中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申1523號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):青海華誠實業(yè)有限公司。住所地:青海省海西州天峻縣天木路。
法定代表人:馬懷波,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:沙啟春,青海君劍律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審原告、二審被上訴人):四川鴻業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司。住所地:四川省成都市青羊區(qū)同誠路8號12棟。
法定代表人:李玉,該公司總經(jīng)理。
再審申請人青海華誠實業(yè)有限公司(以下簡稱華誠公司)因與被申請人四川鴻業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱鴻業(yè)公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服青海省高級人民法院(2019)青民終227號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
華誠公司申請再審稱:1.本案未滿足《施工意向協(xié)議書》第六條第四項約定的工程款支付條件,二審判決華誠公司支付剩余工程款缺乏依據(jù)。2.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第三項系針對當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的情形,而本案爭議焦點(diǎn)是工程款付款條件是否成就,二審判決適用上述規(guī)定錯誤。3.二審判決采信馬春林簽字的《工程竣工結(jié)算審核結(jié)果定案表》(以下簡稱《審核定案表》)作為工程款結(jié)算依據(jù)錯誤。該證據(jù)僅有馬春林個人簽字,馬春林非華誠公司法定代表人、合同簽訂代表人、授權(quán)委托人,該證據(jù)未經(jīng)雙方蓋章及第三方審核認(rèn)定,不具備證據(jù)的真實性、客觀性和合法性,鴻業(yè)公司亦未提交其他證據(jù)對此證據(jù)效力進(jìn)行佐證。華誠公司依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定申請再審。
本院認(rèn)為,本案應(yīng)審查的主要問題是:一、二審法院依據(jù)《審核定案表》判決華誠公司支付相應(yīng)工程款,采信證據(jù)及適用法律是否正確。
根據(jù)查明事實,2013年6月12日鴻業(yè)公司青海分公司與華誠公司簽訂《施工意向協(xié)議書》,約定鴻業(yè)公司承建華誠公司辦公樓工程,選煤廠、濃縮車間、所有附屬設(shè)施及所有裝修工程。之后,鴻業(yè)公司對案涉工程進(jìn)行了施工。2015年2月2日鴻業(yè)公司青海分公司與華誠公司簽訂《工程結(jié)算協(xié)議書》,約定案涉工程按一類取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。2016年5月29日,華誠公司工作人員馬春林在《審核定案表》中簽字確認(rèn),工程造價為30678558.73元。雙方均認(rèn)可案涉工程已施工完畢并交付使用,但未辦理竣工驗收手續(xù)。經(jīng)二審法院核對,華誠公司已付鴻業(yè)公司工程款為25714365.62元,尚欠4964193.11元。據(jù)此,二審判決華誠公司支付下欠工程款及相應(yīng)利息,事實及法律依據(jù)充分,并無不妥。
華誠公司申請再審認(rèn)為本案支付剩余工程款的條件未成就,二審判決依據(jù)馬春林簽字的《審核定案表》作為工程款結(jié)算依據(jù)錯誤。經(jīng)審查,雖《施工意向協(xié)議書》第六條約定,工程竣工、辦理完交工手續(xù)10天內(nèi)支付已完成總工程量價款的85%,工程竣工結(jié)算雙方確認(rèn)完三個月內(nèi)支付至總工程款的95%,另外5%留作保修金。但華誠公司在明知案涉工程未經(jīng)竣工驗收的情況下,接收工程并投入實際使用,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定,建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期,案涉工程已經(jīng)竣工并交付,其再以未經(jīng)竣工驗收為由拒付工程款,不能成立。同時,本案查明,馬春林在簽訂施工合同時為華誠公司大股東,根據(jù)企業(yè)信息報告顯示,2016年5月29日簽訂《審核定案表》時其為華誠公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,二審法院據(jù)此認(rèn)定馬春林在《審核定案表》上簽字系代表華誠公司,屬職務(wù)行為,依據(jù)充分,并無不當(dāng)。因案涉工程已經(jīng)竣工并交付,雙方亦已結(jié)算,二審法院依據(jù)《審核定案表》及華誠公司付款情況,判決華誠公司承擔(dān)下欠工程款及利息的支付義務(wù),事實及法律依據(jù)充分,華誠公司相關(guān)申請再審理由不能成立。
綜上,華誠公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回青海華誠實業(yè)有限公司的再審申請。
審判長 劉小飛
審判員 陳紀(jì)忠
審判員 何 波
二〇二〇年四月二十九日
法官助理鄒軍紅
書記員趙國亮
成為第一個評論者