中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申1226號
再審申請人(一審本訴被告、反訴原告,二審上訴人):李成,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族。
委托訴訟代理人:陸哲,廣西桂盟律師事務所律師。
被申請人(一審本訴原告、反訴被告,二審上訴人):南寧大地建筑工程公司,住所地廣西壯族自治區(qū)南寧市葛村路18號。
法定代表人:段緒斌,該公司總經理。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):林某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族。
再審申請人李成因與被申請人南寧大地建筑工程公司(以下簡稱大地公司)、林某建設工程施工合同糾紛一案,不服廣西壯族自治區(qū)高級人民法院(2018)桂民終565號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結。
李成依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項規(guī)定申請再審稱,(一)原審判決認定三項爭議項目工程均不在李成施工內容之內是錯誤的。三項爭議工程分別是:一是地下室底板三合土墊層、地下室外墻三合土墊層、墻面釘鐵絲網及砌塊墻填充混凝土;二是包括井點降水導致41人停工112天誤工損失;三是包括化糞池等21項工程。1.《李成管理崇左市駐邕機關管理處16層住宅樓項目內容認定》中的第2、第3點內容可以證明第一部分爭議工程是李成施工完成的。2.《工程聯(lián)系函》《建筑安裝工程預算審定單》《關于崇左市駐邕機關大院16層住宅工程的有關說明》可以證明第二部分爭議工程款歸李成所有。3.前述三項爭議項目工程均是基礎工程施工形成的,李成是從項目主體工程的基礎施工開始做起,大地公司并未主張且無證據證明是其施工的。(二)原審判決認定違約金賠償及訴訟費數(shù)額有錯誤。廣西金廣源建材有限責任公司(以下簡稱金廣源公司)與大地公司、李成之間并未發(fā)生鋼材款訴訟,不存在該訴訟引起的違約金賠償和訴訟費。(三)原審判決認定呂子吉支付廣西金匯通混凝土有限公司(以下簡稱金匯通公司)200000元混凝土款為李成領取的工程款是錯誤的。1.李成未在《南寧大地建筑工程公司生產施工部代李成支付崇左辦16層職工住宅樓工程款項確認表》(以下簡稱《代付款確認表》)上確認此款項為大地公司支付的工程款。2.該筆款項若認定由李成承擔,則超過了《崇左駐邕機關16層住宅樓工程費用分擔確認表》(以下簡稱《費用分擔確認表》)中李成應承擔的份額。3.鑒定機構認定該筆款項無貨幣資金活動,即便李成在《代付款確認表》上確認,也是誤認。(四)原審判決認定黃正延276315元水泥砂石材料款為大地公司支付李成的工程款證據不足。李成確認了194430元,但276315元剩余款項大地公司未與李成核實便支付給黃正延,大地公司應承擔舉證不能的責任。(五)原審判決認定李成在《代付款確認表》中認可退場后發(fā)生的159404.30元建筑材料款是認定事實錯誤。該筆款項是李成退場后發(fā)生且其未在《代付款確認表》上簽字,不應由李成承擔。綜上,請求本院再審本案。
本院經審查認為,李成的再審申請理由不能成立。具體分析如下:
一、關于案涉三項爭議項目工程是否應計入林某、李成完成工程量的問題
首先,廣西壯族自治區(qū)建設工程造價管理總站桂造司鑒第20090416-2號《建設工程造價鑒定報告》(以下簡稱《建設工程造價鑒定報告》)認為地下室底板三合土墊層等第一部分爭議工程,屬于有資料,可作為計算依據的項目,但李成提供的資料是復印件,無法確認實際施工人。因此,李成在工程造價鑒定階段未能提供相關資料的原件,應承擔舉證不能的不利后果。其次,《建設工程造價鑒定報告》認為井點降水導致41人停工112天,屬于有資料,但不能作為計算依據的項目,需辦理簽證手續(xù)方可計入結算造價中。李成在工程造價鑒定階段未能提供相關的簽證,應承擔舉證不能的不利后果。再次,《建設工程造價鑒定報告》認為化糞池等第三部分爭議工程,屬于無資料,無計算依據的項目,需提供詳細資料或者辦理簽證手續(xù)方可計入結算造價中。因此,亦不應計入李成完成的工程量造價中。綜上,原審判決認定該三部分爭議工程不計入李成完成的工程量,并無不當。
二、關于因金廣源公司鋼材款引起的違約金賠償及訴訟費的問題
李成申請再審主張大地公司實際上并未與金廣源公司發(fā)生鋼材款訴訟,其不應承擔違約賠償。根據原審查明的事實,2006年10月20日,李成簽署的《確認書》,確定其掛靠大地公司進行施工,截至2006年10月20日其進行施工發(fā)生的欠款共10425675.90元以及金廣源公司違約金及利息376048元,并注明所確認的欠款均由其承擔。因此,原審判決認定李成應承擔因金廣源公司鋼材款訴訟引起的違約金賠償?shù)囊话耄摻痤~并未包括訴訟費,并無不當。
三、關于呂子吉支付金匯通公司200000元混凝土款的問題
對于該部分款項,廣西信天祥會計師事務所有限公司在其出具的《司法鑒定意見書》載明,李成曾于2008年4月2日在《代付款確認表》中簽字。因此,原審判決據此確認該款項應作為大地公司代付的工程款并無不當。
四、關于黃正延276315元水泥砂石材料款以及159404.30元建筑材料款的問題
李成申請再審主張大地公司未與其核對2006年10月1日至12月20日水泥供貨單據即將全部款項支付給黃正延,應承擔舉證不能的責任,未經核實的款項不應由李成承擔。對此,本院認為,根據《司法鑒定意見書》,李成對于該部分爭議款項已在《代付款確認表》中簽字,并且明確此款是在李成退場之前發(fā)生,而大地公司已向黃正延支付完畢,故原審認定該276315元水泥砂石材料款由李成負擔,并無不當。李成的該項主張不能成立,本院不予支持。另外,關于159404.30元建筑材料款的問題,李成在《代付款確認表》中已經簽字確認大地公司代為支付該159404.30元建筑材料款,原審判決據此予以認定,并無不當。
綜上,李成的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款和《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回李成的再審申請。
審判長 劉少陽
審判員 高燕竹
審判員 楊 蕾
二〇二〇年三月二十六日
法官助理王智鋒
書記員黃慧航
成為第一個評論者