(zé)任的，應(yīng)承擔(dān)不利的的法律后果。因此案系鋼筋綁扎勞務(wù)分包工程，原、被告支出的大部分款項(xiàng)用于工人工資及生活費(fèi)開(kāi)支。原 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為:上訴人精信公司提出的其向三碗水（北京）貿(mào)易有限公司支付的5萬(wàn)元承兌匯票貼息補(bǔ)償款，不屬于支付的工程款，也不是支付工程款過(guò)程中必然發(fā)生的費(fèi)用，該5萬(wàn)元不應(yīng)當(dāng)從工程款中扣減。趙其民提供的關(guān)于2013年12月20日精信公司支付防水工程農(nóng)民工工資25萬(wàn)元以及王福田賬戶向張光偉賬戶打款25萬(wàn)元的證據(jù)不足以證明該款和王某某工程款的關(guān)聯(lián)性，對(duì)精信公司提出的該25萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)從工程款中扣減的主張，本院不予支持。對(duì)于李懷丙、李懷真的工程款15萬(wàn)元、代付電費(fèi)73440元，因精信公司無(wú)法證明與本案有關(guān)，本院對(duì)精信公司請(qǐng)求扣減相應(yīng)工程款的主張不予支持。精信公司向高斌支付的25萬(wàn)元，是因協(xié)助本院執(zhí)行（2012）衡民三初字第18號(hào)民事調(diào)解書(shū)過(guò)程中，依照本院的執(zhí)行裁定和協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)履行的，故該25萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)從精信公司拖欠王某某的工程款中予以扣減。對(duì)于精信公司向張光偉支付工人工資45萬(wàn)元，有支款人張光偉以及農(nóng)民工代表的簽字，另有王某某于2013年12月19日的同意意見(jiàn)，屬于對(duì)精信公司代王某某向張光偉付款的追認(rèn)，故該筆工程款應(yīng)當(dāng)從精信公司欠付王某某的工程款中予以扣減。綜上，精信公司拖欠王某某的工程款應(yīng)當(dāng)為一審判決認(rèn)定的2729313.28元減去精信公司向高斌的付款25萬(wàn)元，減去向張光偉的付款45萬(wàn)元 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，2012年3月8日，建設(shè)單位陳懷林與被告李某某簽訂的《隧道窯工程合同書(shū)》，可以證明被告李某某承包了陜西省榆林市榆林區(qū)盛源磚廠的新環(huán)保隧道窯工程，且被告均對(duì)組織原告等多名民工進(jìn)行施工的事實(shí)亦不持爭(zhēng)議。本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)為三被告中哪一被告應(yīng)對(duì)原告的工資進(jìn)行給付，誰(shuí)應(yīng)作為本案的承擔(dān)責(zé)任主體。三被告雖均缺席，但經(jīng)查，被告李某某和趙某某均認(rèn)可馮某某作介紹人，未涉及該工程的承包事宜，原告請(qǐng)求馮某某承擔(dān)責(zé)任無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。被告李某某從建設(shè)單位承包了該工程后，辯稱口頭約定以46萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)包給了被告趙某某，應(yīng)當(dāng)由趙某某承擔(dān)責(zé)任，但并未能提供轉(zhuǎn)包事實(shí)的基本證據(jù)，且趙某某對(duì)轉(zhuǎn)包事實(shí)失口否認(rèn)。根據(jù)舉證的強(qiáng)弱程度及舉證責(zé)任的分配原則，被告李某某應(yīng)承擔(dān)舉證不能而產(chǎn)生的對(duì)自己不利的法律后果。故原告請(qǐng)求趙某某和馮某某承擔(dān)付款責(zé)任沒(méi)且充分證據(jù)。原告的工資款應(yīng)當(dāng)由被告李某某給付。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五條、第六條、第一百一十四條；《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零八條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，公民、法人的合法的民事權(quán)益受法律保護(hù)，任何組織和個(gè)人不得侵犯。當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。我國(guó)合同法規(guī)定當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。原告樊某某與被告張某寫(xiě)有施工合同以及被告王某增給原告寫(xiě)的書(shū)面材料，證明原告建廠工資款55000元未付，被告張某應(yīng)給付原告工資款，至今未付，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率計(jì)付利息。原告要求被告按年利率6%支付占用資金期間的利息，是《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》，故不適用于本案。原告提供的證據(jù)不能證明被告張某與王某增、王漾是合伙關(guān)系，故原告要求被告王某增、王漾承擔(dān)責(zé)任，不予支持。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六條、第八條 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告冀通公司與被告冀中公司簽訂的建筑工程合同書(shū)，其主要內(nèi)容不違背國(guó)家法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，該合同合法有效。原告與被告龔某某以黃建龍名義簽訂的建筑工程合同書(shū)，雖經(jīng)被告龔某某事后追認(rèn)，但原告張俊某作為承包人無(wú)建筑施工企業(yè)資質(zhì)，龔某某作為發(fā)包者無(wú)承包人被告冀中公司的授權(quán)，被告冀中公司對(duì)該合同不予追認(rèn)，該建筑工程合同書(shū)無(wú)效。但原告已實(shí)際施工，且被告冀中公司在原告開(kāi)始施工后，陸續(xù)支付原告部分工程款，雙方已形成實(shí)際的轉(zhuǎn)包關(guān)系，因原告無(wú)建筑資質(zhì)，且未取得發(fā)包人被告冀通公司的同意，轉(zhuǎn)包行為無(wú)效，雙方應(yīng)予返還，恢復(fù)原狀，因原告投入形式為勞務(wù)及建筑材料。不能適用恢復(fù)原狀的返還原則，應(yīng)折價(jià)補(bǔ)償?，F(xiàn)涉訴工程已實(shí)際交付使用，且原告已完成工程量的價(jià)值業(yè)經(jīng)司法鑒定部門(mén)確認(rèn)，原告請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予支持。被告冀中公司稱已支付原告工程款2008000元，但其在公安部門(mén)及本院詢問(wèn)筆錄中自述已付2002000元，且未提交已支付原告2008000元的相關(guān)證據(jù)，參照鑒定部門(mén)意見(jiàn) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為:饒陽(yáng)縣公安交警大隊(duì)對(duì)事故基本事實(shí)及事故的責(zé)任認(rèn)定，雙方無(wú)爭(zhēng)議，被告孫某某與王某某承擔(dān)責(zé)任的比例應(yīng)按7:3來(lái)確定。原告和其他乘座人不承擔(dān)事故責(zé)任。原告乘座的被告孫某某駕駛的車(chē)輛相對(duì)于王某某駕駛的車(chē)輛，屬于第三者，王某某的車(chē)輛在華安保險(xiǎn)投保有“機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)”，對(duì)于原告的損失，應(yīng)由華安保險(xiǎn)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，鑒于事故同時(shí)造成多人受傷，可在平衡各受害人損失后，合理分配交強(qiáng)險(xiǎn)各分項(xiàng)限額內(nèi)的賠償數(shù)額。對(duì)于交強(qiáng)險(xiǎn)不足賠償原告損失的部分，應(yīng)由被告孫某某和被告王某某按7:3的比例賠償原告。原告韓某弄的合理?yè)p失，其中醫(yī)療費(fèi)14814.8元，有相應(yīng)的票據(jù)，本院予以確認(rèn)；原告韓某弄主張的14天住院伙食補(bǔ)助費(fèi)700元，是合理的，被告無(wú)異議，予以確認(rèn)。原告提交的鑒定意見(jiàn)書(shū)和所在公司的證據(jù)能夠證明，原告受傷后誤工天數(shù)為150天；原告系衡水衡湖醇釀酒有限公司職工 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告河北華億建設(shè)工程有限公司承接“友誼商店改造項(xiàng)目”東配樓木工工程后由原告等17人完成并尚欠164800元工人工資未付的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院依法予以確認(rèn)。河北華億建設(shè)工程有限公司出具的無(wú)其他證據(jù)佐證的授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件不能獨(dú)立證明緱保合與趙洪恩訂立《協(xié)議書(shū)》的行為系職務(wù)行為，緱保合的該項(xiàng)主張證據(jù)不足，本院依法不予采信。緱保合與趙洪恩訂立《協(xié)議書(shū)》以及在給付原告等人20000元后出具欠條的事實(shí)足以證明其對(duì)于欠付的164800元工人工資負(fù)有給付責(zé)任。綜上，原告要求被告緱保合、被告河北華億建設(shè)工程有限公司給付7500元工資及逾期付款利息的訴訟請(qǐng)求應(yīng)依法予以支持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零九條 ?、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條 ?之規(guī)定，判決如下:一、被告河北華億建設(shè)工程有限公司于本判決生效后十日內(nèi)支付原告工資7500元及逾期利息（利息自2011年12月28日起按中國(guó)人民銀行同期銀行貸款利率計(jì)算至本判決生效之日止）。二、被告緱保合對(duì)第一項(xiàng)判決內(nèi)容負(fù)連帶清償責(zé)任。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，根據(jù)原告提交的證據(jù)，原告陳某某、李某某與被告劉國(guó)奎具有勞務(wù)合同關(guān)系，被告劉國(guó)奎理應(yīng)按時(shí)向原告支付勞務(wù)費(fèi)，久拖不付顯系不妥，故對(duì)原告請(qǐng)求被告劉國(guó)奎支付勞務(wù)費(fèi)155200元及利息的訴訟請(qǐng)求予以支持。原告提交的證據(jù)不能證明與被告水利公司具有勞務(wù)關(guān)系，故對(duì)其要求被告水利公司支付勞務(wù)費(fèi)的訴訟請(qǐng)求不予支持。被告劉國(guó)奎辯稱因水利公司及楊家?guī)X、邢金錄未向其支付全部工程款，故其無(wú)法支付原告勞務(wù)費(fèi)，該抗辯主張系另一法律關(guān)系，與本案不具有關(guān)聯(lián)性，故對(duì)該主張本院不予支持。綜上所述，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百一十八條、第一百七十六條，《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條之規(guī)定，判決如下： 一、限被告劉國(guó)奎于本判決生效之日起三日內(nèi)支付原告陳某某、李某某勞務(wù)費(fèi)155200元及利息（自2015年7月11日至付清之日止按中國(guó)人民銀行同期存款利率的3倍計(jì)算）；二、駁回原告陳某某、李某某的其他訴訟請(qǐng)求 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為：雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在本案中被告李海軍在張海林在建的二層小樓建筑工程中負(fù)責(zé)組織施工人員及物料，與張海林不存在承包關(guān)系，故原告的真正雇主是張海林，而不是李海軍，所以對(duì)于原告的此次人身?yè)p害應(yīng)由張海林單獨(dú)承擔(dān)賠償責(zé)任，而不應(yīng)再由李海軍連帶賠償。原告請(qǐng)求由李海軍和張海林連帶賠償?shù)闹鲝?，因無(wú)證據(jù)證明兩者具有承包關(guān)系，故不予支持。個(gè)人之間形成勞務(wù)關(guān)系，提供勞務(wù)一方因勞務(wù)自己受到損害的，根據(jù)雙方各自的過(guò)錯(cuò)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本案中，原告王某某系長(zhǎng)期從事木工行業(yè)的成年人，應(yīng)具備專業(yè)的施工常識(shí)。其受雇后，在施工的現(xiàn)場(chǎng)從事高空危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)注意人身安全，對(duì)自己的行為做出合理判斷，但其在施工中卻未盡到注意義務(wù)，用模板擊打校正木楞，導(dǎo)致其從一層頂上摔下，對(duì)損害事實(shí)的發(fā)生，原告王某某亦存在一定過(guò)錯(cuò)，應(yīng)就其過(guò)錯(cuò)自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，適當(dāng)減輕雇主張海林的賠償責(zé)任。鑒于本案的實(shí)際情況原告王某某應(yīng)自行承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)損失的30 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告李小坤帶領(lǐng)工人在被告劉某某所承包的建筑工地干活，為被告提供了勞務(wù)，被告應(yīng)支付給原告及工人相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬。被告兩次給原告書(shū)寫(xiě)的工資款欠條中清楚的載明了被告尚欠原告及工人的工資款數(shù)額共計(jì)69700元，被告應(yīng)如數(shù)及時(shí)給付原告。原告請(qǐng)求被告給付因追要工資款所造成的經(jīng)濟(jì)損失無(wú)證據(jù)證明具體損失，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零九條和《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條、第二百五十三條之規(guī)定，判決如下： 一、被告李小坤在判決書(shū)生效后五日內(nèi)，給付原告劉某某工資款69700元。二、駁回原告李小坤的其它訴訟請(qǐng)求。如被告未按本判決書(shū)指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)1543元，由被告劉某某負(fù)擔(dān)。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告王可印等人受雇于被告張健康、寧某某，從事二被告承包的遼寧省建昌縣八家子鎮(zhèn)居民安置樓工程的外墻掛網(wǎng)、抹灰及噴漆等工作，期間被告張健康曾帶原告等人到遼寧省綏中縣宏躍大酒店施工，基于被告張健康、寧某某共同雇主的身份，原告有理由相信被告張健康安排工作的行為能代表被告寧某某，故二被告共同負(fù)有向原告支付勞動(dòng)報(bào)酬的義務(wù)。二被告出具的欠條未載明拖欠原告勞動(dòng)報(bào)酬的數(shù)額，原告主張拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬6150元具有合理性，對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零六條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下： 被告張健康、寧某某于判決生效后3日內(nèi)給付原告王可印勞動(dòng)報(bào)酬6150元。如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)50元減半收取25元，由被告張健康、寧某某共同負(fù)擔(dān) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告王某某等人受雇于被告張健康、寧某某，從事二被告承包的遼寧省建昌縣八家子鎮(zhèn)居民安置樓工程的外墻掛網(wǎng)、抹灰及噴漆等工作，期間被告張健康曾帶原告等人到遼寧省綏中縣宏躍大酒店施工，基于被告張健康、寧某某共同雇主的身份，原告有理由相信被告張健康安排工作的行為能代表被告寧某某，故二被告共同負(fù)有向原告支付勞動(dòng)報(bào)酬的義務(wù)。二被告出具的欠條未載明拖欠原告勞動(dòng)報(bào)酬的數(shù)額，原告主張拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬3480元具有合理性，對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零六條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下： 被告張健康、寧某某于判決生效后3日內(nèi)給付原告王某某勞動(dòng)報(bào)酬3480元。如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)50元減半收取25元，由被告張健康、寧某某共同負(fù)擔(dān) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告隆泰公司承包被告潤(rùn)和房地產(chǎn)公司的建筑工程，被告河北隆泰秦某某分公司實(shí)際施工將部分工程分包給不具備用工主體資格的被告孫某某的事實(shí)存在，被告河北隆泰公司雖否認(rèn)其與被告孫某某間的轉(zhuǎn)包關(guān)系，但原告工作的地點(diǎn)為被告河北隆泰承建的萬(wàn)和郡工地，且被告孫某某提供被告河北隆泰秦某某分公司法人張群給被告孫某某撥付工程款的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，及孫某某雇傭在萬(wàn)和郡施工的眾多工人起訴后被告河北隆泰秦某某分公司向部分工人給付工資的事實(shí)都能夠印證被告孫某某在被告河北隆泰承建的萬(wàn)和郡小區(qū)消防工程實(shí)際施工，被告孫某某雇傭原告韓某某等人施工，應(yīng)依法向原告支付勞動(dòng)報(bào)酬。經(jīng)原告與被告孫某某核對(duì)，被告為原告出具了欠款5040元的欠條，被告孫某某應(yīng)按雙方核對(duì)的欠款數(shù)額給付原告韓某某工資，被告河北隆泰公司秦某某分公司違法將部分工程分包給被告孫某某，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，被告河北隆泰公司秦某某分公司不是獨(dú)立法人不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，故其總公司被告河北隆泰公司亦應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任；被告潤(rùn)和房地產(chǎn)公司不拖欠被告河北隆泰公司工程款，故對(duì)拖欠原告工資不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百一十八條、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第三條，《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十九條第三款，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條，《中華人民共和國(guó)公司法》第十三條第一款之規(guī)定，判決如下 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告鐵風(fēng)民在被告彭某某、任某增合伙開(kāi)辦的水泥制磚廠工作，二被告拖欠原告工資款3200元的事實(shí)清楚，債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，被告彭某某、任某增應(yīng)當(dāng)履行向原告鐵風(fēng)民支付所欠工資款的義務(wù)，故原告的訴訟請(qǐng)求本院予以支持。被告任某增經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權(quán)利。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條 ?、《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零八條 ?之規(guī)定，判決如下:被告彭某某、任某增于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告鐵風(fēng)民工資款3200元。如果未按本判決指定的期限履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)50元，減半收取25元，由被告彭某某、任某增均擔(dān)。如不服本判決 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，根據(jù)原、被告的陳述及各自提交的證據(jù)可以認(rèn)定:被告邯三公司將其承包的萬(wàn)和郡小區(qū)模板安裝工程分包給被告汪某財(cái)、陸某，被告陸某雇傭原告從事裝、拆卸模板工作。被告陸某對(duì)欠原告工資810元并無(wú)異議。關(guān)于被告汪某財(cái)、陸某應(yīng)否對(duì)原告訴請(qǐng)工資承擔(dān)給付責(zé)任及如何承擔(dān)問(wèn)題，本院認(rèn)為，原告雖由被告陸某經(jīng)手招用，被告汪某財(cái)未管理具體施工工作，但被告汪某財(cái)與陸某是共同承包的萬(wàn)和郡小區(qū)模板安裝工程，故該二被告與原告形成雇傭關(guān)系，二人應(yīng)對(duì)原告工資承擔(dān)共同給付責(zé)任。關(guān)于被告邯三公司應(yīng)否對(duì)原告訴請(qǐng)工資承擔(dān)給付責(zé)任及如何承擔(dān)問(wèn)題，《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》第十二條規(guī)定:工程總承包企業(yè)不得將工程違反規(guī)定發(fā)包、分包給不具備用工主體資格的組織或個(gè)人，否則應(yīng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任。本案中，被告邯三公司將其承包工程分包給不具用工主體資格的兩自然人，故該公司應(yīng)對(duì)被告汪某財(cái)、陸某拖欠原告工資810元承擔(dān)連帶責(zé)任。至于該公司與汪、陸之間的爭(zhēng)議應(yīng)按其各自法律關(guān)系另行解決。綜上，依照 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告經(jīng)第三人董生民招用，到第三人董生民承包的秦皇島海洋新城西嶺安置區(qū)工地工作，且第三人董生民對(duì)拖欠原告工資7300元的事實(shí)并無(wú)異議，故第三人董生民應(yīng)承擔(dān)給付原告工資的責(zé)任。關(guān)于被告是否承擔(dān)給付工資的問(wèn)題，《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》第十二條規(guī)定，工程總承包企業(yè)不得將工程違反規(guī)定發(fā)包、分包給不具備用工主體資格的組織或個(gè)人，否則應(yīng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任。原告將工程分包給不具有用工主體資格的個(gè)人，應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。被告雖主張已將農(nóng)民工工資全部發(fā)放完畢，但其提供證據(jù)不能證明其主張，故本院對(duì)被告該主張不予支持。被告應(yīng)對(duì)董生民給付原告工資承擔(dān)連帶清償責(zé)任。關(guān)于被告是否承擔(dān)給付25%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的問(wèn)題，因原告系第三人董生民招用，原、被告之間未建立勞動(dòng)關(guān)系，原告的該項(xiàng)請(qǐng)求于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零八條、參照《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，平安財(cái)險(xiǎn)秦某某支公司上訴對(duì)史金某的月收入數(shù)額有異議。史金某系海港醫(yī)院退休返聘的主任醫(yī)師，本案一審時(shí)，其提交了單位出具的工資每月為4000元的誤工證明，根據(jù)其職業(yè)性質(zhì)和證據(jù)情況，一審認(rèn)定其誤工工資的數(shù)額比較合理。另外，平安財(cái)險(xiǎn)秦某某支公司稱史金某存在掛床現(xiàn)象，但未提供充分證據(jù)予以證明，本院不予采信。綜上，平安財(cái)險(xiǎn)秦某某支公司的上訴請(qǐng)求不能成立，應(yīng)予駁回。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)630元，由中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司秦某某中心支公司負(fù)擔(dān)。本判決為終審判決。 審 判 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告以被告欠付其工程款33453.58元為由起訴要求被告給付該筆工程款，并提供了居然之家工程結(jié)算單一份，根據(jù)該份工程結(jié)算單載明的內(nèi)容及原被告當(dāng)庭陳述內(nèi)容，可以認(rèn)定原告承攬了居然之家干掛石材龍骨焊接相關(guān)工程及工程價(jià)款為73453.58元，被告肖利文已給付40000元，尚欠33453.58元的事實(shí)。本案中，被告認(rèn)為其是給江西昌廈工程集團(tuán)公司張家口分公司的負(fù)責(zé)人陳峰鵬打工的，不應(yīng)由其支付該筆工程款。根據(jù)本案庭審中雙方陳述的內(nèi)容，原告對(duì)被告所述該情況并不認(rèn)可，亦不知情，且原被告均認(rèn)可原告承攬上述工程是與被告肖利文直接接觸并商討定價(jià)、付款等事宜，且被告肖利文亦在原告工程量結(jié)算單上簽字并由其直接向原告支付工程款，上述行為均使原告有理由相信被告肖利文為雇傭方，且被告肖利文亦未能提供足以排除其承擔(dān)相應(yīng)給付義務(wù)的證據(jù)，故原告將肖利文作為本案被告并要求其給付所欠工程款33453.58元，并無(wú)不當(dāng)，本院予以支持。另，對(duì)被告提出的罰款、維修等問(wèn)題，因與本案屬不同法律關(guān)系，被告可另行處理 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，趙某某雇工為戰(zhàn)友公司提供勞動(dòng)，戰(zhàn)友公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額支付相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬。本案中趙某某提供的雙方對(duì)賬單可以證實(shí)戰(zhàn)友公司所欠工資的事實(shí)，且戰(zhàn)友公司對(duì)此也無(wú)異議，故對(duì)趙某某要求戰(zhàn)友公司支付所欠工資款1056828元的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條規(guī)定，判決如下： 赤城縣戰(zhàn)友農(nóng)工商科技開(kāi)發(fā)有限公司于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)支付趙某某工資款共計(jì)1056828元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)14311元，適用簡(jiǎn)易程序減半收取計(jì)7155.5元，由赤城縣戰(zhàn)友農(nóng)工商科技開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省張家口市中級(jí)人民法院。 審判員 李樹(shù)艷 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告楊某某個(gè)人委托其父被告楊利給原告出具了18000元的欠條，證實(shí)了被告楊某某欠原告工資款18000元的事實(shí)，扣除已給付的9000元，剩余所欠工資款9000元應(yīng)當(dāng)給付。被告楊利在被告楊某某授權(quán)的代理權(quán)限內(nèi)以其名義實(shí)施的民事法律行為，民事責(zé)任應(yīng)由被代理人楊某某承擔(dān)，故被告楊某某應(yīng)負(fù)還款責(zé)任，楊利不負(fù)擔(dān)。原告要求被告張某某鹿某建筑工程有限公司承擔(dān)還款責(zé)任，未提交證據(jù)證實(shí)，不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第六十三條、第八十四條、第一百零八條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第九十條規(guī)定，判決如下： 一、被告楊某某于判決生效之日起十日內(nèi)給付原告楊成紀(jì)工資款9000元；二、駁回原告要求被告楊利、張某某鹿某建筑工程有限公司承擔(dān)還款責(zé)任的訴訟請(qǐng)求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，宣化住宅公司與下花園社保局簽訂的建設(shè)工程施工合同，以及2011年6月20日原告與被告宣化住宅公司簽訂的下花園區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合服務(wù)中心人工費(fèi)的承包協(xié)議書(shū)，均系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。宣化住宅公司欠原告工程款506283.5元的事實(shí)清楚，二者之間的合同之債法律關(guān)系明確，宣化住宅公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原告工程款的責(zé)任，因此，對(duì)原告要求宣化住宅公司給付拖欠工程款的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。原告在庭審中主動(dòng)放棄要求被告支付120000元利息的訴訟請(qǐng)求，是對(duì)實(shí)體權(quán)利的處置，本院予以準(zhǔn)許。關(guān)于下花園社保局是否應(yīng)承擔(dān)支付工程款的義務(wù)的問(wèn)題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任”。本案庭審中，下花園社保局承認(rèn)其欠宣化住宅公司部分工程款未給付，原告訴求的506283.5元在下花園社保局欠付宣化住宅公司的工程款范圍內(nèi) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為原告張某某退出合同的時(shí)間為2012年10月24日。第二個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)是被告提出的本人履行合同產(chǎn)生損失的抗辯事實(shí)是否存在及損失的具體數(shù)額。被告主張其在履行合同時(shí)原告存在違約和過(guò)錯(cuò)行為，導(dǎo)致被告共損失了32.05萬(wàn)元。為證實(shí)其主張，被告提交了如下證據(jù)材料:第3號(hào)、窩工工資損失證據(jù):25名工人的聘用合同；25名工人工資發(fā)放表6張。證明從2012年10月1日至2012年12月31日被告因窩工產(chǎn)生工資損失22.75萬(wàn)元；第4號(hào)、窩工飲食費(fèi)損失證據(jù):依第3號(hào)證據(jù)材料中的工人聘用合同第五條的約定，證明窩工期間的飲食費(fèi)用損失6.8250萬(wàn)元。第5號(hào)、花園果品公司出具的證明一份。證明窩工事實(shí)和期間。第6號(hào)、依照《鋼結(jié)構(gòu)分包合同》第四條第（二）項(xiàng)、第四條第（三）項(xiàng)的約定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告曾受雇于被告輝煌公司為其撿土豆，雙方之間形成了勞務(wù)合同關(guān)系，原告系提供勞務(wù)一方，被告輝煌公司系接受勞務(wù)一方。原告陳述其去被告輝煌公司的地里是為了要?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬，且2015年9月20日事發(fā)之前，原告稱自己給工人墊付了報(bào)酬，送走工人以后，返回被告輝煌公司的地里，和被告輝煌公司法定代表人要報(bào)酬。對(duì)此，被告輝煌公司不予認(rèn)可，并舉證費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單1張，主張被告輝煌公司已于2015年9月19日給原告結(jié)清了報(bào)酬。故無(wú)法認(rèn)定原告與被告輝煌公司之間在原告遭受傷害發(fā)時(shí)存在勞務(wù)關(guān)系。同時(shí)，即使存在勞務(wù)關(guān)系，按照原告的陳述，其是因?yàn)閳?bào)酬問(wèn)題去到地里而導(dǎo)致受傷，因此，原告的受傷也不是在提供勞務(wù)活動(dòng)中造成的。原告要求被告輝煌公司承擔(dān)賠償責(zé)任于法無(wú)據(jù)，對(duì)原告受傷遭受的損失，不應(yīng)由被告輝煌公司承擔(dān)，而應(yīng)由實(shí)際侵權(quán)人即肇事車(chē)輛的車(chē)主被告祥鼎公司承擔(dān)。故本案的案由不是提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛，而應(yīng)為健康權(quán)糾紛。被告祥鼎公司經(jīng)本院傳票傳喚既未到庭參加訴訟，也未向本院提交答辯意見(jiàn) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告肖某某與被告劉某某等雖未簽訂書(shū)面施工合同，但原告按照要求完成了施工內(nèi)容，并交付使用，被告劉某某應(yīng)依約支付工程款，被告弘某公司將資質(zhì)出借給缺乏資質(zhì)的劉某某等，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條的規(guī)定，判決如下： 被告劉某某于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告肖某某工程款135000元。被告江蘇弘某建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。如未按本判決指定期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)4339元，減半收取計(jì)2170元，由被告負(fù)擔(dān)1500元，原告負(fù)擔(dān)670元。原告預(yù)交2170元，予以退還1500元。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原、被告對(duì)被告李某某借用原告資質(zhì)承攬寬城縣寬大商貿(mào)城全友家具店裝修工程及原告已向?qū)挸菨M族自治縣人力資源和社會(huì)保障局、河北省寬城滿族自治縣人民法院給付工人工資及行政罰款的事實(shí)陳述一致，本院予以確認(rèn)。被告李某某主張?jiān)撗b修工程和被告曲建國(guó)共同承包，故被告主張應(yīng)由曲建國(guó)負(fù)責(zé)償還原告墊付工資款及所拖欠工資款的義務(wù)，但本案中系被告李某某向原告借用資質(zhì)，原告允許被告李某某借用原告公司的名稱和資質(zhì)對(duì)外承包工程，即原告僅對(duì)被告李某某借用原告公司資質(zhì)簽訂合同所產(chǎn)生的債務(wù)對(duì)外承擔(dān)連帶清償責(zé)任，被告李某某將其借用原告資質(zhì)承包的工程給他人，理由于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。被告李某某借用原告北京宜美家園建筑裝飾工程有限公司張某分公司資質(zhì)與周鳳剛簽訂全友家具寬城專賣(mài)店裝修工程，并由李某某從發(fā)包方領(lǐng)取工程款，故對(duì)該裝修工程所欠的工人工資應(yīng)由李某某承擔(dān)給付義務(wù)。因被告曲建國(guó)主張與被告李某某有協(xié)議，二人分?jǐn)偹饭と斯べY，事實(shí)證明二被告對(duì)工人工資均有給付義務(wù)，故被告曲建國(guó)應(yīng)與被告李某某承擔(dān)連帶責(zé)任。原告向本院提交了其代被告給付款項(xiàng)的相關(guān)證據(jù)，本院對(duì)原告已墊付工人工資245050元，交納行政罰款30000元，交納執(zhí)行費(fèi)4304元的事實(shí)予以確認(rèn)。原告出借資質(zhì)給被告，被告利用原告資質(zhì)承攬工程施工，結(jié)算工程款，原、被告之間形成合同關(guān)系，現(xiàn)被告因未支付本應(yīng)由其支付的工人工資 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原、被告雙方所簽訂的施工合同，系雙方的真實(shí)意思表示，不違反相關(guān)法律及行政法規(guī)的規(guī)定，為有效合同。1、關(guān)于是否構(gòu)成重復(fù)起訴。原告在第一次訴訟中未申請(qǐng)鑒定，因證據(jù)不足被駁回訴訟請(qǐng)求后再次起訴并申請(qǐng)鑒定，由于雙方對(duì)案涉變更工程的造價(jià)無(wú)法達(dá)成一致，鑒定成為確定變更工程造價(jià)的唯一途徑，對(duì)查明事實(shí)尤為必要，因此原告再行起訴的同時(shí)申請(qǐng)鑒定，并未違反“一事不再理原則”，不構(gòu)成重復(fù)起訴。2、關(guān)于變更工程造價(jià)。招投標(biāo)文件系雙方為了建立合同進(jìn)行磋商形成的，亦應(yīng)視為雙方的真實(shí)意思，對(duì)合同未約定的事項(xiàng)具有約束力。被告在招標(biāo)文件中載明：總監(jiān)理工程師對(duì)任何事項(xiàng)進(jìn)行確定或商定時(shí)，應(yīng)與合同當(dāng)事人協(xié)商，盡量達(dá)成一致，不能達(dá)成一致的，總監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真研究后審慎確定。對(duì)總監(jiān)理工程師的確定有異議的，構(gòu)成爭(zhēng)議 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原、被告所簽訂的房屋承建合同合法有效，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人均應(yīng)依約及時(shí)履行各自的義務(wù)。雙方提供的合同中部分條款不一致，根據(jù)原告提供的合同變更以”甲方簽字”為前提，即以被告簽字為前提，但雙方未對(duì)變更事項(xiàng)書(shū)面達(dá)成一致，原告亦未提供李守義簽字的變更合同，故原告據(jù)此主張變更量，依據(jù)不足，但工程確實(shí)存在變更的事實(shí)，訴訟中原告申請(qǐng)鑒定，被告怠于配合，致無(wú)法鑒定，鑒定不能后果應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)，故對(duì)原告主張的工程變更量46443元酌情支持10000元。關(guān)于原告主張的損失，無(wú)證據(jù)佐證，不予支持。被告提出后期繼續(xù)完成工程花費(fèi)的情況，原告不認(rèn)可，且無(wú)其他證據(jù)佐證，不予采信。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告劉某無(wú)相應(yīng)建筑施工資質(zhì)，從事建筑施工活動(dòng)，其與被告所簽訂的建設(shè)工程施工合同即《建筑工程施工協(xié)議》，依照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）第一條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，屬無(wú)效合同。因涉案工程尚未最終竣工驗(yàn)收，雙方亦為進(jìn)行工程款結(jié)算，故原告請(qǐng)求被告支付工程款依據(jù)不足，不予支持，可在工程竣工驗(yàn)收后，再行主張。但原告進(jìn)行了施工作業(yè)，被告依照相關(guān)規(guī)定應(yīng)及時(shí)支付農(nóng)民工工資，雙方對(duì)工資款數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，應(yīng)予采信，被告未按協(xié)議約定足額支付農(nóng)民工工資，應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行之義務(wù)。原告主張的墊付款及零工工資，證據(jù)不足，不予支持。綜上，依照最高人民法院 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告張某某到被告冀中能源張某集團(tuán)蔚縣金源礦業(yè)有限公司工作，雙方雖沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同，但形成事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系，故原告屬于被告處工人。原告在工作期間受到事故傷害，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｗo(hù)，被告作為用人單位，依法應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。原告受傷后，原、被告沒(méi)有在工傷認(rèn)定規(guī)定期限內(nèi)提出申請(qǐng)，張家口市人力資源和社會(huì)保障局出具了工傷認(rèn)定申請(qǐng)不予受理通知書(shū)，本案在開(kāi)庭審理過(guò)程中，被告認(rèn)可原告受傷為工傷，本院當(dāng)庭予以認(rèn)定。原、被告均沒(méi)有提供原告受傷前12個(gè)月的月平均工資，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)可參照2012年河北省城鎮(zhèn)居民全年人均可支配收入。庭審中，原告請(qǐng)求法庭判決被告一次性支付全部工傷保險(xiǎn)待遇，被告當(dāng)庭認(rèn)可，本院依法予以支持。根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》、《河北省工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》以及（河北省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳《關(guān)于調(diào)整農(nóng)民工一次性享受工傷保險(xiǎn)長(zhǎng)期待遇標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》）的規(guī)定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。本案中，原告北京材倫公司與被告珠海億源公司簽訂《汽車(chē)零部件配套企業(yè)定制廠房建設(shè)項(xiàng)目擴(kuò)大勞務(wù)施工合同》，系雙方真實(shí)意思表示，受到法律保護(hù)。北京材倫公司組織工人施工，按照珠海億源公司的要求完成了工程量，由雙方確認(rèn)了工程量，并對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行了結(jié)算。因雙方對(duì)建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，故應(yīng)按補(bǔ)充協(xié)議結(jié)算工程價(jià)款。因雙方在協(xié)議中未約定欠付工程價(jià)款利息的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)，且北京材倫公司表示放棄利息請(qǐng)求，故珠海億源公司應(yīng)按合同約定以及雙方確認(rèn)的工程價(jià)款支付北京材倫公司工程款本金1964575.3元，不再支付利息。張某某晶鑫公司作為發(fā)包人，應(yīng)當(dāng)與珠海億源公司在雙方簽訂的《建設(shè)工程承包施工協(xié)議》約定的范圍內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)與結(jié)算，結(jié)算后在欠付珠海億源公司工程價(jià)款的范圍內(nèi)對(duì)北京材倫公司承擔(dān)責(zé)任。為此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十六條 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，依法成立的合同受法律保護(hù)。原告與被告郭某某雙方雖未簽訂書(shū)面建設(shè)工程施工合同，但依據(jù)原告提供的兌付工資協(xié)議書(shū)及被告郭某某的庭審陳述，能夠證明雙方存在事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系，原告在履行了架子工勞務(wù)等義務(wù)后，被告郭某某應(yīng)及時(shí)向原告支付工程款。被告郭某某辯稱該工程由三人合伙承包，工程款應(yīng)共同承擔(dān)的抗辯理由，因內(nèi)部合伙不得對(duì)抗外部第三人，如內(nèi)部合伙存在爭(zhēng)議可另案起訴，故對(duì)該抗辯理由不予支持。關(guān)于拖欠工程款具體數(shù)額問(wèn)題，被告郭某某既不主動(dòng)與原告對(duì)賬確認(rèn)又不向法庭提交任何證據(jù)，根據(jù)原告提供的證據(jù)、被告郭英雄提供的證據(jù)及調(diào)查筆錄，能夠認(rèn)定工程量為14101.91平方米和每平米架子工工錢(qián)為8元；對(duì)已付工程款具體數(shù)額，因被告郭某某未提供任何證據(jù)，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，法庭采納原告的陳述意見(jiàn)，即已付工程款為52815元。故被告郭某某尚拖欠原告工程款60000元，被告郭某某應(yīng)予以支付。關(guān)于被告郭英雄是否應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任的問(wèn)題，經(jīng)查被告郭英雄借用張家口市宣化開(kāi)元建筑工程有限責(zé)任公司資質(zhì)承包康?？h永康藝興苑住宅小區(qū)項(xiàng)目工程，其法律主體系總承包人；被告郭英雄將該項(xiàng)目中三棟商業(yè)樓等主體結(jié)構(gòu)的施工違法分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的自然人郭某某，存在明顯過(guò)錯(cuò) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，依法成立的合同受法律保護(hù)。原告與被告郭某某雙方雖未簽訂書(shū)面建設(shè)工程施工合同，但依據(jù)原告提供的兌付工資協(xié)議書(shū)及被告郭某某的庭審陳述，能夠證明雙方存在事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系，原告在履行了鋼筋工勞務(wù)等義務(wù)后，被告郭某某應(yīng)及時(shí)向原告支付工程款。被告郭某某辯稱該工程由三人合伙承包，工程款應(yīng)共同承擔(dān)的抗辯理由，因內(nèi)部合伙不得對(duì)抗外部第三人，如內(nèi)部合伙存在爭(zhēng)議可另案起訴，故對(duì)該抗辯理由不予支持。關(guān)于拖欠工程款具體數(shù)額問(wèn)題，被告郭某某既不主動(dòng)與原告對(duì)賬確認(rèn)又不向法庭提交任何證據(jù)，根據(jù)原告提供的證據(jù)、被告郭英雄提供的證據(jù)及調(diào)查筆錄，能夠認(rèn)定工程量為10151.61平方米和每平米鋼筋工工錢(qián)45元，工程款總計(jì)為456822元；對(duì)已付工程款具體數(shù)額，因被告郭某某未提供任何證據(jù)，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，法庭采納原告的陳述意見(jiàn)，即已支付工程款為367277元。故被告郭某某尚拖欠原告工程款89545元，被告郭某某應(yīng)予以支付。原告新增訴訟請(qǐng)求，要求被告償付人工費(fèi)5000元，因原告未提供有關(guān)證據(jù)予以證明，故對(duì)該項(xiàng)主張不予支持 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，依法成立的合同受法律保護(hù)。原告與被告郭某某雙方雖未簽訂書(shū)面建設(shè)工程施工合同，但依據(jù)原告提供的記工單、兌付工資協(xié)議書(shū)及庭審筆錄，能夠證明雙方存在事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系，原告在履行了木工勞務(wù)等義務(wù)后，被告郭某某應(yīng)及時(shí)向原告支付工程款。被告郭某某辯稱該工程由三人合伙承包，工程款應(yīng)共同承擔(dān)的抗辯理由，因內(nèi)部合伙不得對(duì)抗外部第三人，如內(nèi)部合伙存在爭(zhēng)議可另案起訴，故對(duì)該抗辯理由不予支持。關(guān)于拖欠工程款具體數(shù)額問(wèn)題，被告郭某某既不主動(dòng)與原告對(duì)賬確認(rèn)又不向法庭提交任何證據(jù)，根據(jù)原告提供的證據(jù)、被告郭英雄提供的證據(jù)及調(diào)查筆錄，能夠認(rèn)定工程量為3950平方米和每平米木工工錢(qián)為41元；對(duì)已付工程款具體數(shù)額，因被告郭某某未提供任何證據(jù)，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，法庭采納原告的陳述意見(jiàn)，即被告郭某某已付工程款為123000元。故被告郭某某尚拖欠原告工程款38950元，被告郭某某應(yīng)予以支付。關(guān)于被告郭英雄是否應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任的問(wèn)題，經(jīng)查被告郭英雄借用張家口市宣化開(kāi)元建筑工程有限責(zé)任公司資質(zhì)承包康?？h永康藝興苑住宅小區(qū)項(xiàng)目工程，其法律主體系總承包人；被告郭英雄將該項(xiàng)目中三棟商業(yè)樓等主體結(jié)構(gòu)的施工違法分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的自然人郭某某，存在明顯過(guò)錯(cuò) ...
閱讀更多...本院認(rèn)為:徐義清將鋼筋組工程承包給閆某某進(jìn)行勞務(wù)施工，雙方形式勞務(wù)關(guān)系。閆某某按約定提供了勞務(wù)，徐義清應(yīng)當(dāng)按照約定向其支付工資?，F(xiàn)徐義清尚欠閆某某部分工資未付的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，徐義清應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行的責(zé)任。此外，一建公司作為工程總承包單位，其將部分建設(shè)工程分包給不具備用工主體資格個(gè)人徐義清，屬于違法分包，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條 ?、第一百零八條 ?，《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條 ?、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第九十四條 ?、參照《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》第七條、第十二條和《中華人民共民事訴訟法》第一百四十二條、第一百四十四條之規(guī)定，判決如下:一 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為:徐義清將塔司工程承包給劉某，雙方形式勞務(wù)關(guān)系。劉某按約定提供了勞務(wù)，徐義清應(yīng)當(dāng)按照約定向其支付工資?，F(xiàn)徐義清尚欠劉某部分工資未付的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，徐義清應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行的責(zé)任。此外，一建公司作為工程總承包單位，其將部分建設(shè)工程分包給不具備用工主體資格個(gè)人徐義清，屬于違法分包，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)清償拖欠工資連帶責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條 ?、第一百零八條 ?，《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條 ?、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第九十四條 ?、參照《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》第七條、第十二條和《中華人民共民事訴訟法》第一百四十二條、第一百四十四條之規(guī)定，判決如下:一 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，蘭某為河北宣化洋河南加油站提供勞動(dòng)，雙方已建立事實(shí)勞動(dòng)合同法律關(guān)系，在這種法律關(guān)系中，河北宣化洋河南加油站是用人單位，蘭某是勞動(dòng)者。用人單位河北宣化洋河南加油站應(yīng)按照約定和國(guó)家規(guī)定，向勞動(dòng)者蘭某及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬，但其僅支付了部分工資，尚欠14300元工資一直不予支付，其行為嚴(yán)重違反國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法責(zé)任。河北宣化洋河南加油站違法不按時(shí)支付工資的行為，不是蘭某主張賠付所欠工資二倍的法律依據(jù)，故蘭某要求支付二倍工資賠償金的請(qǐng)求于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。綜上所述，蘭某要求河北宣化洋河南加油站支付所欠工資款理由充分，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第三十條，《最高人民法院〈關(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（二）〉》第三條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條規(guī)定，判決如下： 被告河北宣化洋河南加油站于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性支付蘭某工資款14300元 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，合法的債權(quán)受法律保護(hù)，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照約定向債權(quán)人履行還款義務(wù)。本案中，從被告給原告出具的欠條上清楚的寫(xiě)明其在下花園鋼盛建材有限公司30萬(wàn)噸礦渣微粉生產(chǎn)線工程中分別拖欠原告李某某等11人的勞動(dòng)報(bào)酬，其辯解現(xiàn)已不欠上述原告勞動(dòng)報(bào)酬，但未能提供足以推其欠條的相關(guān)證據(jù)。因?yàn)楸桓娌](méi)有證據(jù)證明其給付了原告李某某等11人在下花園鋼盛建材有限公司30萬(wàn)噸礦渣微粉生產(chǎn)線工程工地干活的勞動(dòng)報(bào)酬，故原、被告之間因雇傭關(guān)系形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，事實(shí)清楚，原告的訴訟請(qǐng)求理由正當(dāng)，本院予以支持。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百零八條之規(guī)定，判決如下： 被告溫某連于本判決生效后五日內(nèi)分別給付原告李某某勞動(dòng)報(bào)酬12375元、李某某勞動(dòng)報(bào)酬12225元、李續(xù)順勞動(dòng)報(bào)酬15900元、張積勞動(dòng)報(bào)酬15975元、朱明勞動(dòng)報(bào)酬14700元、李英勞動(dòng)報(bào)酬12675元、姚呂生勞動(dòng)報(bào)酬15825元、武桂春勞動(dòng)報(bào)酬7440元、李桂海勞動(dòng)報(bào)酬12900元、翟興海勞動(dòng)報(bào)酬12975元、劉連生勞動(dòng)報(bào)酬6160元 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，興宇勞務(wù)公司承包本案的涉案工程，該工程的土建工程由被上訴人朱某某承包。上訴人廖某某于2017年7月18日至2018年1月3日在被上訴人朱某某承包的工地提供勞務(wù)165天，雙方間勞務(wù)合同關(guān)系成立并生效，上訴人廖某某為被上訴人朱某某提供了勞務(wù)，被上訴人朱某某應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的報(bào)酬。2018年1月4日，被上訴人朱某某委派張某同用微信的形式給廖某某寫(xiě)下欠廖某某總工資款44000元的欠條，對(duì)此欠款，朱某某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付責(zé)任。根據(jù)合同的相對(duì)性原則，興宇勞務(wù)公司不承擔(dān)相應(yīng)的給付責(zé)任。朱某某已經(jīng)給付廖某某2000元，剩余42000元依法應(yīng)當(dāng)給付。綜上所述，廖某某的上訴理由部分成立，予以支持；依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第一百零九條；《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，判決如下： 一、撤銷(xiāo)河北省懷來(lái)縣人民法院作出的（2018）冀0730民初1538號(hào)民事判決；二 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，原告大元建業(yè)集團(tuán)將承建的李長(zhǎng)堤小學(xué)、盧莊小學(xué)教學(xué)樓工程轉(zhuǎn)包給張和軍和被告丁樹(shù)冬，被告丁樹(shù)冬雇用被告郭金星、谷文峰等28人從事勞務(wù)，由原告提供的施工經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)、丁樹(shù)冬承諾書(shū)、丁樹(shù)冬簽字的工資發(fā)放表和工人出勤表、鹽山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局對(duì)丁樹(shù)冬的詢問(wèn)筆錄以及原被告當(dāng)庭陳述證實(shí)，本院予以確認(rèn)。被告丁樹(shù)冬主張將李長(zhǎng)堤小學(xué)、盧莊小學(xué)教學(xué)樓砌磚和抹灰工程轉(zhuǎn)包給被告郭金星，被告郭金星不認(rèn)可，丁樹(shù)冬亦未提供相關(guān)證據(jù)，故對(duì)被告丁樹(shù)冬該主張本院不予支持。郭金星等28名被告主張丁樹(shù)冬拖欠27人（不包括李傳祥）工資97145元，由本院自鹽山縣就業(yè)服務(wù)局和鹽山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局調(diào)取的丁樹(shù)冬簽字確認(rèn)的拖欠工資發(fā)放表、工人出勤表、項(xiàng)目拖欠工資數(shù)額總表相互印證證實(shí)，本院予以認(rèn)定。被告丁樹(shù)冬對(duì)拖欠工資發(fā)放表復(fù)印件上“丁樹(shù)冬”的簽名不認(rèn)可，但未在指定期限內(nèi)申請(qǐng)筆跡鑒定，結(jié)合2014年1月23日丁樹(shù)冬在鹽山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局簽字確認(rèn)的工人出勤表、2014年1月29日郭金星出具的收條及向鹽山縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局出具的保證書(shū)，對(duì)該份拖欠工資發(fā)放表應(yīng)予認(rèn)定。李傳祥自認(rèn)其工資已結(jié)清 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》第十八條規(guī)定，農(nóng)民工與企業(yè)因工資支付發(fā)生爭(zhēng)議的，按照國(guó)家勞動(dòng)爭(zhēng)議處理有關(guān)規(guī)定處理。本案中，被告河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司、原告付某某、被告季燕同、丁玉琢作為發(fā)包方，將工程層層發(fā)包給不具備施工資質(zhì)的個(gè)人，最終又發(fā)包給不具備用工主體資格的個(gè)人于德青，由于德青違法招用被告楊某某、李漢民、葉文義、李洪勝、陳振坤、何豐祥等人，用工主體實(shí)際應(yīng)為具備用工主體資格的河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司，付某某、季燕同、丁玉琢、于德青作為中間發(fā)包與承包方，具有不可分割的連帶關(guān)系，故該因工資支付發(fā)生的爭(zhēng)議由勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，并無(wú)不妥?！秳趧?dòng)合同法》第九十四條規(guī)定，個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)違反本法規(guī)定招用勞動(dòng)者，給勞動(dòng)者造成損害的 ...
閱讀更多...
