蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

王某某、吉安市第四建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-28 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申354號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):王某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住江西省上饒市玉山縣。
委托訴訟代理人:曾悅,江西求正沃德律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審上訴人):吉安市萬家房地產(chǎn)開發(fā)公司,住所地江西省吉安市吉州區(qū)永叔路湖濱花園B棟。
法定代表人:顧文禮,該公司總經(jīng)理。
二審上訴人(一審被告):吉安市第四建筑工程有限公司,住所地江西省吉安市吉州區(qū)井岡山大道32號1、2幢。
法定代表人:劉福海,該公司總經(jīng)理。
再審申請人王某某因與被申請人吉安市萬家房地產(chǎn)開發(fā)公司(以下簡稱萬家公司)、二審上訴人吉安市第四建筑工程有限公司(以下簡稱四建公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服江西省高級人民法院(2019)贛民終470號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
王某某申請再審稱:一、原審判決認定王某某與萬家公司對欠付工程款的利息計算標準未達成一致錯誤。(一)現(xiàn)有證據(jù)足以證明,萬家公司已就按月息1.8%-2%向王某某支付利息作出承諾。首先,2014年10月4日的《協(xié)議書》印證,2014年8月21日晚王某某與萬家公司等召開了座談會,結(jié)合王某的證言,足以確認王某某提交的兩份座談會記錄的真實性。其次,2014年8月21日晚的座談會記錄記載王某某提出利息按“1.8%-2%從合同規(guī)定時間計算”應(yīng)當視為要約,而2014年10月4日《協(xié)議書》第2條約定“甲方(萬家公司)必須遵照座談會上乙方(四建公司)提出的要求補償標準報告和方式10個工作日內(nèi)進行回復(fù)”,可以認定萬家公司對王某某提出的利息計算標準進行了承諾。因此,雙方就欠付工程款的利息計算標準已經(jīng)達成一致。(二)原審判決在萬家公司遲延支付工程款構(gòu)成違約的情形下,僅按同期貸款利率計算逾期利息,有違公平原則。(三)僅以同期銀行貸款利率計算逾期工程款利息,不足以彌補王某某的損失,且萬家公司對其違約給王某某造成的損失遠超按銀行同期貸款利率計算的利息早已明知。二、原審判決對于案涉工程款數(shù)額的認定錯誤,萬家公司欠付的工程款本金還應(yīng)增加外運砂及水電預(yù)埋款。首先,江西華贛工程造價咨詢有限責(zé)任公司(以下簡稱華贛公司)作出的《工程造價鑒定意見書》就總造價是否增加外運砂費用,認為應(yīng)當由法院確定。王某某已提供了必要的證據(jù)證明其施工所用砂在當?shù)馗緹o法購買或獲取,故萬家公司應(yīng)增付538241.05元材料款。其次,《工程造價鑒定意見書》鑒定價12元/㎡顯然過低,水電預(yù)埋的人工費就已達11.5元/㎡,加上材料價,兩項合計將超過24元/㎡,故鑒定價脫離合理的工程造價標準,應(yīng)予調(diào)整。華贛公司作出《工程造價鑒定意見書》后,在未征求王某某意見的情況下,于2019年4月16日出具《<臥龍山莊工程造價鑒定意見書>調(diào)整意見》,對水電預(yù)埋款進行了調(diào)整。王某某提供了配電系統(tǒng)圖、電照平面圖、消防平面圖、防雷平面圖共七張施工圖紙,清楚顯示了水電預(yù)埋施工工程量的客觀存在。因此,萬家公司欠付的工程款還應(yīng)增加外運砂和水電預(yù)埋款合計1742930.65元。綜上,本案符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項規(guī)定的情形,應(yīng)予再審。
萬家公司提交書面意見稱:一、原審判決認定當事人對欠付工程款利息沒有約定,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息正確。王某某所稱兩份座談會記錄,實際上是其員工王某所寫,無其他參會人員簽字確認,不具有法律效力。且雙方于2014年10月4日簽訂的《協(xié)議書》約定“三天內(nèi),乙方提交補償報告,甲方必須遵照座談會上乙方提出的要求補償標準報告和方式10個工作日內(nèi)進行回復(fù)”。王某某在3天內(nèi)提出補償方案,但是萬家公司并未在10個工作日內(nèi)予以回復(fù),故要約失效。結(jié)合2014年10月4日王某某向萬家公司提交的“關(guān)于資金占用費補償報告”的內(nèi)容,也說明雙方在欠付工程款利息標準上未達成一致意見,萬家公司并未在座談會上明示承諾。原審判決已執(zhí)行完畢,因萬家公司要求王某某提交7660萬元建筑安裝工程發(fā)票,但王某某不愿補繳稅費,故引發(fā)本案。二、原審判決未予支持王某某主張的外運砂及水電預(yù)埋款正確。一審時,王某某向鑒定機構(gòu)提出外運砂及水電預(yù)埋款事宜,因缺少萬家公司簽證,王某某也未提供外運砂的采購合同及付款憑證,因此原審判決未予支持該項費用并無不當。綜上,請求駁回王某某的再審申請。
本院經(jīng)審查認為:首先,案涉工程造價經(jīng)一審法院委托具有相應(yīng)資質(zhì)的華贛公司進行鑒定,后華贛公司出具了《工程造價鑒定意見書》,亦出庭接受了質(zhì)詢,并在庭審后又作出了《<臥龍山莊工程造價鑒定意見書>調(diào)整意見》。上述鑒定程序合法,原審判決依據(jù)華贛公司作出的鑒定結(jié)論認定本案事實正確?!豆こ淘靸r鑒定意見書》關(guān)于總造價是否增加王某某主張的材料費(混凝土澆筑等所使用的砂),表述應(yīng)由法院確定。但因王某某未能提供其購買上述材料費的購銷合同、付款憑證,以及萬家公司就上述材料費的簽證等證據(jù),因此原審判決在案涉工程造價中未增加該部分費用,并無不當。其次,關(guān)于王某某主張的水電預(yù)埋工程款。水電預(yù)埋工程為隱蔽工程,華贛公司作出的《<臥龍山莊工程造價鑒定意見書>調(diào)整意見》就預(yù)埋費用明確已按提供的預(yù)埋施工圖據(jù)實計算,故對該部分費用不再計算。原審中,王某某雖提供了有關(guān)施工圖紙,但未提供監(jiān)理單位或者萬家公司的簽章,無法確認其是否按照施工圖紙進行施工,原審判決據(jù)此對王某某主張的該項費用未予支持,并無不當。再次,關(guān)于欠付工程款的利息計算問題。王某某向萬家公司出具的2014年10月4日《關(guān)于資金占用費補償報告》中載明,王某某提出“所欠工程款總額按月息1.8%-2%計算”,并要求萬家公司“在三日內(nèi)作出回函”。同日,萬家公司和四建公司所簽訂的《協(xié)議書》載明,“甲方(萬家公司)必須遵照座談會上乙方(四建公司)提出的要求補償標準報告和方式10個工作日內(nèi)進行回復(fù)”??梢姡跄衬吃颓犯豆こ炭罾⒂嬎銟藴氏蛉f家公司提出過按照月息1.8%-2%計算的請求,但是現(xiàn)有證據(jù)不能證明萬家公司已同意了王某某的這一請求。王某某提交的兩份座談會記錄,既無王某某的簽字,也無萬家公司的蓋章確認,不能作為認定萬家公司同意按月息1.8%-2%向王某某支付欠付工程款利息的依據(jù)。原審判決認定雙方當事人未就欠付工程款利息支付標準達成一致,并確定案涉工程款利息按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算,不違反法律規(guī)定,并無不當。
綜上,王某某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回王某某的再審申請。
審判長  張愛珍
審判員  尹穎舜
審判員  肖 峰
二〇二〇年三月二十七日
法官助理潘琳
書記員黃哲

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top