上訴人(原審原告、反訴被告):中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司,住所地北京市海淀區(qū)太平路**。
法定代表人:馬健峰,董事長。
委托訴訟代理人:任燚,女,該公司職員。
委托訴訟代理人:姜小燕,北京大成律師事務(wù)所律師。
上訴人(原審被告、反訴原告):仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司,,住所地北京市東城區(qū)東直門外大街****1301
法定代表人:張冠偉,董事長。
委托訴訟代理人:孫良,男,該公司職員。
委托訴訟代理人:賈強(qiáng),北京德和衡(濟(jì)南)律師事務(wù)所律師。
原審第三人:北京新通致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所,住所地北京市通州區(qū)群芳中一街**div>
法定代表人:劉志剛,總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張艷華,女,該公司法務(wù)。
委托訴訟代理人:蔡英東,男,該公司法務(wù)。
上訴人中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱新興公司)因與上訴人仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司(以下簡稱仕達(dá)公司)及原審第三人北京新通致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新通公司)保證合同糾紛一案,不服北京市通州區(qū)人民法院(2019)京0112民初28944號民事判決,向本院提起上訴。本院于2021年1月22日立案后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人新興公司之委托訴訟代理人任燚、姜小燕,上訴人仕達(dá)公司之委托訴訟代理人孫良、賈強(qiáng),原審第三人新通公司之委托訴訟代理人張艷華、蔡英東到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
新興公司上訴請求:1.撤銷一審判決第二項、第三項;2.改判仕達(dá)公司向新興公司支付反擔(dān)保保證金利息損失(自2017年8月25日起至2019年8月19日止,按照中國人民銀行同期貸款利率計算利息;自2019年8月20日起至實際支付之日止按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算利息);駁回仕達(dá)公司全部反訴請求或發(fā)回重審。事實和理由:一、一審判決未支持新興公司反擔(dān)保保證金利息屬于認(rèn)定事實錯誤。仕達(dá)公司應(yīng)按合同約定返還反擔(dān)保保證金,現(xiàn)有證據(jù)足以證明新興公司在訴訟前已向仕達(dá)公司要求返還反擔(dān)保保證金,由于仕達(dá)公司拒絕返還,應(yīng)向新興公司支付利息損失。一審法院認(rèn)定:“因新興公司未能提供保函原件,現(xiàn)有證據(jù)不足以證明在本案訴訟前新興公司已經(jīng)向仕達(dá)公司充分說明其無法出具《履約保函》原件的客觀原因,亦無直接證據(jù)證明其曾向仕達(dá)公司出具過《保證責(zé)任解除證明》原件,故仕達(dá)公司因新興公司無法提供《履約保函》原件而享有一定的期限利益,故對新興公司要求仕達(dá)公司支付反擔(dān)保保證金的利息損失及違約金的訴訟請求,本院不予支持。”該認(rèn)定與事實情況不符,具體為:1.一審法院遺漏認(rèn)定仕達(dá)公司收到新興公司相關(guān)文件的事實,屬于認(rèn)定事實錯誤,仕達(dá)公司有義務(wù)根據(jù)合同約定按期向新興公司返還反擔(dān)保保證金。一審中,新興公司提供的仕達(dá)公司出具《工作聯(lián)系函》及《關(guān)于銘悅及好天地項目新興總包退保事宜會議紀(jì)要》等記載重要事實的文件未列入一審審理查明內(nèi)容中,并因此導(dǎo)致認(rèn)定事實錯誤。本案所涉項目保證期間于2014年2月11日屆滿,此后新興公司取得建設(shè)單位出具的《保證責(zé)任解除證明》,并于2017年8月7日在仕達(dá)公司、新興公司、新通公司參與下召開會議,并制作《關(guān)于銘悅及好天地項目新興總包退保事宜會議紀(jì)要》由各方簽字蓋章確認(rèn),會議紀(jì)要確定新通公司已向新興公司出具了上述兩份證明。2017年8月23日,仕達(dá)公司向新興公司發(fā)送的《工作聯(lián)系函》進(jìn)一步記載“我司于2017年8月17日收到新興公司的要求退保的文件……”。由此可知,新興公司并非未向仕達(dá)公司提供相關(guān)文件,而是仕達(dá)公司收到文件后提出質(zhì)疑,認(rèn)為仍不具備返還反擔(dān)保保證金條件。依據(jù)《履約擔(dān)保委托保證合同》第七條約定,保證期間屆滿后,在新興公司已履行完畢主合同約定義務(wù),未引起建設(shè)單位或業(yè)主索賠,并向仕達(dá)公司提出退保要求后,仕達(dá)公司應(yīng)于收到文件后7日內(nèi)將反擔(dān)保保證金返還給新興公司,即2017年8月25日應(yīng)履行返還義務(wù)。若未按期返還應(yīng)賠償新興公司利息損失。2.仕達(dá)公司享有的期限利益抗辯應(yīng)為有限度的抗辯,一審判決將該限度無限放大已實質(zhì)侵害新興公司合法權(quán)益。根據(jù)《履約擔(dān)保委托保證合同》之約定,應(yīng)由新興公司向仕達(dá)公司提出退保申請,仕達(dá)公司收到申請后七日內(nèi)履行退保義務(wù)。即擔(dān)保期限屆滿后,若由于新興公司未提出退保申請,仕達(dá)公司對于擔(dān)保期限屆滿之日起至提出退保申請之日止的期間內(nèi)享有期限利益抗辯權(quán)。若新興公司已提出退保申請,由于仕達(dá)公司惡意拒絕退保而導(dǎo)致新興公司利益受損的,仕達(dá)公司不再享有期限利益抗辯權(quán),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。仕達(dá)公司認(rèn)可其向新興公司發(fā)送了關(guān)于新興公司辦理退保的回復(fù)《工作聯(lián)系單》,該工作聯(lián)系單中,仕達(dá)公司提出各種理由拒絕退還反擔(dān)保保證金,但并未提出由于新興公司未出具履約保函原件這一理由??梢姡诉_(dá)公司在此時已確定收到新興公司退保申請及建設(shè)單位出具的《保證責(zé)任解除證明》,證明新興公司已經(jīng)向仕達(dá)公司說明了無法出具《履約保函》原件的原因。既然一審法院認(rèn)定新通公司出具《保證責(zé)任解除證明》產(chǎn)生保證擔(dān)保責(zé)任已經(jīng)解除的法律后果,就應(yīng)對仕達(dá)公司未按約定退還反擔(dān)保保證金判令其賠償利息損失。雖然《委托保證合同》約定新興公司需提供《履約保函》原件及財務(wù)憑證才能退還反擔(dān)保金,但該條款不是能否退還保證金的必要條件。新興公司是否按約定履行義務(wù),是否無須仕達(dá)公司承擔(dān)保證責(zé)任才是仕達(dá)公司是否退還反擔(dān)保金的必要條件。新通公司證明新興公司履行完畢主合同義務(wù),仕達(dá)公司便有義務(wù)向新興公司退還反擔(dān)保金,仕達(dá)公司未退還的,應(yīng)屬于已方過錯,應(yīng)向新興公司賠償利息損失。仕達(dá)公司應(yīng)從2017年8月25日起計算反擔(dān)保金利息。即便仕達(dá)公司未收到該《保證責(zé)任解除證明》,新興公司起訴后仕達(dá)公司肯定收到了《保證責(zé)任解除證明》,最晚在新興公司起訴之日也應(yīng)計算反擔(dān)保金利息。北京市第三中級人民法院在仕達(dá)公司與北京仁澤建設(shè)監(jiān)理有限公司委托合同糾紛一案(案號:2020京03民終9891號)中即按此法律原則作出判決。一審判決認(rèn)定仕達(dá)公司從應(yīng)返還反擔(dān)保保證金之日至今仍享有期限利益的判決內(nèi)容與實際情況相悖,缺乏法律依據(jù)。3.新興公司要求仕達(dá)公司賠償反擔(dān)保保證金利息的訴訟請求應(yīng)獲得支持。根據(jù)《合同法》第一百零七條、第一百一十四條規(guī)定和《履約擔(dān)保委托保證合同》第十條違約責(zé)任約定,由于仕達(dá)公司拒絕返還反擔(dān)保保證金已構(gòu)成違約,新興公司有權(quán)要求仕達(dá)公司按照同期中國人民銀行貸款利率及同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率賠償逾期支付反擔(dān)保保證金的利息損失。一審判決仕達(dá)公司不承擔(dān)任何違約責(zé)任,違反法律的公平原則及誠實信用原則,損害了新興公司的合法權(quán)益。二、一審法院錯誤認(rèn)定仕達(dá)公司提供保證的期間從2011年10月10日起至2014年5月16日止。仕達(dá)公司實際提供擔(dān)保期間為從2012年3月5日起至2014年2月11日止。由于該錯誤認(rèn)定導(dǎo)致一審法院判決新興公司多承擔(dān)擔(dān)保費(fèi)61743.27元。1.一審法院認(rèn)定仕達(dá)公司從2011年10月10日工程開工之日起開始承擔(dān)保證責(zé)任與事實不符。仕達(dá)公司承擔(dān)保證責(zé)任的起算時間應(yīng)為出具《履約保函》之日即2012年3月5日。《委托保證合同》鑒于部分約定,新興公司與新通公司簽訂施工合同,新通公司指定仕達(dá)公司為主合同履行的保證人,由仕達(dá)公司為新興公司以保證方式向新通公司提供履約擔(dān)保,出具《履約保函》,承擔(dān)保證責(zé)任。即仕達(dá)公司與新興公司簽訂的《委托保證合同》屬于新興公司與新通公司建設(shè)工程施工合同的從合同。仕達(dá)公司應(yīng)在主合同框架內(nèi)并根據(jù)從合同約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。仕達(dá)公司承擔(dān)保證責(zé)任的前提包括其與新興公司簽訂《委托保證合同》和向新通公司出具《履約保函》。仕達(dá)公司于2012年3月5日向新通公司出具《承包商履約保函》,仕達(dá)公司與新興公司于2013年9月12日簽訂《委托保證合同》,即使按較早的《承包商履約保函》計算,仕達(dá)公司承擔(dān)保證責(zé)任的起算日期應(yīng)為2012年3月5日。一審法院判決仕達(dá)公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任日期為工程開工日期2011年10月10日,比仕達(dá)公司出具履約保函承諾日期晚了近半年,比合同簽署日期晚了一年多。在仕達(dá)公司未出具擔(dān)保函之前,其與新興公司、新通公司無法律關(guān)系,仕達(dá)公司無承擔(dān)法律責(zé)任的合同依據(jù)。若仕達(dá)公司簽訂《委托保證合同》、出具《承包商履約保函》之前發(fā)生了應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的事件,新通公司、新興公司根本無權(quán)向仕達(dá)公司主張權(quán)利。無論《委托保證合同》是否約定仕達(dá)公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,在仕達(dá)公司未出具保函前,其都沒有承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的義務(wù)。因此,無論實際開工日期是否為2011年10月10日,由于仕達(dá)公司于2012年3月5日才出具履約保函,擔(dān)保期間最早也只能從出具擔(dān)保函之日起算。2.一審法院認(rèn)定仕達(dá)公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的終止時間為工程竣工備案日后28天,即2014年5月16日,與事實不符。保證期間屆滿日期應(yīng)以四方驗收之日后28天為準(zhǔn),即2014年2月11日?!段斜WC合同》第三條保證方式及保證期間約定“履約擔(dān)保保證期間自主合同履行之日起至工程竣工驗收后合格之日后第28個日歷天止,以工程實際的竣工日期計算。”這里的工程竣工驗收之日在施工中具有唯一性,即指施工單位完成承包范圍內(nèi)全部工程,完成建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計單位四方驗收的日期。該日期必定在工程竣工驗收備案日之前?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定:“當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;……”這里的竣工驗收合同之日也是指四方驗收之日。新興公司及仕達(dá)公司均提供了四方驗收單,四方驗收單記載的最晚竣工日期為2014年1月14日,仕達(dá)公司雖然對該竣工日期提出質(zhì)疑,但未舉證證明四方驗收之日不是2014年1月14日,況且在新通公司出具的《保證責(zé)任解除證明》中也記載擔(dān)保責(zé)任解除日期為2014年2月11日(即四方驗收日2014年1月14日后的28天)?,F(xiàn)一審法院以竣工驗收備案日2014年4月18日作為計算保證期間屆滿的日期,與《委托保證合同》約定內(nèi)容不一致,無合同依據(jù),屬于錯誤認(rèn)定。3.一審法院不僅錯誤支持仕達(dá)公司要求補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)的訴訟請求,還超過仕達(dá)公司請求范圍支持其訴訟請求,認(rèn)定新興公司需要補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)61743.27元,屬于認(rèn)定事實不清。根據(jù)一審審理查明內(nèi)容可知,仕達(dá)公司認(rèn)為補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)分為兩部分,第一部分為兩年內(nèi)擔(dān)保費(fèi)24743.27元;第二部分為超過兩年的擔(dān)保費(fèi)37000元。一審法院對仕達(dá)公司要求的第一部分擔(dān)保費(fèi)24743.27元不予采信,對第二部分擔(dān)保費(fèi)不但采信還超額支持其訴訟請求,共支持61743.27元。《委托保證合同》第五條第2款第(6)項約定“若工程實際保證期限比主合同約定日期延長超過一個季度的,甲方應(yīng)自收到乙方書面通知后的3日內(nèi)按建設(shè)期擔(dān)保季度費(fèi)款金額37000元補(bǔ)交延長建設(shè)期保費(fèi)?!苯Y(jié)合前述分析,由于并不存在延長擔(dān)保期間情形,仕達(dá)公司要求新興公司支付超期擔(dān)保費(fèi)沒有合同依據(jù),不應(yīng)獲得支持。即使按照一審判決確認(rèn)的起算時間,超額保費(fèi)也應(yīng)為固定金額37000元,而非每季度37000元。根據(jù)前述合同約定,對于工程實際保證期間比主合同約定期限延長超過一個季度的,超過部分的保費(fèi)是固定不變的37000元,而非每季度37000元。合同雙方新興公司、仕達(dá)公司對此理解一致,都認(rèn)為超期保費(fèi)就是37000元,否則仕達(dá)公司在反訴請求中也不會僅要求支付37000元超額保費(fèi)?,F(xiàn)一審法院對該合同約定條款理解錯誤,不僅支持了仕達(dá)公司要求支付37000元的訴訟請求,還超額支持其訴訟請求,認(rèn)定支付金額為61743.27元,違背民事訴訟“不告不理”原則,不僅認(rèn)定事實錯誤,還違反了訴訟程序。另,一審判決的數(shù)額計算存在錯誤。因此,仕達(dá)公司要求補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)無事實和法律依據(jù),不應(yīng)獲得支持。根據(jù)上述事實情況可知,仕達(dá)公司提供擔(dān)保的期間為2012年3月5日至2014年2月11日。由于167地塊實際擔(dān)保期間未超過合同約定期限,仕達(dá)公司無權(quán)要求新興公司補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)。
仕達(dá)公司辯稱,不同意新興公司要求支付利息的請求,雙方有過接觸,但是新興公司一直沒有達(dá)到支付保證金的條件,且仕達(dá)公司沒有違約,不同意支付利息。認(rèn)可一審判決不支持利息主張的理由。關(guān)于擔(dān)保費(fèi),因為一審對擔(dān)保期間進(jìn)行了認(rèn)定,新興公司提交證據(jù)之前,仕達(dá)公司不清楚最終確定的擔(dān)保期限,所以在一審中主張的數(shù)額較低,現(xiàn)根據(jù)一審確定的擔(dān)保期限重新計算,追加到135743.27元。其他意見同仕達(dá)公司的上訴意見。
仕達(dá)公司上訴請求:1.撤銷一審判決第一項,并依法改判;2.改判一審判決第二項判決金額為135743.27元。事實和理由:一、一審判決仕達(dá)公司應(yīng)當(dāng)返還新興公司反擔(dān)保保證金錯誤。根據(jù)《履約擔(dān)保委托保證合同》第7條的約定,新興公司在保證期間屆滿并退保時須同時提交以下資料:(1)仕達(dá)公司向建設(shè)單位出具的《履約保函》原件;(2)仕達(dá)公司向新興公司開具的保證金資金往來的財務(wù)憑證。另,一審法院據(jù)以認(rèn)定仕達(dá)公司保證責(zé)任解除的證據(jù)材料(《保函遺失聲明》《保證責(zé)任解除證明》)為復(fù)印件,按照規(guī)定,證據(jù)材料為復(fù)印件,提供人拒不提供原件或原件線索,沒有其它材料可以印證,對方當(dāng)事人又不予承認(rèn)的,在訴訟中不得作為認(rèn)定事實的根據(jù)。一審法院無視合同約定及民事訴訟中有關(guān)證據(jù)的法律規(guī)定,作出返還反擔(dān)保保證金的判決沒有法律和事實依據(jù),顯屬錯誤。二、一審判決新興公司支付仕達(dá)公司擔(dān)保費(fèi)61743.27元錯誤,應(yīng)當(dāng)改判為135743.27元。一審?fù)忂^程中,法院追加第三人到庭,使仕達(dá)公司了解到涉訴工程的實際擔(dān)保金額為16429000元,實際履約擔(dān)保保證期限為2011年10月10日至2014年4月18日。據(jù)此結(jié)合《委托保證合同》中關(guān)于保費(fèi)的計算約定,新興公司應(yīng)當(dāng)向仕達(dá)公司繼續(xù)交納135743.27元保費(fèi)。由于第三人到庭之前,仕達(dá)公司無法明確知曉上述信息,故提出反訴請求實際為暫計金額,且提供了相關(guān)的計算模型。在明確擔(dān)保金額及擔(dān)保期限后,一審法院應(yīng)當(dāng)判決新興公司支付仕達(dá)公司擔(dān)保費(fèi)135743.27元。一審反訴時仕達(dá)公司主張的100萬元違約金,二審不再堅持。
新興公司辯稱,仕達(dá)公司的上訴請求、事實、理由與事實不符,不應(yīng)予以支持。2017年6-8月前后已經(jīng)向仕達(dá)公司提出了相應(yīng)主張,仕達(dá)公司應(yīng)返還新興公司擔(dān)保費(fèi)和利息。一審時仕達(dá)公司反訴請求支付的擔(dān)保費(fèi)少于二審其主張的擔(dān)保費(fèi),新增加的擔(dān)保費(fèi)超出了審理范圍,不應(yīng)在二審中處理。其他意見同新興公司的上訴意見。
新通公司述稱,認(rèn)可一審判決,新興公司和仕達(dá)公司的上訴與新通公司無關(guān),新通公司不發(fā)表意見。
新興公司向一審法院起訴請求:1.判令仕達(dá)公司向新興公司返還反擔(dān)保金26.4萬元及利息損失(自2014年2月12日起至實際清償完畢之日止,按照中國人民銀行同期貸款利率計算);2.仕達(dá)公司給付違約金52800元;3.本案訴訟費(fèi)用由仕達(dá)公司承擔(dān)。
仕達(dá)公司向一審法院反訴請求:1.新興公司向仕達(dá)公司支付擔(dān)保費(fèi)61743.27元;2.新興公司給付仕達(dá)公司違約金100萬元;3.反訴費(fèi)用、律師費(fèi)由新興公司承擔(dān)。
一審法院認(rèn)定事實:2013年9月12日,新興公司(甲方、被保證人)與仕達(dá)公司(乙方、保證人)簽訂《委托保證合同》,約定:鑒于甲方與新通公司(以下簡稱建設(shè)單位)就北京市通州區(qū)×××村居住項目167安置房地塊建筑安裝工程施工總承包工程簽訂的《合同文件》(以下簡稱主合同),建設(shè)單位指定乙方為甲方主合同履約的保證人,并制定了工程擔(dān)保實施細(xì)則。甲乙雙方均同意遵守工程擔(dān)保實施細(xì)則,因此乙方為甲方以保證方式向建設(shè)單位提供履約擔(dān)保,向建設(shè)單位出具《履約保函》,并訂立本合同。第一條保證范圍履約擔(dān)保的保證范圍:乙方在施工建設(shè)期間全程監(jiān)督甲方關(guān)于主合同中建筑工程質(zhì)量的履行,若甲方未按主合同的約定履行建筑工程質(zhì)量的義務(wù),則乙方在保證金額內(nèi)代甲方履行合同質(zhì)量的義務(wù),以及向建設(shè)單位或者建筑所有權(quán)人(以下簡稱業(yè)主)賠償因建筑工程質(zhì)量造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。第二條保證金額1、建設(shè)期保證金額為主合同竣工結(jié)算金額的10%,乙方按照此保證金額承擔(dān)保證責(zé)任。在竣工結(jié)算金額未編制前保證金額可按主合同價款的10%暫定執(zhí)行,即為15161609元。2、建設(shè)期的保證金額是乙方在該時期承擔(dān)保證責(zé)任的最高限額。第三條保證方式及保證期間1、乙方保證的方式為:連帶責(zé)任保證。2、履約擔(dān)保保證期間為建設(shè)期。3、建設(shè)期保證期間自主合同履行之日起至工程竣工驗收合格之日后第28個日歷天(含第28個日歷天)止,以工程實際的竣工日期計算。第四條承擔(dān)保證責(zé)任的形式乙方以下列方式之一承擔(dān)保證責(zé)任:1、由乙方提供資金及技術(shù)援助,使得建筑工程質(zhì)量達(dá)到主合同的要求,但乙方支付金額不超過本合同第二條規(guī)定的保證金額。2、由乙方賠償建設(shè)單位或者業(yè)主的實際損失,但乙方支付金額不超過本合同第二條規(guī)定的保證金額。第五條擔(dān)保費(fèi)及支付方式1、甲方向乙方交納擔(dān)保費(fèi)是乙方提供履約擔(dān)保的必要條件。擔(dān)保費(fèi)根據(jù)保證金額和保證期間共同確定。2、甲方按下列條件向乙方支付建設(shè)期擔(dān)保費(fèi):建設(shè)期保證金額按主合同價款的10%計算保費(fèi)。建設(shè)期保證期間不足六個月的,按半年計收擔(dān)保費(fèi);超過六個月但不足一年的,按一年計收擔(dān)保費(fèi)。建設(shè)期擔(dān)保費(fèi)暫按2年收取,共計296000元。本合同簽訂后3日內(nèi),甲方向乙方支付建設(shè)期擔(dān)保費(fèi)296000元。若工程實際保證期限比主合同約定日期延長超過一個季度的,甲方應(yīng)自收到乙方書面通知后的3日內(nèi)按建設(shè)期擔(dān)保季度費(fèi)款金額37000元補(bǔ)交延長建設(shè)期保費(fèi)。第六條反擔(dān)保保證金1、甲方向乙方交納反擔(dān)保保證金是乙方提供履約擔(dān)保的必要條件。保證金在甲方履行完畢主合同約定的義務(wù)之前由乙方監(jiān)管,甲方不得以任何理由要求支配該筆款項。2、乙方履行保證責(zé)任后即從反擔(dān)保保證金中扣除承擔(dān)保證責(zé)任的金額及相應(yīng)的違約金。若因扣除致使保證金余額低于甲方應(yīng)交反擔(dān)保保證金金額20%的,甲方應(yīng)在收到乙方書面通知后的3日內(nèi)補(bǔ)足保證金。3、履約期保證金(1)履約期保證金共計264000元。(2)甲方在本合同簽訂之日后3日內(nèi)向乙方支付履約期保證金。第七條反擔(dān)保保證金的返還1、保證期間屆滿,甲方履行完畢主合同中規(guī)定的義務(wù),未引起建設(shè)單位或者業(yè)主提出索賠的,則自甲方將《履約保函》原件退還乙方并提交齊全乙方要求的資料之日后七日內(nèi),乙方將反擔(dān)保保證金全額無息退還甲方。2、保證期間屆滿,若按照本合同的約定乙方已經(jīng)履行了保證責(zé)任的,則乙方在扣除承擔(dān)保證責(zé)任的金額及相應(yīng)的違約金后,將反擔(dān)保保證金余額無息退還甲方。3、甲方在保證期間屆滿并退保時須同時提交以下資料:(1)乙方向建設(shè)單位出具的《履約保函》原件;(2)乙方向甲方開具的保證金資金往來的財務(wù)憑證。第九條雙方的其他權(quán)利和義務(wù)在保證期間內(nèi)甲方涉及訴訟的,甲方須及時通知乙方。第十條違約責(zé)任1、甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同項下的義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給對方造成的損失。2、甲方未按照本合同的約定交納(補(bǔ)交)保費(fèi)、保證金、履行清償義務(wù)的,否則,以遲延履行應(yīng)付金額為基數(shù)按日支付違約金。3、甲方違反主合同、本合同約定的義務(wù)導(dǎo)致乙方向甲方發(fā)出書面函件(包括《工作聯(lián)系函》《索賠預(yù)警通知書》),甲方應(yīng)在7日內(nèi)予以書面回復(fù),對乙方提出的問題予以澄清,否則,甲方應(yīng)按遲延履行天數(shù)以擔(dān)保金額為基數(shù)支付違約金。4、乙方收到甲方對書面函件(包括《工作聯(lián)系單》《索賠預(yù)警通知書》)的書面回復(fù)后,應(yīng)在7日內(nèi)將事件處理結(jié)果予以甲方書面回復(fù),否則乙方應(yīng)按遲延履行天數(shù)以擔(dān)保金額為基數(shù)支付違約金。6、違約金的計算方式:遲延履行10日(日歷天,含第10個日歷天)以內(nèi)的違約金按0.01%計收,遲延履行超過10日不足20日(日歷天,含第20個日歷天)的違約金按0.02%計收,遲延履行超過20日(日歷天)的違約金按0.03%計收,每次違約金最高不超過應(yīng)付總金額的20%。第十一條聲明與保證1、甲方保證(3)甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機(jī)構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應(yīng)提前三十日書面通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應(yīng)立即通知乙方。
2013年9月13日,仕達(dá)公司收到新興公司保證金26.4萬元,并向新興公司出具收據(jù)。
2012年11月15日,甲方新通公司與乙方新興公司簽訂《北京市通州區(qū)×××村居住項目167安置房地塊建筑安裝工程施工總承包合同文件》(以下簡稱主合同),約定:合同價款151616094元;總工期要求:總工期:不長于665日歷天。開工日期:2012年3月5日??⒐と掌冢?013年11月25日,竣工移交日期:2013年12月30日。雙方同意于2011年9月簽訂的《北京新通致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司北京市通州區(qū)×××村居住項目159、167地塊施工備案合同(備案號:京第×××號)》(以下簡稱施工備案合同)如與本合同(以及2012年9月21日雙方簽訂的《159兩限房地塊建筑安裝工程施工總承包合同》)有沖突之處,均以本合同(以及2012年9月21日雙方簽訂的《159兩限房地塊建筑安裝工程施工總承包合同》)及其組成文件為準(zhǔn)。施工備案合同中約定而本合同中沒有約定的條款及內(nèi)容,對雙方不具有任何約束力。
進(jìn)場開工19.1乙方應(yīng)按甲方或甲方委托監(jiān)理發(fā)出的開工通知中約定的時間進(jìn)場并開工。甲方在該時間以前,應(yīng)完成第7.1款和7.2款約定的工作和義務(wù)。除非合同中另有約定,甲方應(yīng)于乙方進(jìn)場當(dāng)日向乙方移交現(xiàn)場并填寫現(xiàn)場移交記錄。
21.1本工程的合同工期是指自乙方進(jìn)場開工(以按照本合同第19.1款約定的開工日期為準(zhǔn))至完成本工程整體竣工移交驗收的竣工日期之間的期限。本工程在竣工日期應(yīng)達(dá)到的整體竣工的標(biāo)準(zhǔn)為合同范圍內(nèi)工作全部竣工,并完成工程所在地各相關(guān)行政主管部門或機(jī)構(gòu)要求的所有單項驗收或竣工條件,實現(xiàn)全部系統(tǒng)的開通調(diào)試、樓宇保潔工作,通過竣工驗收以及通過甲方有關(guān)部門和物業(yè)服務(wù)公司竣工移交驗收,具備使用條件。乙方必須確保所有本合同項下的全部工程完成工程所在地各相關(guān)行政主管部門或機(jī)構(gòu)要求的所有單項驗收或竣工條件,通過竣工驗收,并在《工程規(guī)范和技術(shù)說明》約定日期前協(xié)助甲方獲得正式的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)竣工備案通知,如因乙方原因未按時完成以上約定,則應(yīng)按照工期違約承擔(dān)誤期違約金;非乙方原因未按時完成以上約定,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
2017年5月15日,新興公司與新通公司簽訂竣工結(jié)算造價確認(rèn)單,雙方同意按照人民幣:164290000元結(jié)清北京市通州區(qū)×××村居住項目安置房(167地塊)工程合同(新致合同×××)確定的由新興公司施工的所有合同范圍內(nèi)所有款項。雙方經(jīng)協(xié)商一致確認(rèn):結(jié)算額為上述合同范圍內(nèi)需要建設(shè)單位所支付的全部款項,除此之外,建設(shè)單位無需再向?qū)Ψ絾挝恢Ц度魏钨M(fèi)用或承擔(dān)任何責(zé)任。
編號為0350通竣2014(建)×××號北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表中顯示開工日期均為2011年10月10日,竣工驗收備案時間為2014年4月18日。
新通公司向仕達(dá)公司出具《保證責(zé)任解除證明》,寫明:鑒于貴司為新興公司就北京市通州區(qū)×××村居住項目167安置房地塊建筑安裝工程施工總承包工程簽訂的《合同文件》(以下簡稱主合同)的履約行為提供建設(shè)期履約的保證擔(dān)保,并于2012年3月5日向我司出具了編號為:×××的《承包商履約保函》(以下簡稱“保函”)?,F(xiàn)新興公司已經(jīng)完全履行了主合同在該保函保證有效期間所約定的義務(wù),截止至2014年2月11日貴司在保函中承諾的保證擔(dān)保責(zé)任已解除。
一審?fù)徶校诉_(dá)公司稱擔(dān)保費(fèi)應(yīng)按照保證金額為基數(shù)計算,合同約定保證金額按照竣工結(jié)算金額為基數(shù)計算,應(yīng)該按照實際結(jié)算金額為基數(shù)計算擔(dān)保費(fèi)。因?qū)嶋H擔(dān)保期限為自2011年10月10日至2014年5月16日,超過兩年,故擔(dān)保費(fèi)分為兩個部分,一是兩年內(nèi)的擔(dān)保費(fèi),計算方式為29.6萬元÷2年×16429000元÷15161609元×2年=320743.27元;二是超過兩年的擔(dān)保費(fèi),合同第5.2.6約定要按季度另收取3.7萬元,所以最后需要補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)。并稱其通過招投標(biāo)和新通公司達(dá)成合作意向,開發(fā)商指定仕達(dá)公司為建筑方做保證人,并由仕達(dá)公司與建設(shè)方簽訂保證合同。正常情況下建設(shè)期和保修期的合同要一起簽訂,但因新興公司是全民所有制企業(yè),仕達(dá)公司當(dāng)時很信任新興公司,且一般情況簽訂建設(shè)合同的同時就會簽訂保修期的合同,所以仕達(dá)公司當(dāng)時覺得新興公司之后會與其簽訂保修期的保證合同。因仕達(dá)公司與新通公司有長期合作,除了新興公司外,其他項目均簽訂了全程履約保證合同。竣工后業(yè)主在使用過程中發(fā)生維修事項,新興公司不負(fù)責(zé)維修,新通公司找到仕達(dá)公司,當(dāng)時仕達(dá)公司發(fā)函給新興公司,新興公司表示會簽訂維修期的委托保證合同,故仕達(dá)公司基于信任委托第三方進(jìn)行維修。此外,167地塊的三方協(xié)議明確約定仕達(dá)公司對保修期內(nèi)要承擔(dān)保證責(zé)任,仕達(dá)公司已依據(jù)三方協(xié)議提起訴訟。仕達(dá)公司主要就工程質(zhì)量問題向新興公司發(fā)函,如果新興公司在建設(shè)期進(jìn)行了維修改善就不會有后面的質(zhì)量問題,或者建設(shè)期內(nèi)維修成本會很小,但因新興公司不回函,且工程質(zhì)量沒有改善,造成業(yè)主使用中發(fā)生問題,導(dǎo)致仕達(dá)公司進(jìn)行維修,如果新興公司在建設(shè)期仕達(dá)公司發(fā)函要求維修時及時維修可以減少仕達(dá)公司的損失,故仕達(dá)公司的維修費(fèi)用即為新興公司給仕達(dá)公司造成的損失。經(jīng)詢問,仕達(dá)公司表示上述損失會另行向新興公司主張。
新興公司對此不認(rèn)可,其稱167地塊的擔(dān)保費(fèi)是以主合同的金額為依據(jù),而不是以實際結(jié)算金額為依據(jù),故兩年的擔(dān)保費(fèi)為296000元;擔(dān)保期限起始時間應(yīng)為出具擔(dān)保函之日,竣工日期為2014年1月14日,故擔(dān)保期間并未超過兩年?,F(xiàn)新通公司證明截至2014年2月11日新興公司已完全履行了主合同所約定的義務(wù),仕達(dá)公司未按期返還擔(dān)保金應(yīng)屬違約,仕達(dá)公司應(yīng)按照合同約定返還履約保證金并支付違約金。關(guān)于仕達(dá)公司所說的未回函問題,仕達(dá)公司提交了部分發(fā)文本,經(jīng)核對,該等資料對應(yīng)的維修項目均未發(fā)生在仕達(dá)公司的擔(dān)保期間,且所有維修文件均沒有發(fā)送或者抄送新興公司,仕達(dá)公司提交的發(fā)函內(nèi)容與維修內(nèi)容間沒有對應(yīng)關(guān)系,無論新興公司是否回函都與后期所列維修事項無關(guān),故不具有證明力,仕達(dá)公司提供的其他函件,新興公司并未收到,故無需回函。且仕達(dá)公司提交的維修發(fā)票均為擔(dān)保期屆滿后支付的費(fèi)用,仕達(dá)公司僅與新興公司就建設(shè)期簽訂委托保證合同,仕達(dá)公司沒有義務(wù)履行保修期的維修。
一審法院認(rèn)為,新興公司與仕達(dá)公司簽訂的《委托保證合同》系雙方真實意思表示,不違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)恪守履約。依據(jù)合同約定:保證期間屆滿,新興公司履行完畢主合同中規(guī)定的義務(wù),未引起建設(shè)單位或者業(yè)主提出索賠的,仕達(dá)公司需將反擔(dān)保保證金全額無息退還新興公司,現(xiàn)新興公司已經(jīng)完成涉訴項目的建設(shè),涉案項目已完成竣工驗收,且未有證據(jù)證明在上述建設(shè)期保證期間存在建設(shè)單位或者業(yè)主提出索賠的情形,故仕達(dá)公司應(yīng)向新興公司返還反擔(dān)保保證金。關(guān)于仕達(dá)公司以新興公司未退還《履約保函》原件為由拒絕返還反擔(dān)保保證金的抗辯意見,一審法院認(rèn)為,雖然《委托保證合同》中約定退保時須提交《履約保函》原件,但根據(jù)新通公司出具的《保證責(zé)任解除證明》,仕達(dá)公司針對涉訴項目的保證擔(dān)保責(zé)任已經(jīng)解除,現(xiàn)在新興公司無法返還《履約保函》原件的情況下,仕達(dá)公司以新興公司未返還《履約保函》原件為由不同意返還反擔(dān)保保證金的抗辯意見,一審法院不予支持。但因新興公司未能提供保函原件,現(xiàn)有證據(jù)不足以證明在本案訴訟前新興公司已經(jīng)向仕達(dá)公司充分說明其無法出具《履約保函》原件的客觀原因,亦無直接證據(jù)證明其曾向仕達(dá)公司出具過《保證責(zé)任解除證明》原件,故仕達(dá)公司因新興公司無法提供《履約保函》原件而享有一定期限利益,故對新興公司要求仕達(dá)公司支付反擔(dān)保保證金的利息損失及違約金的訴訟請求,一審法院不予支持;
關(guān)于擔(dān)保費(fèi)一節(jié),因雙方合同約定:建設(shè)期保證期間自主合同履行之日起至工程竣工驗收合格之日后第28個日歷天(含第28個日歷天)止,以工程實際的竣工日期計算。因仕達(dá)公司系針對新興公司在施工建設(shè)期間履行擔(dān)保責(zé)任,擔(dān)保內(nèi)容為新興公司在施工建設(shè)期間關(guān)于主合同中建筑工程質(zhì)量的履行,故其約定的擔(dān)保期間的起始時間,即主合同履行之日應(yīng)指向涉訴項目的開工時間,因北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表中注明開工時間為2011年10月10日,故一審法院確認(rèn)主合同履行之日為2011年10月10日。依據(jù)主合同21.1條中關(guān)于竣工驗收的約定,涉訴工程竣工驗收完成需滿足全部工程完成工程所在地各相關(guān)行政主管部門或機(jī)構(gòu)要求的所有單項驗收或竣工條件,通過竣工驗收,并在《工程規(guī)范和技術(shù)說明》約定日期前協(xié)助甲方獲得正式的質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)竣工備案通知,故一審法院認(rèn)定涉訴工程的竣工驗收時間應(yīng)以北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表中注明的竣工驗收時間為準(zhǔn)。因北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表中竣工驗收備案時間為2014年4月18日,故涉案工程的竣工驗收時間應(yīng)為2014年4月18日。故履約擔(dān)保保證期間應(yīng)為2011年10月10日至2014年5月16日,上述擔(dān)保期間已經(jīng)超過兩年?!段斜WC合同》約定:建設(shè)期保證金額按主合同價款的10%計算保費(fèi)。建設(shè)期保證期間不足六個月的,按半年計收擔(dān)保費(fèi);超過六個月但不足一年的,按一年計收擔(dān)保費(fèi)。建設(shè)期擔(dān)保費(fèi)暫按2年收取,共計296000元。若工程實際保證期限比主合同約定日期延長超過一個季度的,甲方應(yīng)自收到乙方書面通知后的3日內(nèi)按建設(shè)期擔(dān)保季度費(fèi)款金額37000元補(bǔ)交延長建設(shè)期保費(fèi)。依據(jù)上述約定,兩年內(nèi)的擔(dān)保費(fèi)應(yīng)按296000元計算,關(guān)于擔(dān)保期間超過兩年部分的保費(fèi),依據(jù)上述合同約定,新興公司應(yīng)向仕達(dá)公司按擔(dān)保季度費(fèi)37000元補(bǔ)交保費(fèi),故扣減新興公司已支付的保費(fèi)296000元,新興公司需向仕達(dá)公司補(bǔ)交保費(fèi),現(xiàn)仕達(dá)公司主張補(bǔ)交保費(fèi)61743.27元,經(jīng)核算未超過合同約定,一審法院對此不持異議。關(guān)于新興公司抗辯擔(dān)保期間起始時間自保函出具之日起算,竣工時間以《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》中載明的工程竣工日期為準(zhǔn)的意見,一審法院不予采信,關(guān)于仕達(dá)公司主張兩年內(nèi)保費(fèi)按照實際竣工結(jié)算金額為基數(shù)計算的主張,因雙方合同對此并無約定,故一審法院不予支持。
關(guān)于仕達(dá)公司主張的違約金,首先,合同約定甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同項下的義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此給對方造成的損失,該約定并未對違約金進(jìn)行具體明確約定,故仕達(dá)公司需舉證證明產(chǎn)生了實際損失,仕達(dá)公司主張新興公司未將其自2013年發(fā)生的若干經(jīng)濟(jì)糾紛訴訟案件通知仕達(dá)公司構(gòu)成違約,但仕達(dá)公司未就因此造成的實際損失舉證證明;其次,仕達(dá)公司主張2016年以來新興公司變更了公司信息,但上述公司變更并未發(fā)生在擔(dān)保期間內(nèi);再次,仕達(dá)公司依據(jù)合同中關(guān)于“甲方違反主合同、本合同約定的義務(wù)導(dǎo)致乙方向甲方做出書面函件(包括《工作聯(lián)系函》《索賠預(yù)警通知書》),甲方應(yīng)在7日內(nèi)予以書面回復(fù),對乙方提出的問題予以澄清,否則,甲方應(yīng)按遲延履行天數(shù)以擔(dān)保金額為基數(shù)支付違約金”的約定,主張新興公司未就仕達(dá)公司發(fā)出的書面函件予以及時書面回復(fù)構(gòu)成違約,一審法院認(rèn)為,仕達(dá)公司未有證據(jù)證明其向新興公司發(fā)出相關(guān)書面函件,且新興公司對簽收函件人的身份均不認(rèn)可,結(jié)合庭審中仕達(dá)公司明確其因新興公司未回函主張違約金系依據(jù)新興公司未就仕達(dá)公司對工程質(zhì)量問題的函件回函和及時維修,導(dǎo)致仕達(dá)公司進(jìn)行維修給仕達(dá)公司造成損失,現(xiàn)仕達(dá)公司針對其維修產(chǎn)生的損失已另行起訴主張。加之涉訴工程竣工至今,仕達(dá)公司并未及時將反擔(dān)保金返還而占有至今,綜合考量合同實際履行的情況及公平原則,一審法院對仕達(dá)公司要求新興公司支付違約金100萬元的反訴請求,不予支持。
據(jù)此,一審法院于2020年11月26日作出判決:一、仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司返還中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司反擔(dān)保保證金264000元,于判決生效之日起7日內(nèi)付清;二、中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司支付仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保費(fèi)61743.27元,于判決生效之日起7日內(nèi)付清;三、駁回中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司的其他本訴請求;四、駁回仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司的其他反訴請求。
二審中,當(dāng)事人沒有提交新證據(jù)。本院對一審查明的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:新興公司與仕達(dá)公司于2013年9月12日簽訂的《委托保證合同》,系雙方當(dāng)事人真實意思表示,內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。根據(jù)雙方的訴辯意見,本案二審的爭議焦點為:一、仕達(dá)公司是否應(yīng)當(dāng)向新興公司返還反擔(dān)保保證金;二、仕達(dá)公司是否應(yīng)當(dāng)向新興公司支付利息損失;三、本案履約擔(dān)保保證期間及相應(yīng)的擔(dān)保費(fèi)數(shù)額認(rèn)定問題。
關(guān)于爭議焦點一,仕達(dá)公司是否應(yīng)當(dāng)向新興公司返還反擔(dān)保保證金。根據(jù)《委托保證合同》的約定,保證期間屆滿,新興公司履行完畢主合同中規(guī)定的義務(wù),未引起建設(shè)單位或者業(yè)主提出索賠的,仕達(dá)公司需將反擔(dān)保保證金全額無息退還新興公司。根據(jù)查明的事實,新興公司已經(jīng)完成涉案項目的建設(shè),涉案項目已完成竣工驗收,未引起建設(shè)單位或者業(yè)主提出索賠,故仕達(dá)公司應(yīng)當(dāng)向新興公司返還反擔(dān)保保證金。雖然《委托保證合同》中約定退保時須提交《履約保函》原件,但根據(jù)新通公司出具的《保證責(zé)任解除證明》及其在本案中的陳述意見,仕達(dá)公司針對涉訴項目的擔(dān)保責(zé)任已然解除,故新興公司是否提供《履約保函》原件已無意義。仕達(dá)公司以新興公司未返還《履約保函》原件為由不同意返還反擔(dān)保保證金的上訴意見,本院不予采納。
關(guān)于爭議焦點二,仕達(dá)公司是否應(yīng)當(dāng)向新興公司支付利息損失。根據(jù)已查明的事實,現(xiàn)有證據(jù)不足以證明在本案訴訟前新興公司已經(jīng)向仕達(dá)公司充分說明其無法出具《履約保函》原件的客觀原因,仕達(dá)公司因新興公司無法提供《履約保函》原件而享有一定期限利益。新興公司要求仕達(dá)公司支付未返還反擔(dān)保保證金的利息損失的上訴主張,本院不予支持。
關(guān)于爭議焦點三,本案履約擔(dān)保保證期間及相應(yīng)的擔(dān)保費(fèi)數(shù)額認(rèn)定問題。《委托保證合同》約定:建設(shè)期保證期間自主合同履行之日起至工程竣工驗收合格之日后第28個日歷天(含第28個日歷天)止,以工程實際的竣工日期計算。仕達(dá)公司系建設(shè)單位指定的主合同履約保證人,其對新興公司在施工建設(shè)期間履行擔(dān)保責(zé)任,擔(dān)保的內(nèi)容為新興公司在其施工建設(shè)期間關(guān)于主合同中建筑工程質(zhì)量的履行,故仕達(dá)公司擔(dān)保的起始時間應(yīng)為北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表中注明的開工時間2011年10月10日。根據(jù)上述備案表記載的時間,涉案工程的竣工驗收時間為2014年4月18日。據(jù)此,一審法院認(rèn)定履約擔(dān)保保證期間為2011年10月10日至2014年5月16日,依據(jù)充分,本院不持異議。新興公司不予認(rèn)可上述期間,但并未提供充分證據(jù)予以證明,亦缺乏合同依據(jù),本院不予支持。因仕達(dá)公司實際擔(dān)保期間已經(jīng)超過兩年,新興公司依約應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)。仕達(dá)公司于一審訴訟中主張新興公司補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)61743.27元,未超過合同約定的標(biāo)準(zhǔn),一審法院據(jù)其訴訟請求予以判決,符合法律規(guī)定。仕達(dá)公司上訴要求新興公司補(bǔ)交擔(dān)保費(fèi)135743.27元,對于超過61743.27元的部分,屬于其二審程序中增加的訴訟請求,經(jīng)調(diào)解雙方當(dāng)事人未能達(dá)成一致,故對于仕達(dá)公司增加的訴求部分本院不予支持,其可另行起訴解決。
綜上所述,新興公司、仕達(dá)公司的上訴請求均不能成立,應(yīng)予駁回;一審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
二審案件受理費(fèi)4359元,由中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)1344元(已交納);由仕達(dá)融資擔(dān)保有限公司負(fù)擔(dān)3015元(已交納)。
本判決為終審判決。
審 判 長 魯 南
審 判 員 姜 君
審 判 員 賈 旭
二〇二一年二月九日
法官助理 徐軍軍
書 記 員 陳 玥
成為第一個評論者