銅冠公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q：一、本案工期延期具有合理性，二審判決認(rèn)定銅冠公司應(yīng)承擔(dān)遲延完工的違約責(zé)任錯(cuò)誤。首先，雙方簽訂合同時(shí)，自立公司未取得建設(shè)規(guī)劃許可證，導(dǎo)致銅冠公司無(wú)法取得施工許可證。其次，自立公司提供施工圖紙超過(guò)合同約定時(shí)間，且施工過(guò)程中多次進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致銅冠公司的施工經(jīng)常停工。最后，本案工程施工過(guò)程中還存在停水、停電等客觀事由。因此，本案工期順延合理合法，二審判決僅按照案涉工程款超出合同約定工程款的比例，認(rèn)定工期超期，沒(méi)有法律依據(jù)。銅冠公司不存在逾期完工的違約行為，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、二審判決將銅冠公司采用大型吊裝機(jī)械所花費(fèi)的費(fèi)用469400元予以扣除，認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。雖然案涉《建設(shè)工程施工合同》約定“施工單位采取大噸位吊機(jī)等超出定額中所列吊機(jī)噸位的，發(fā)包方對(duì)另行產(chǎn)生的費(fèi)用不予認(rèn)可”。但是，首先，《建設(shè)工程施工合同》第三部分專用條款第八條第1項(xiàng)已經(jīng)約定了監(jiān)理工程師能夠?qū)ψ兏墓こ塘窟M(jìn)行確認(rèn)，而在銅冠公司向監(jiān)理單位、自立公司提供的《施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表》、鋅電解車間施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表以及鋅電解車間房架及構(gòu)件吊裝等方案中，監(jiān)理單位已同意按此工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)方案施工；其次，自立公司對(duì)銅冠公司使用該大型吊裝機(jī)械知曉且未阻止，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其默許采用該施工方式；最后，在施工中采用符合現(xiàn)場(chǎng)情況的施工組織及大型吊裝設(shè)備是必須的，自立公司享受了該施工利益，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的工程款。三、自立公司應(yīng)當(dāng)向銅冠公司支付逾期付款的利息。首先，銅冠公司的開(kāi)票義務(wù)不構(gòu)成自立公司拒付工程款的理由。開(kāi)票的附隨義務(wù)與支付工程款的主合同義務(wù)并不對(duì)等，且在工程款總價(jià)未確定的情況下銅冠公司亦無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，而工程總價(jià)款未確定的原因在于自立公司未能及時(shí)安排工程竣工結(jié)算審核。同時(shí)，自立公司已認(rèn)可先支付工程款再開(kāi)具發(fā)票的交易模式。其次，案涉工程已經(jīng)交付使用，自立公司應(yīng)當(dāng)支付工程款并承擔(dān)遲延履行的利息損失。案涉工程交付使用，自立公司即應(yīng)支付工程款，如未支付則等于占有了銅冠公司的資金。即便按照一審法院認(rèn)定的工程款總價(jià)45296173.6元計(jì)，自立公司已付工程款也僅達(dá)總價(jià)款的70%，遠(yuǎn)低于合同約定的付款金額。自立公司構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)支付遲延付款的利息。再次，自立公司應(yīng)支付欠付工程款自2014年7月26日起至實(shí)際付款之日止的利息。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》約定，自立公司收到竣工結(jié)算資料后應(yīng)在四個(gè)月內(nèi)審計(jì)完畢。銅冠公司于2014年3月26日提交了分部報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，自立公司應(yīng)在2014年7月26日完成審計(jì)并支付工程款及利息。四、自立公司應(yīng)當(dāng)向銅冠公司返還投標(biāo)保證金并支付逾期利息。根據(jù)本案招投標(biāo)文件中的約定，投標(biāo)保證金20萬(wàn)元無(wú)息轉(zhuǎn)為履約保證金?！督ㄔO(shè)工程施工合同》第三部分專用條款第41.1條約定，履約保證金應(yīng)當(dāng)在工程竣工、資料齊全、驗(yàn)收合格后，7天內(nèi)全數(shù)退還，不計(jì)利息。因案涉工程工期延期存在合理理由，銅冠公司不存在工期違約情形，故自立公司應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收后7天內(nèi)將投標(biāo)保證金返還給銅冠公司。案涉工程于2014年3月26日竣工，自立公司應(yīng)當(dāng)在2014年4月3日前返還履約保證金20萬(wàn)元。因自立公司于2019年10月10日將該履約保證金返還給銅冠公司，故自立公司應(yīng)支付該款自2014年4月3日起至2019年10月10日止的利息。綜上，本案符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形，應(yīng)予再審。