中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 判 決 書
(2019)最高法民終88號(hào)
上訴人(原審被告):青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地:青海省西寧市城中區(qū)西大街**號(hào)(神力大廈**樓**室)。
法定代表人:龔大成,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:甘軍,陜西哲尊律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:劉錦秀,陜西哲尊律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
被上訴人(原審原告):核工業(yè)金華建設(shè)工程公司,住所地:浙江省金華市婺城區(qū)文苑街**號(hào)。
法定代表人:屈巖,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:祁輝成,青海智凡律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:張浩男,青海智凡律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
上訴人青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱生某公司)因與被上訴人核工業(yè)金華建設(shè)工程公司(以下簡(jiǎn)稱核工業(yè)金華公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服青海省高級(jí)人民法院(2015)青民一初字第56號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于2019年1月15日立案后,依法組成合議庭,開庭進(jìn)行了審理。上訴人生某公司的委托訴訟代理人甘軍、劉錦秀,被上訴人核工業(yè)金華公司的委托訴訟代理人祁輝成、張浩男到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
生某公司上訴請(qǐng)求:1.撤銷一審判決,改判駁回核工業(yè)金華公司的全部訴訟請(qǐng)求;2.一、二審訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)全部由核工業(yè)金華公司承擔(dān)。事實(shí)和理由:一、一審判決關(guān)于合同效力的表述前后矛盾。判決書結(jié)論為合同無效,與說理部分不一致。二、一審判決認(rèn)定支持核工業(yè)金華公司的證據(jù)不充足,對(duì)生某公司提交的證據(jù)不予支持,舉證責(zé)任倒置。鑒定程序不合法,一審判決的定案依據(jù)無合法來源。鑒定機(jī)構(gòu)的意見未通過合法鑒定程序作出,引導(dǎo)一審法院作出傾向性裁決。三、一審判決對(duì)應(yīng)付工程款認(rèn)定錯(cuò)誤。生某公司已向核工業(yè)金華公司支付了全部應(yīng)付工程款且超付700余萬元。生某公司不欠付核工業(yè)金華公司工程款,本案不存在所謂的停工損失。1.合同約定超設(shè)計(jì)范圍增加工程量,變更增加工程量實(shí)行經(jīng)濟(jì)簽訂納入決算下浮1%結(jié)算,該約定系總分關(guān)系,一審判決認(rèn)定此約定為并列關(guān)系是錯(cuò)誤的。2.關(guān)于土方外運(yùn)造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司未舉證,生某公司提交了相應(yīng)證據(jù)。一審判決以監(jiān)理單位與生某公司具有利害關(guān)系、未出庭等對(duì)生某公司的主張不予采納是錯(cuò)誤的。3.關(guān)于模板造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司舉證的《建材購(gòu)銷合同》是偽造的虛假證據(jù),一審判決支持依據(jù)不足。4.關(guān)于鋁塑復(fù)合平開窗問題。一審判決采納核工業(yè)金華公司的證據(jù)而不采納生某公司的證據(jù),沒有事實(shí)和法律依據(jù)。5.關(guān)于電梯前室墻、地磚工程量是否應(yīng)計(jì)入核工業(yè)金華公司造價(jià)的問題。一審判決劃分舉證責(zé)任錯(cuò)誤,要求生某公司舉證是錯(cuò)誤的。6.關(guān)于屋面保溫材料如何計(jì)算造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為使用的是EPS板,但未進(jìn)行舉證。生某公司認(rèn)為使用的是聚苯板,一審判決按EPS板計(jì)算沒有事實(shí)和法律依據(jù)。7.關(guān)于混凝土造價(jià)如何確定的問題。核工業(yè)金華公司自認(rèn)其僅4號(hào)樓筏板及墊層以下為商品混凝土,其余為自拌混凝土,兩者價(jià)格存在明顯差距,品質(zhì)也存在明顯區(qū)別。一審判決全部按商品混凝土價(jià)格計(jì)算錯(cuò)誤。8.本案不應(yīng)當(dāng)按照商品混凝土進(jìn)行計(jì)價(jià),故計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也是錯(cuò)誤的。9.關(guān)于施工降水計(jì)算造價(jià)的問題。一審判決認(rèn)定降水工程量造價(jià)426余萬元沒有事實(shí)和法律依據(jù)。10.關(guān)于配合費(fèi)是否應(yīng)計(jì)入總造價(jià)的問題。涉案《建設(shè)工程施工合同》沒有約定配合費(fèi),一審判決支持配合費(fèi)72余萬元沒有事實(shí)和法律依據(jù)。11.關(guān)于檢測(cè)費(fèi)認(rèn)定的問題。鑒定機(jī)構(gòu)明確的鑒定意見是需要核工業(yè)金華公司提交的檢測(cè)費(fèi)發(fā)票才能計(jì)入造價(jià),因核工業(yè)金華公司未能提交,無法計(jì)入造價(jià)。一審判決66余萬元檢測(cè)費(fèi)是錯(cuò)誤的。四、一審判決對(duì)扣減費(fèi)用認(rèn)定錯(cuò)誤。1.關(guān)于扣減土方費(fèi)用36萬元的問題。一審判決未對(duì)拉土方的36萬元土方費(fèi)用進(jìn)行扣減是錯(cuò)誤的。2.關(guān)于扣減防火門費(fèi)用898269元的問題。生某公司有權(quán)選擇要求核工業(yè)金華公司維修,也可以直接選擇要求生某公司更換重作,一審判決未對(duì)該898269元防火門費(fèi)用進(jìn)行扣減是錯(cuò)誤的。4.利息問題。生某公司不欠付核工業(yè)金華公司工程款,不應(yīng)支付利息。5.停工損失問題。一審判決直接采信報(bào)案材料不嚴(yán)謹(jǐn),停工損失標(biāo)準(zhǔn)明顯高于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),不符合客觀事實(shí)。綜上,請(qǐng)求支持其上訴請(qǐng)求。
核工業(yè)金華公司辯稱,一、一審判決認(rèn)定涉案工程1-4#樓總造價(jià)數(shù)額的事實(shí)依據(jù)及法律依據(jù)確實(shí)充分。本案審理過程中,經(jīng)核工業(yè)金華公司申請(qǐng),一審法院委托鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程造價(jià)鑒定,鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)雙方爭(zhēng)議出具《補(bǔ)充鑒定意見書》,鑒定程序合法。二、一審判決對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證的工程造價(jià)按鑒定意見100%的造價(jià)進(jìn)行認(rèn)定正確。合同約定的內(nèi)容是明確的。三、一審判決認(rèn)定生某公司主張的扣減費(fèi)用不成立,事實(shí)清楚,適用法律正確。生某公司在一審時(shí)未提交質(zhì)量維修以及代付防火門貨款的證據(jù),僅提交重新簽訂的防火門安裝合同,約定的是對(duì)全部防火門進(jìn)行安裝,以及包工包料,并非維修款或者代付核工業(yè)金華公司支付的欠付貨款,生某公司上訴意見前后矛盾。關(guān)于扣減土方費(fèi)用的問題,相關(guān)證據(jù)可以證明生某公司的主張不能成立,原審判決闡述清楚,故不再贅述。四、一審判決認(rèn)定生某公司應(yīng)向核工業(yè)金華公司賠償停工損失,證據(jù)確實(shí)充分,適用法律正確。生某公司作為涉案工程的發(fā)包人有義務(wù)對(duì)施工場(chǎng)地內(nèi)以及周圍安全等問題予以保障,使核工業(yè)金華公司順利進(jìn)行施工。結(jié)合公安機(jī)關(guān)出具的《接處警登記表》以及生某公司出具的《報(bào)案材料》等證據(jù),可以充分證明生某公司應(yīng)向核工業(yè)金華公司賠償該損失。五、關(guān)于合同效力問題。判決前后描述不一致的問題。一審法院下發(fā)了補(bǔ)正裁定對(duì)此作了補(bǔ)正,一審判決認(rèn)定準(zhǔn)確。六、關(guān)于土石方外運(yùn)造價(jià)、模板造價(jià),鋁塑復(fù)合造價(jià),電梯前室墻、地磚造價(jià)、保溫材料的問題等。1.涉及鑒定的事項(xiàng)是9項(xiàng),一審法院在卷宗中有詳細(xì)的記錄并進(jìn)行多次質(zhì)證,對(duì)雙方舉證責(zé)任的分配做了釋明,生某公司未提交證據(jù)。2.關(guān)于保溫材料的問題,鑒定應(yīng)該可以做出,但未鑒定,雙方也實(shí)地勘查,要求對(duì)這個(gè)保溫材料重新鑒定,但生某公司在一審中未提出。一審法院在判決中對(duì)上述問題進(jìn)行了詳細(xì)的論述,事實(shí)和法律依據(jù)有明確記載。生某公司提交的證據(jù)不屬于新證據(jù)。3.關(guān)于總價(jià)下調(diào)1%的問題,一審判決正確。4.關(guān)于損失問題,二審生某公司未提出新證據(jù)。綜上,請(qǐng)求維持原判,駁回上訴。
核工業(yè)金華公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1.判令生某公司向核工業(yè)金華公司支付工程款71847027.3元;2.判令生某公司支付核工業(yè)金華公司2014年7月1日至2015年7月31日期間的違約利息4586596元;3.本案的訴訟費(fèi)用由生某公司承擔(dān)。增加訴訟請(qǐng)求:判令生某公司賠償2012年2月18日至2012年4月17日期間的停工損失9111348元。鑒定意見出具后變更訴訟請(qǐng)求為:1.請(qǐng)求法院判令生某公司給付核工業(yè)金華公司工程款22815480.52元人民幣;2.請(qǐng)求法院判令生某公司給付核工業(yè)金華公司以22815480.52元為基數(shù),按照銀行同期貸款利率,暫計(jì)算從2014年8月1日至2018年11月10日期間的違約利息4725840.45元人民幣,之后的計(jì)算至實(shí)際付清之日;3.請(qǐng)求依法判令生某公司賠償2012年2月18日至2012年4月17日期間的停工損失9111348元;4、本案訴訟費(fèi)由生某公司承擔(dān)。
一審法院認(rèn)定事實(shí):2010年10月22日,核工業(yè)金華公司向生某公司出具《關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)地下管線的工作函》,生某公司簽字確認(rèn)。同年12月3日,核工業(yè)金華公司在《業(yè)務(wù)聯(lián)系函》中提及接到甲方通知后進(jìn)場(chǎng),已完成施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,基礎(chǔ)降水和支護(hù)無施工圖紙和結(jié)構(gòu)圖,導(dǎo)致從10月初一直停工,請(qǐng)甲方盡快安排辦理招投標(biāo)手續(xù),早日辦妥施工許可證,生某公司蓋章并明確“待研究處理”。2010年12月29日,招投標(biāo)單位出具《中標(biāo)通知書》。
2011年1月18日,核工業(yè)金華公司青海分公司與生某公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》,約定核工業(yè)金華公司承建生某公司開發(fā)的位于青海省樂都縣河湟雅居1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)樓,承包范圍為按設(shè)計(jì)圖紙(除消防、電梯、主要設(shè)備)全部施工內(nèi)容,開工日期為2010年10月20日,竣工日期為2013年6月30日,合同價(jià)款暫定1.8億元,通用條款第32.3條約定:發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收,或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。專用條款23.2條約定:本合同價(jià)款采用:(1)本工程項(xiàng)目執(zhí)行青海省《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則(即2004年定額)及相關(guān)配套文件。工程類別降定為三類工程,按三類工程取費(fèi),總造價(jià)下浮1%后據(jù)實(shí)結(jié)算。(2)超設(shè)計(jì)范圍增加工程量,變更增加工程量實(shí)行經(jīng)濟(jì)簽訂納入決算按實(shí)決算。(3)主要材料價(jià)格:按工程造價(jià)信息指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。35.1條約定:發(fā)包人違約按通用條款執(zhí)行,承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約金最高不超過合同總價(jià)的1.5%?!豆こ藤|(zhì)量保修書》約定質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工之日算起,分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期,保修期:土建工程為2年,屋面防水3年,電氣管線、上下水管線安裝工程1年,供熱及供冷2個(gè)采暖期及供冷期。工程質(zhì)量保修金為施工合同價(jià)款的3%,質(zhì)量保修金銀行利率為央行基準(zhǔn)利率,發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后14天內(nèi),將剩余保修金和利息返還承包人。
2013年11月28日,河湟雅居小區(qū)4#樓單項(xiàng)竣工驗(yàn)收通過,并移交生某公司。同年9月26日,生某公司與施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位經(jīng)評(píng)查后同意5#樓節(jié)能竣工驗(yàn)收。
2014年8月27日,核工業(yè)金華公司與生某公司形成《河湟雅居1#-4#樓關(guān)于工程款的會(huì)議紀(jì)要》,約定1#-4#樓已進(jìn)行竣工初驗(yàn),按合同約定要付至已完工程的90%,龔總承諾在2014年9月15日前支付90%,支付額度以監(jiān)理核定的工程款支付申請(qǐng)表為準(zhǔn),施工方在2014年9月15日前將決算交給業(yè)主審核。
自2014年7月30日開始,核工業(yè)金華公司就案涉1-4號(hào)樓陸續(xù)向青海成英物業(yè)管理有限公司交接房屋鑰匙,2015年7月29日,生某公司向核工業(yè)金華公司通知:要求核工業(yè)金華公司將1、2、3、4號(hào)樓前期未交接的鑰匙全部交接與物業(yè)公司。2015年7月31日,青海成英物業(yè)管理有限公司在四份交接單中明確:河湟雅居1-4號(hào)樓所有的鑰匙交接完畢。
2012年3月22日的《技術(shù)聯(lián)系單》、7月24日的《會(huì)議紀(jì)要》、2013年的多份《修改聯(lián)系單》中反映甲方要求部分工程存在變更施工情況。2012年8月26日,生某公司出具《修改聯(lián)系單》,3#樓存在變更、增加工程量。2013年10月15日的《施工簽證單》內(nèi)容:2#樓1-3單元因圖紙有誤在2012年4月現(xiàn)場(chǎng)召開協(xié)調(diào)會(huì),達(dá)成一致意見按原有的方案施工,因再次更換電梯廠家,經(jīng)甲方和電梯廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)商討后,要求2#樓電梯基坑需要提高,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,消防電梯基坑需要回填800mm,客梯基坑需要回填4000mm,一共六個(gè)電梯基坑施工方需要返工。同年10月29日《施工簽證單》內(nèi)容為:根據(jù)2012年8月25日甲方簽發(fā)的關(guān)于3#樓北面商鋪增加面積的聯(lián)系單……。
雙方簽訂的合同施工范圍為1-5#樓,本案中雙方明確涉及的為1-4號(hào)樓工程款等問題,5#樓的工程款等事項(xiàng)與本案無關(guān)。
本案審理中,該院委托青海中恒信工程咨詢有限公司進(jìn)行造價(jià)鑒定,該鑒定機(jī)構(gòu)于2017年6月7日出具《鑒定意見書》,因不符合審理需要,后于2018年6月20日出具《補(bǔ)充鑒定意見書》,同年10月15日出具《補(bǔ)充意見書》(以下簡(jiǎn)稱《補(bǔ)充意見書二》),具體鑒定意見在造價(jià)認(rèn)定中予以認(rèn)定。鑒定機(jī)構(gòu)明確以兩次補(bǔ)充鑒定意見為準(zhǔn),第一次的鑒定意見已被兩次補(bǔ)充鑒定意見全部覆蓋,明確除根據(jù)審理需要列為爭(zhēng)議項(xiàng)的內(nèi)容,其余當(dāng)事人提出的異議經(jīng)審核后認(rèn)為異議成立的已經(jīng)予以調(diào)整,異議不成立的均不予調(diào)整。
一審法院認(rèn)為,綜合當(dāng)事人的訴辯主張,該院歸納以下爭(zhēng)議焦點(diǎn)并逐一分析認(rèn)定如下:
(一)關(guān)于案涉《建設(shè)工程施工合同》的效力問題
雙方對(duì)于履行的為2010年9月的合同還是2011年1月份的合同有爭(zhēng)議,該院認(rèn)為,核工業(yè)金華公司起訴時(shí)依據(jù)的2011年1月份的合同,主張?jiān)V求也是依據(jù)該份合同,雙方在鑒定前對(duì)于履行該份合同無異議,鑒定意見也是以該份合同約定的計(jì)價(jià)方式及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,故雙方履行的是2011年1月份的《建設(shè)工程施工合同》。雙方均認(rèn)可核工業(yè)金華公司先進(jìn)場(chǎng)施工,后補(bǔ)辦招投標(biāo)手續(xù),雖然不合程序,但主管行政部門已經(jīng)準(zhǔn)許雙方補(bǔ)辦招投標(biāo)手續(xù),故,雙方2011年1月18日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》為雙方真實(shí)意思表示,不違反法律行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定,應(yīng)屬有效合同。
(二)關(guān)于核工業(yè)金華公司主張生某公司給付工程款22815480.52元及相應(yīng)利息的請(qǐng)求能否成立的問題
1.應(yīng)付工程款問題
該院認(rèn)為,建工合同司法解釋第十三條規(guī)定:建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任;第十四條規(guī)定:當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。本案中,核工業(yè)金華公司提交的有關(guān)4#樓的驗(yàn)收表,可以證明4#樓已經(jīng)竣工驗(yàn)收,其余部分工程,生某公司認(rèn)可工程已交付,案涉工程已經(jīng)開始使用,業(yè)主已經(jīng)入住使用,故,根據(jù)前述法律規(guī)定,發(fā)包人未經(jīng)驗(yàn)收而擅自使用案涉工程,應(yīng)視為認(rèn)可工程質(zhì)量合格,視為案涉工程已經(jīng)竣工,核工業(yè)金華公司主張工程款的條件已經(jīng)成就,有權(quán)向生某公司主張工程款。關(guān)于案涉工程應(yīng)付工程造價(jià)如何確定的問題,該院從以下幾方面分析認(rèn)定。
關(guān)于工程造價(jià)中人工、材料、機(jī)械取費(fèi)是否應(yīng)按照施工節(jié)點(diǎn)相應(yīng)調(diào)整的問題。該院認(rèn)為,《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款規(guī)定:當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。建工合同司法解釋第十六條規(guī)定:當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法有約定的,按照約定結(jié)算工程價(jià)款。本案中,雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格按照簽訂的施工合同中約定的計(jì)價(jià)依據(jù)、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)履行,鑒定也應(yīng)按此進(jìn)行,且雙方在鑒定前均同意按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定,生某公司提出應(yīng)按招投標(biāo)文件不應(yīng)按合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行鑒定的抗辯理由不能成立,雙方簽訂的施工合同專用條款23.2條約定:本合同價(jià)款采用:(1)本工程項(xiàng)目執(zhí)行青海省《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則(即2004年定額)及相關(guān)配套文件。工程類別降定為三類工程,按三類工程取費(fèi),總造價(jià)下浮1%后據(jù)實(shí)結(jié)算。(2)超設(shè)計(jì)范圍增加工程量,變更增加工程量實(shí)行經(jīng)濟(jì)簽證納入決算按實(shí)決算。(3)主要材料價(jià)格:按工程造價(jià)信息指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。即雙方約定按照青海省的定額及政府指導(dǎo)價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算,因施工期間青海省建設(shè)工程主管部門發(fā)布的人工、材料、機(jī)械存在多次變動(dòng)調(diào)整,故結(jié)算時(shí)應(yīng)按照實(shí)際施工期間青海省建設(shè)工程主管部門發(fā)布的人工、材料、機(jī)械調(diào)整情況及對(duì)應(yīng)的施工進(jìn)度節(jié)點(diǎn)據(jù)實(shí)進(jìn)行調(diào)整,據(jù)實(shí)計(jì)算工程造價(jià),應(yīng)當(dāng)采用鑒定意見中所有涉及按施工節(jié)點(diǎn)及人工、材料、機(jī)械調(diào)整后的造價(jià),鑒定意見中雙方爭(zhēng)議項(xiàng)也應(yīng)采用按施工節(jié)點(diǎn)及人工、材料、機(jī)械調(diào)整后的造價(jià),之后的爭(zhēng)議項(xiàng)認(rèn)定中對(duì)此不再一一贅述,該院直接根據(jù)前述認(rèn)定采用鑒定意見中相對(duì)應(yīng)的造價(jià)。
關(guān)于合同約定“(2)超設(shè)計(jì)范圍增加工程量,變更增加工程量實(shí)行經(jīng)濟(jì)簽訂納入決算按實(shí)決算”如何理解的問題。該院認(rèn)為,該項(xiàng)計(jì)價(jià)方式與第一項(xiàng)、第三項(xiàng)并列約定,且約定的是超設(shè)計(jì)或變更增加工程量,直接約定納入決算據(jù)實(shí)決算,故不應(yīng)下浮1%,應(yīng)按該條約定據(jù)實(shí)結(jié)算,生某公司主張按造價(jià)的99%計(jì)算變更及簽證的工程造價(jià)的理由不能成立,以下該院認(rèn)定中涉及變更及簽證的造價(jià)直接按鑒定意見中100%的造價(jià)進(jìn)行認(rèn)定。
根據(jù)補(bǔ)充鑒定意見書的意見,無爭(zhēng)議的工程造價(jià)為87192467.86元,變更及經(jīng)濟(jì)簽證造價(jià)調(diào)整后按100%據(jù)實(shí)計(jì)算為454737.12元,按照施工期間政府指導(dǎo)價(jià)及施工節(jié)點(diǎn)據(jù)實(shí)進(jìn)行調(diào)整,人工、機(jī)械、材料費(fèi)調(diào)整增加6015856.86元,因變更經(jīng)濟(jì)簽證據(jù)實(shí)按100%計(jì)算,故不再扣減442.45元。以上費(fèi)用不含土方外運(yùn)、模板、混凝土、鋁塑復(fù)合平開窗、保溫、施工降水、電梯廳裝修、配合費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)造價(jià)。
關(guān)于土方外運(yùn)造價(jià)的問題。該院認(rèn)為,建設(shè)工程施工中,正常情況下基礎(chǔ)開挖后的土方應(yīng)當(dāng)外運(yùn),否則無法進(jìn)行下一步的施工,經(jīng)向鑒定機(jī)構(gòu)詢問,鑒定機(jī)構(gòu)也明確在工程施工中應(yīng)存在土方外運(yùn)的情況,一般是外運(yùn)一部分,留一部分在現(xiàn)場(chǎng),故,生某公司所述土方全部場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn),然后工程完工后再外運(yùn)的意見該院不予采信,土方應(yīng)當(dāng)是基礎(chǔ)開挖后即時(shí)外運(yùn)。生某公司提交的《領(lǐng)條》真實(shí)性無法核實(shí),形成時(shí)間為2014年7月,而案涉工程基礎(chǔ)開挖在2011年,開挖后土方外運(yùn)時(shí)間也應(yīng)在2011年,且該證據(jù)中注明是1-4#樓垃圾,該份證據(jù)不能證明與核工業(yè)金華公司施工的土方有關(guān)聯(lián);提交的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款憑證對(duì)應(yīng)的就是前一證據(jù)《領(lǐng)條》,時(shí)間為2014年7月,與土方正常外運(yùn)時(shí)間不符,無法證明與核工業(yè)金華公司的土方外運(yùn)施工有關(guān)聯(lián);《拉運(yùn)土方票據(jù)清單》的內(nèi)容真實(shí)性無法確定,且形成時(shí)間已經(jīng)到了2015年4月,案涉工程早已完工,與土方外運(yùn)的正常時(shí)間不一致,且仍注明為垃圾,并非基礎(chǔ)土方外運(yùn),不能證明與本案涉及的土方外運(yùn)有關(guān);中國(guó)銀行憑據(jù)時(shí)間為2015年,無法證明與本案有關(guān)聯(lián);監(jiān)理單位為甲方即生某房地產(chǎn)公司聘請(qǐng),代表甲方履行監(jiān)理職責(zé),與生某公司有利害關(guān)系,且生某公司自認(rèn)《情況說明》為監(jiān)理公司后補(bǔ)證據(jù),落款時(shí)間為2007年,此時(shí)案涉工程還未啟動(dòng),該份《情況說明》的客觀性無法確定,且該份證據(jù)應(yīng)屬證人證言,但監(jiān)理公司未出庭作證,該院對(duì)該份證據(jù)不予認(rèn)定;綜上,生某公司關(guān)于案涉工程土方全部場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)后交第三人外運(yùn)的理由不能成立,其關(guān)于土方外運(yùn)造價(jià)不應(yīng)支付核工業(yè)金華公司的主張不能成立,核工業(yè)金華公司作為工程承包方,土方外運(yùn)屬于其施工范圍,應(yīng)由其完成。綜上,案涉工程外運(yùn)土方量無法確定,但又確實(shí)存在土方外運(yùn)的事實(shí),雙方均無充足證據(jù)證明外運(yùn)和場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)的確切方量,結(jié)合鑒定機(jī)構(gòu)有關(guān)土方外運(yùn)一部分、留一部分在現(xiàn)場(chǎng)的意見,依據(jù)公平合理原則,該院酌情認(rèn)定土方場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)50%的造價(jià),外運(yùn)50%的造價(jià),根據(jù)鑒定意見,核工業(yè)金華公司完成的留在現(xiàn)場(chǎng)的土方倒運(yùn)造價(jià)為174243.38元(348486.76元×50%),土方外運(yùn)造價(jià)為448678.37元(897356.73元×50%),合計(jì)完成造價(jià)為622921.75元。
關(guān)于模板造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為其施工使用的是竹膠模板,生某公司認(rèn)為施工使用的是復(fù)合木模板。對(duì)此該院詢問了鑒定機(jī)構(gòu),鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)為施工中使用哪種模板都有可能,根據(jù)現(xiàn)有施工資料無法判定使用的是何種模板。該院認(rèn)為,生某公司提交了監(jiān)理單位的《情況說明》,但監(jiān)理單位為甲方即生某公司聘請(qǐng),代表甲方履行監(jiān)理職責(zé),與生某公司有利害關(guān)系,且該《情況說明》為監(jiān)理公司后補(bǔ)證據(jù),落款時(shí)間為2007年,此時(shí)案涉工程還未啟動(dòng),該份《情況說明》的客觀性無法確定,同時(shí)監(jiān)理單位對(duì)其說明無相應(yīng)的證據(jù)如簽證等予以印證,且該份證據(jù)應(yīng)屬證人證言,但監(jiān)理公司未出庭作證,該院對(duì)該份證據(jù)不予認(rèn)定;提交的照片無法判定屬于案涉工程使用,無法證明與本案有關(guān)聯(lián),故生某公司認(rèn)為案涉工程使用了復(fù)合木模板證據(jù)不足,對(duì)其主張?jiān)撛翰挥璨尚?。核工業(yè)金華公司提交了與西寧閩東建材經(jīng)營(yíng)部簽訂的《建材購(gòu)銷合同》,合同中約定提供竹膠板,約定了規(guī)格、單價(jià)及供貨方式、付款方式,可以證明其主張。故,案涉工程使用的應(yīng)是竹膠膜板,應(yīng)按鑒定意見中的竹膠膜板計(jì)算造價(jià),鑒定造價(jià)為17177754.90元。
關(guān)于鋁塑復(fù)合平開窗是否應(yīng)計(jì)入核工業(yè)金華公司造價(jià)的問題。該院認(rèn)為,鋁塑復(fù)合平開窗屬于施工圖紙內(nèi)工程范圍,而核工業(yè)金華公司又是施工單位,故從合同約定看,該部分工程量屬于核工業(yè)金華公司的施工范圍,該部分造價(jià)應(yīng)計(jì)入核工業(yè)金華公司的工程總造價(jià),且核工業(yè)金華公司提交了與供貨方西寧城北中恒鋁塑門窗廠簽訂的《裝飾工程施工合同》、結(jié)算資料、付款收據(jù),可以證明該部分合同內(nèi)工程量應(yīng)向其結(jié)算。生某公司提交了《裝飾工程施工合同》,但合同補(bǔ)充部分后面手寫添加了部分內(nèi)容且加蓋了生某公司公章,與核工業(yè)金華公司提交的原件不一致,核工業(yè)金華公司提交的原件中沒有添加的內(nèi)容及生某公司公章,故該份證據(jù)添加內(nèi)容為生某公司單方后補(bǔ),不具有客觀性,該院對(duì)該份證據(jù)不予認(rèn)定;生某公司提交了核工業(yè)金華公司的《工程聯(lián)系函》、與西寧城北中恒鋁塑門窗廠簽訂的《工程支付協(xié)議》、30萬元的《收據(jù)》、50萬元的建設(shè)銀行《付款憑據(jù)》、3萬元的農(nóng)業(yè)銀行《轉(zhuǎn)款憑據(jù)》,《結(jié)算單》復(fù)印件、西寧城北中恒鋁塑門窗廠的《情況說明》,以證明核工業(yè)金華公司、生某公司、供貨方一致達(dá)成了該部分工程量及相應(yīng)的費(fèi)用全部由生某公司直接與供貨方結(jié)算并支付費(fèi)用,該部分工程量的造價(jià)不應(yīng)計(jì)入核工業(yè)金華公司工程總造價(jià)。該院認(rèn)為,從該組證據(jù)無法證明生某公司的主張,反而證明結(jié)算是由《裝飾工程施工合同》的合同相對(duì)方核工業(yè)金華公司與供貨方完成,核工業(yè)金華公司發(fā)函要求發(fā)包人生某公司支付剩余的貨款,而生某公司也與供貨方達(dá)成了支付剩余貨款844190元的《工程支付協(xié)議》,即三方當(dāng)事人達(dá)成了支付剩余鋁塑復(fù)合平開窗款項(xiàng)的一致意思,屬于債務(wù)承擔(dān)的約定,前述《工程支付協(xié)議》中還明確“工程中已經(jīng)由甲方生某公司支付了幾筆工程款”,即生某公司還存在簽訂該協(xié)議前代付窗戶款的事實(shí),前述三方約定的債務(wù)承擔(dān)的費(fèi)用以及簽訂該協(xié)議前代付的窗戶款應(yīng)從生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司的鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)中扣除。對(duì)于該部分應(yīng)扣除費(fèi)用總計(jì)數(shù)額做一下分析認(rèn)定:生某公司陳述已經(jīng)代付了83萬元,并提供了證據(jù)予以印證,認(rèn)為其中既包括形成該協(xié)議的之前代付的部分款項(xiàng),也包括履行該協(xié)議中約定的844190元的款項(xiàng),供貨單位向該院出具《證明》,并出庭作證,陳述總的貨款為4205190元,已付3891000元,其中生某公司直接支付了83萬元,剩余314190元還要由生某公司支付,該證人證言與核工業(yè)金華公司提交的《結(jié)算單》原件、由其支付的付款收據(jù)相互印證,與生某房地產(chǎn)公司提交的83萬元付款憑據(jù)相互印證,該院予以采信,即生某公司總計(jì)要代核工業(yè)金華公司支付窗戶款1144190元(830000+314190元),該數(shù)額即為《工程支付協(xié)議》中約定的債務(wù)承擔(dān)的844190元與形成該協(xié)議之前代付的窗戶款的總額,應(yīng)從生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司的鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)中扣除。經(jīng)鑒定,鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)為5700044.98元,扣除甲方直接應(yīng)向材料商支付的1144190元,應(yīng)付鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)為4555854.98元。
關(guān)于電梯前室墻、地磚工程量的造價(jià)應(yīng)否計(jì)入核工業(yè)金華公司工程總造價(jià)的問題。該院認(rèn)為,生某公司認(rèn)為該部分工程量由其自行完成,舉證期限內(nèi)未提交證據(jù),庭審中當(dāng)庭提交一份《干掛花崗巖工程承包合同》,內(nèi)容為外墻干掛,與本案無關(guān),該院不予認(rèn)定;提交了一份《補(bǔ)充協(xié)議》,時(shí)間為2013年10月7日,該事項(xiàng)雙方在長(zhǎng)達(dá)兩年的鑒定中一直存有爭(zhēng)議,但其一直未提交,在庭審中才提交,且未說明在舉證期限內(nèi)不能提交的正當(dāng)理由,同時(shí)該份《補(bǔ)充協(xié)議》無生某公司蓋章及法定代表人簽字,且協(xié)議內(nèi)工程范圍與本案雙方爭(zhēng)議工程事項(xiàng)不一致,該份證據(jù)與本案無關(guān)聯(lián)。核工業(yè)金華公司提交了其與生某公司簽訂的《工程協(xié)議書》予以證明該部分工程量由其完成,該協(xié)議書中明確約定電梯前室墻、地磚由核工業(yè)金華公司施工,約定了按實(shí)際面積結(jié)算,且核工業(yè)金華公司為案涉工程的總承包單位,故該部分工程量應(yīng)是由核工業(yè)金華公司完成,生某公司應(yīng)向核工業(yè)金華公司支付電梯前室墻、地磚工程量的造價(jià),經(jīng)鑒定,該部分造價(jià)按100%據(jù)實(shí)結(jié)算后為1215301.56元。
關(guān)于屋面保溫材料如何計(jì)算造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為其使用的是EPS板,生某公司認(rèn)為核工業(yè)金華公司使用的是聚苯板,鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)為施工圖紙上為EPS板,實(shí)際使用什么材料無資料顯示。該院認(rèn)為,生某公司提交的《工作聯(lián)系單》為其單方制作,無法證明實(shí)際更換了保溫板,提交的照片經(jīng)向鑒定機(jī)構(gòu)詢問,無法辨認(rèn)為何種材料,其提交的部分照片也無法看出為案涉工程,而本案的施工圖紙中明確使用EPS板,也無設(shè)計(jì)變更簽證證明設(shè)計(jì)變更的事實(shí),生某公司有關(guān)核工業(yè)金華公司使用了聚苯板的主張無充足證據(jù)證實(shí),該院對(duì)其主張不予采信,經(jīng)鑒定,保溫材料造價(jià)按EPS板計(jì)算為6039007.82元。
關(guān)于混凝土造價(jià)如何確定的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為,4#樓筏板及墊層以下為其外購(gòu)商品混凝土,其余由其在現(xiàn)場(chǎng)外包給甘肅省一家單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)攪拌,并簽訂了《商品砼現(xiàn)場(chǎng)加工承包合同》,故所有的混凝土都應(yīng)按商品混凝土計(jì)價(jià)方式計(jì)算。生某公司認(rèn)為,4#樓筏板及墊層以下為核工業(yè)金華公司外購(gòu)商品混凝土,其余核工業(yè)金華公司承包給第三方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加工的混凝土,按照青海省定額的規(guī)則,應(yīng)當(dāng)按自拌混凝土計(jì)價(jià)方式計(jì)算造價(jià),青海省定額中只有現(xiàn)場(chǎng)自拌混凝土與商品混凝土兩種計(jì)價(jià)方式,本案中,核工業(yè)金華公司委托第三方現(xiàn)場(chǎng)攪拌加工,應(yīng)按自拌混凝土計(jì)價(jià)。該院認(rèn)為,自拌混凝土為施工單位自行組織工人現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土,成本較低,商品混凝土為施工單位對(duì)外從第三人處購(gòu)買混凝土成本較高,故根據(jù)青海省定額規(guī)則,商品混凝土造價(jià)要比自拌混凝土造價(jià)高。本案中,核工業(yè)金華公司除4#樓筏板及墊層以下從第三人處外購(gòu)商品混凝土,其余均為外包第三人在現(xiàn)場(chǎng)攪拌加工混凝土,并向第三人支付承包費(fèi),并非自行組織其工人現(xiàn)場(chǎng)制作,相比直接自行組織工人現(xiàn)場(chǎng)攪拌的成本要高,合同約定名稱即是商品砼,即商品混凝土,而鑒定機(jī)構(gòu)又明確青海省定額中無施工單位外包第三人現(xiàn)場(chǎng)加工制作混凝土的計(jì)價(jià)方式,鑒定機(jī)構(gòu)在該院組織質(zhì)證中曾陳述核工業(yè)金華公司完成的混凝土標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到了商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn),故,案涉工程中,施工單位交付的混凝土均達(dá)到了商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于發(fā)包人來說,其接受的是商品混凝土標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)成果,本案中,施工單位的混凝土不適用自拌混凝土定額,所有的混凝土都應(yīng)按青海省定額中的商品混凝土計(jì)價(jià)方式計(jì)算。
關(guān)于商品混凝土應(yīng)按核工業(yè)金華公司的采購(gòu)價(jià)計(jì)價(jià)還是應(yīng)按青海省政府指導(dǎo)價(jià)計(jì)價(jià)的問題。該院認(rèn)為,雙方簽訂的合同明確應(yīng)按青海省定額計(jì)價(jià),材料價(jià)格按青海省工程造價(jià)信息指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行,故商品混凝土應(yīng)按政府指導(dǎo)價(jià)計(jì)算造價(jià),因樂都地區(qū)在案涉工程施工期間只有C30商品混凝土的指導(dǎo)價(jià),無其余標(biāo)準(zhǔn)的如C40、C25、C20等型號(hào)的指導(dǎo)價(jià),而青海省西寧市及其他州縣有相應(yīng)的型號(hào)指導(dǎo)價(jià),該院詢問鑒定機(jī)構(gòu)后,能否參照其余市州的指導(dǎo)價(jià)中確定樂都地區(qū)的等次價(jià)格,其表示其無法確定,而本案確實(shí)存在使用不同型號(hào)的混凝土的事實(shí),必須確定各混凝土等次的差價(jià),進(jìn)而以C30混凝土標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的遞增或遞減差價(jià),經(jīng)該院司法技術(shù)室推薦,該院向青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)院司法鑒定所進(jìn)行了咨詢,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為其在鑒定中,如遇到該種情形,則參照青海省其他州市的差價(jià)進(jìn)行調(diào)整,平均每等次為20元,該院依此要求鑒定機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的鑒定意見,鑒定機(jī)構(gòu)明確鑒定意見中施工期間樂都地區(qū)有政府指導(dǎo)價(jià)的按等次20元進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,無政府指導(dǎo)價(jià)的則按核工業(yè)金華公司的采購(gòu)價(jià)計(jì)算,核工業(yè)金華公司對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)的計(jì)算方式無異議,雙方當(dāng)事人對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)的計(jì)算數(shù)額無異議,經(jīng)鑒定,商品混凝土造價(jià)為22263702.21元。
關(guān)于施工降水如何計(jì)算造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為應(yīng)按照基坑支護(hù)方案的要求計(jì)算降水時(shí)間,降水時(shí)間為7個(gè)月,并按每日三個(gè)臺(tái)班計(jì)算,生某公司認(rèn)為降水時(shí)間只有50天,且認(rèn)為每日只計(jì)算一個(gè)臺(tái)班,應(yīng)計(jì)算50天每日一臺(tái)班的造價(jià)。鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)為其無法認(rèn)定降水時(shí)長(zhǎng),應(yīng)根據(jù)施工方案及降水的開始和截止時(shí)間,青海省的定額規(guī)則是按每晝夜即每日24小時(shí)計(jì)算,一個(gè)晝夜三個(gè)臺(tái)班,每臺(tái)班8小時(shí)。關(guān)于降水開始的時(shí)間,雙方均認(rèn)可應(yīng)從基礎(chǔ)開挖完成后基礎(chǔ)開始施工時(shí)計(jì)算,雙方均認(rèn)可2010年10月20日核工業(yè)金華公司進(jìn)場(chǎng)施工,但基礎(chǔ)開挖完成并基礎(chǔ)開始施工的時(shí)間無法確定,而核工業(yè)金華公司提交的2011年3月29日的《技術(shù)聯(lián)系單》中明確地下室降水開始時(shí)間為2011年3月10日,有生某公司工作人員及監(jiān)理單位蓋章,故降水開始時(shí)間為2011年3月10日。關(guān)于降水結(jié)束時(shí)間如何認(rèn)定的問題,該院認(rèn)為,核工業(yè)金華公司無充足證據(jù)證明降水的結(jié)束時(shí)間,生某公司在訴訟中自認(rèn)降水結(jié)束時(shí)間為2011年9月15日,該院依法認(rèn)定降水結(jié)束時(shí)間為2011年9月15日。生某公司提交的《技術(shù)聯(lián)系單》并非當(dāng)事人同時(shí)簽字蓋章形成,核工業(yè)金華公司制作后提交業(yè)主及監(jiān)理單位審核,業(yè)主、監(jiān)理單位審核認(rèn)為降水結(jié)束時(shí)間及降水點(diǎn)不對(duì),審核認(rèn)為降水時(shí)間只有50天,但核工業(yè)金華公司對(duì)業(yè)主、監(jiān)理單位的意見不予認(rèn)可,且與前述降水開始時(shí)間的證據(jù)相互矛盾,故,雙方對(duì)于降水天數(shù)并未達(dá)成一致意見,生某公司認(rèn)為降水天數(shù)為50天的證據(jù)不足,該院對(duì)其主張不予采信。綜上,降水開始時(shí)間為2011年3月10日,結(jié)束時(shí)間為2011年9月15日,且《基坑支護(hù)施工方案》中明確降水需不間斷進(jìn)行,鑒定機(jī)構(gòu)也明確定額中降水造價(jià)按24小時(shí)每晝夜三個(gè)臺(tái)班計(jì)算,故降水造價(jià)應(yīng)按每晝夜24小時(shí)三個(gè)臺(tái)班計(jì)算造價(jià),計(jì)算190天,根據(jù)鑒定意見中7個(gè)月每日24小時(shí)的造價(jià),經(jīng)計(jì)算190天的降水工程量造價(jià)為4267573.38元{4716791.63元(鑒定意見的7個(gè)月即210天造價(jià))÷210天×190天},核工業(yè)金華公司主張降水時(shí)間為7個(gè)月即210天并以此主張?jiān)靸r(jià)的意見該院予以部分采納。
關(guān)于消防電梯集水坑造價(jià)如何確定的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為消防電梯集水坑存在設(shè)計(jì)修改通知單,生某公司認(rèn)為該設(shè)計(jì)修改單未實(shí)施。該院認(rèn)為,雙方雖對(duì)消防電梯集水坑做了設(shè)計(jì)修改,但鑒定機(jī)構(gòu)明確根據(jù)2013年10月11日《施工簽證單》內(nèi)容,可以判定該修改單的內(nèi)容未實(shí)施,且現(xiàn)場(chǎng)無法勘查,該簽證中明確按原有方案施工,不應(yīng)再計(jì)算造價(jià),鑒定意見為:設(shè)計(jì)修改通知單內(nèi)容未實(shí)施,該部分造價(jià)為0元。該院認(rèn)為,鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定意見客觀合理,對(duì)鑒定意見予以采信,核工業(yè)金華公司的該部分主張不能成立,該院不予支持。
關(guān)于配合費(fèi)是否應(yīng)計(jì)入總造價(jià)的問題。核工業(yè)金華公司認(rèn)為,案涉工程存在分包的事項(xiàng),發(fā)包人應(yīng)向其支付配合費(fèi)。生某公司認(rèn)為,核工業(yè)金華公司的實(shí)際施工中確實(shí)產(chǎn)生配合費(fèi),但雙方合同未約定配合費(fèi)問題,分包單位已經(jīng)和核工業(yè)金華公司協(xié)商解決了配合費(fèi)的問題,配合費(fèi)支付不應(yīng)由生某公司承擔(dān),是核工業(yè)金華公司協(xié)商解決的問題,與生某公司無關(guān)。該院認(rèn)為,青海省建設(shè)工程造價(jià)管理總站發(fā)布的青建價(jià)字(2004)07號(hào)《關(guān)于重申配合費(fèi)計(jì)算方法的通知》中明確“協(xié)調(diào)配合費(fèi)的參考費(fèi)率為分包單位工程造價(jià)的5%以內(nèi),由發(fā)包方付給主體建筑承包方,列入主體建筑工程造價(jià)”,該文件屬于青海省造價(jià)管理站發(fā)布的2004定額配套文件,而雙方又約定按青海省2004定額及配套文件據(jù)實(shí)結(jié)算工程款,故雙方據(jù)實(shí)結(jié)算工程總造價(jià)應(yīng)適用該文件內(nèi)容。本案中,生某公司為發(fā)包人,核工業(yè)金華公司為承包人,為主體建筑承包方,發(fā)包人將消防、電梯、通風(fēng)、進(jìn)戶門分包給第三人,根據(jù)上述文件的計(jì)價(jià)規(guī)則,發(fā)包人生某公司應(yīng)向主體建筑單位核工業(yè)金華公司給付分包部分造價(jià)的配合費(fèi),核工業(yè)金華公司主張按5%計(jì)算配合費(fèi)符合前述文件規(guī)定,未超過5%的限定比例,該院予以支持。關(guān)于分包工程造價(jià)的問題,鑒定機(jī)構(gòu)表示其無法鑒定,如發(fā)包人提供分包部分采購(gòu)價(jià)格的資料則可以依此計(jì)算配合費(fèi)數(shù)額,該部分采購(gòu)價(jià)格的資料應(yīng)由發(fā)包人持有,該院依照舉證規(guī)則要求發(fā)包人生某公司提交,如不能提交則承擔(dān)不利后果,發(fā)包人未能提交該部分資料,而核工業(yè)金華公司主張依據(jù)其自行委托第三方計(jì)算后該部分分包采購(gòu)價(jià)格應(yīng)為14524561.5元,依據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條“有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供,如果對(duì)方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人,可以推定該主張成立”的規(guī)定,該院依法認(rèn)定核工業(yè)金華公司主張的數(shù)額及證據(jù)作為鑒定機(jī)構(gòu)計(jì)算配合費(fèi)的依據(jù),經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)計(jì)算,配合費(fèi)應(yīng)為726228.08元。生某公司提交了《情況說明》《證明》,時(shí)間為2018年3月,為后補(bǔ)證據(jù),無核工業(yè)金華公司的簽字蓋章,為單方制作的證據(jù),且屬證人證言,但未出庭作證,該院對(duì)該部分證據(jù)不予認(rèn)定。即便該部分說明屬實(shí),根據(jù)青海省定額規(guī)則及雙方的合同約定,配合費(fèi)屬于核工業(yè)金華公司工程造價(jià)的組成部分,生某公司應(yīng)付該部分工程造價(jià),至于核工業(yè)金華公司與第三方如何協(xié)商溝通相關(guān)費(fèi)用的問題與生某公司無關(guān)。
關(guān)于檢測(cè)費(fèi)如何認(rèn)定的問題。訴訟中生某公司明確其不向檢測(cè)單位繳納檢測(cè)費(fèi),鑒定機(jī)構(gòu)明確檢測(cè)費(fèi)應(yīng)計(jì)入工程造價(jià),屬于工程造價(jià)的組成部分,故檢測(cè)費(fèi)應(yīng)計(jì)入給付核工業(yè)金華公司的工程造價(jià)中,但鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)為其需要核工業(yè)金華公司提交的檢測(cè)費(fèi)發(fā)票才能計(jì)入造價(jià),因核工業(yè)金華公司未能提交,無法計(jì)入造價(jià),該部分檢測(cè)費(fèi)用由人民法院根據(jù)雙方提交的證據(jù)來認(rèn)定。該院認(rèn)為,核工業(yè)金華公司提交了檢測(cè)單位的《證明》、與檢測(cè)單位的《技術(shù)服務(wù)合同》,該院向檢測(cè)單位進(jìn)行了調(diào)查,該單位派員攜帶了合同原件及收據(jù)接受了該院調(diào)查,明確前述《證明》由其出具,并證明案涉工程節(jié)能檢測(cè)由其完成,檢測(cè)費(fèi)總計(jì)668000元,核工業(yè)金華公司已付300000元,仍欠付368000元,生某公司對(duì)檢測(cè)單位的陳述無異議,該院依法認(rèn)定案涉工程節(jié)能檢測(cè)費(fèi)為668000元,應(yīng)計(jì)入工程總造價(jià)。
綜上,生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司無爭(zhēng)議的工程造價(jià)87192467.86元,變更及經(jīng)濟(jì)簽證造價(jià)454737.12元,人工、機(jī)械、材料費(fèi)調(diào)整費(fèi)6015856.86元,土方場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)及外運(yùn)造價(jià)622921.75元,竹膠膜板造價(jià)17177754.90元,鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)4555854.98元,電梯前室墻、地磚工程量造價(jià)**.56元,保溫材料造價(jià)6039007.82元,商品混凝土造價(jià)22263702.21元,降水工程量造價(jià)4267573.38元,配合費(fèi)726228.08元,節(jié)能檢測(cè)費(fèi)668000元,以上合計(jì)151199406.52元。
2.已付工程款問題
雙方均認(rèn)可已付工程款為129604810.34元。
3.關(guān)于生某公司主張的扣減費(fèi)用問題
關(guān)于生某公司主張的進(jìn)戶門應(yīng)扣減547200元的問題。鑒定機(jī)構(gòu)明確在該院組織質(zhì)證中,雙方已經(jīng)明確了進(jìn)戶門的問題,對(duì)于進(jìn)戶門如何計(jì)算造價(jià)達(dá)成了一致的意見,鑒定機(jī)構(gòu)就是根據(jù)雙方的意見作出的造價(jià),鑒定造價(jià)中不含進(jìn)戶門的造價(jià),故該院認(rèn)為,該部分生某公司主張的工程量,本就未計(jì)入工程造價(jià)中,不存在扣減的問題。
關(guān)于生某公司主張的扣減水箱費(fèi)用203538元的問題。鑒定機(jī)構(gòu)亦明確鑒定造價(jià)中不含該部分造價(jià),故不存在扣減的問題。
關(guān)于生某公司主張扣減土方費(fèi)用36萬元的問題。該院認(rèn)為,生某公司提交的《領(lǐng)條》及《拉運(yùn)土方票據(jù)清單》中無核工業(yè)金華公司的確認(rèn),實(shí)為單方證據(jù),單方手寫“從核工業(yè)公司工程款中扣除”,無法證明與核工業(yè)金華公司的施工有關(guān)聯(lián),無法證明代核工業(yè)金華公司拉運(yùn)土方,且形成時(shí)間為2015年,此時(shí)案涉工程已完工,而土方應(yīng)是基礎(chǔ)開挖后就應(yīng)留一部分后其余的外運(yùn),生某公司的主張缺乏客觀性,相關(guān)的銀行支付憑證時(shí)間為2014年、2015年,從內(nèi)容看也無法證明與核工業(yè)金華公司的施工有關(guān),無法證明代核工業(yè)金華公司支付款項(xiàng),故,生某公司有關(guān)扣除土方運(yùn)費(fèi)36萬元的主張依法不能成立。
關(guān)于生某公司主張扣除防火門費(fèi)用898269元的請(qǐng)求能否成立的問題。生某公司認(rèn)為核工業(yè)金華公司施工的防火門驗(yàn)收時(shí)質(zhì)量不過關(guān),因拖欠防火門貨款,供貨單位不同意維修返工,其與供貨單位重新簽訂了合同,并支付核工業(yè)金華公司應(yīng)支付的貨款,該部分采購(gòu)價(jià)款應(yīng)從工程造價(jià)中扣減。鑒定機(jī)構(gòu)明確鑒定的工程造價(jià)中包含該部分造價(jià),但生某公司提出的該問題屬于維修的范疇,核工業(yè)金華公司確實(shí)施工了,應(yīng)計(jì)入總造價(jià)。該院認(rèn)為,該部分工程量屬于核工業(yè)金華公司的施工范圍,且進(jìn)行了施工,應(yīng)向核工業(yè)金華公司支付工程款,如存在質(zhì)量問題,屬于維修的范疇,如存在代付防火門款項(xiàng)的事實(shí),則屬于從造價(jià)中予以扣減的問題,生某公司未提交質(zhì)量維修以及代付防火門貨款的證據(jù),其提交的重新簽訂的防火門安裝合同為2018年8月17日簽訂,約定的是全部的防火門進(jìn)行安裝,約定包工包料,898269元為包工包料的合同價(jià),未經(jīng)過供貨方的合同相對(duì)方核工業(yè)金華公司的確認(rèn),且并非維修款或者代核工業(yè)金華公司支付的欠付貨款,如其確實(shí)存在維修或者代付款項(xiàng)的事實(shí),可另行主張,生某公司有關(guān)扣除防火門費(fèi)用898269元的主張不能成立,該院不予支持。
生某公司庭前證據(jù)交換時(shí)曾主張過扣減稅金3240840元的問題,但其在庭審中明確由鑒定意見中其認(rèn)可的工程造價(jià)減去已付工程款,扣除前述主張的扣減項(xiàng)即為欠付工程款,再?zèng)]有其他需要減除的款項(xiàng)費(fèi)用,故其關(guān)于稅金一節(jié)庭審中明確不再主張,該院不再論述,且稅金的利率、收取亦屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)的職能范疇,依法也不應(yīng)由人民法院認(rèn)定。
綜上,生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司工程款151199406.52元,已付工程款129604810.34元,欠付核工業(yè)金華公司21594596.18元。
4.利息問題
該院認(rèn)為,建工合同司法解釋第十七條規(guī)定:當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。本案中,生某公司欠付核工業(yè)金華公司工程款,必然產(chǎn)生利息損失,其應(yīng)當(dāng)向核工業(yè)金華公司支付逾期付款利息,雙方未對(duì)逾期付款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定,應(yīng)按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。上述司法解釋第十八條規(guī)定:利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒有約定或者約定不明的,下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間:(一)建設(shè)工程已實(shí)際交付的,為交付之日;(二)建設(shè)工程沒有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價(jià)款也未結(jié)算的,為當(dāng)事人起訴之日。本案中,生某公司認(rèn)可青海成英物業(yè)管理有限公司為案涉小區(qū)的物業(yè)公司,認(rèn)可物業(yè)公司接收了案涉房屋的鑰匙,根據(jù)證據(jù)顯示,2015年7月29日,生某公司向核工業(yè)金華公司通知:要求核工業(yè)金華公司將1、2、3、4號(hào)樓前期未交接的鑰匙全部交接與物業(yè)公司,同年7月31日,青海成英物業(yè)管理有限公司在四份交接單中明確:河湟雅居1-4號(hào)樓所有的鑰匙交接完畢。根據(jù)前述證據(jù),核工業(yè)金華公司于2015年7月31日已將案涉工程全部交付業(yè)主單位使用,故,生某公司應(yīng)從2015年8月1日起支付核工業(yè)金華公司工程款利息,支付至實(shí)際付清之日。
(三)關(guān)于核工業(yè)金華公司主張生某公司賠償2012年2月18日至2012年4月17日期間的停工損失9111348元的請(qǐng)求能否成立的問題
雙方均認(rèn)可2012年初由于拆遷安置問題,馬家臺(tái)村部分村民阻礙施工的事實(shí),核工業(yè)金華公司認(rèn)為因阻礙施工導(dǎo)致停工兩個(gè)月,造成停工損失9111348元,生某公司認(rèn)為該期間核工業(yè)金華公司未進(jìn)場(chǎng)施工,且阻礙施工是因?yàn)?、8號(hào)樓,與案涉工程無關(guān),案涉工程不存在停工的事實(shí)。該院認(rèn)為,核工業(yè)金華公司與生某公司提交的向樂都縣政府部門報(bào)案的《報(bào)案材料》落款時(shí)間為2012年4月1日,均明確村民阻礙施工,守住進(jìn)出入場(chǎng)地路口,對(duì)施工單位恐嚇、圍攻,導(dǎo)致工程完全停滯,造成了施工單位的巨大經(jīng)濟(jì)損失,已經(jīng)停工了半個(gè)多月,生某公司雖抗辯認(rèn)為是7、8號(hào)樓施工中受到村民阻礙,但無證據(jù)證明該事實(shí)。從生某公司提交的2012年4月10日向核工業(yè)金華公司發(fā)出的《通知》中載明“核工業(yè)金華建設(shè)工程公司青海分公司,貴公司承建的樂都河湟雅居1-4號(hào)樓,原定于2012年3月16日人員進(jìn)場(chǎng)施工,至今無人員進(jìn)場(chǎng)施工,你方接到通知后5日內(nèi)協(xié)調(diào)人員和材料進(jìn)場(chǎng)施工。如未按要求進(jìn)場(chǎng),視為你單位自動(dòng)放棄”的內(nèi)容看,核工業(yè)金華公司在2016年3月16日至4月10日期間未能進(jìn)場(chǎng)施工,結(jié)合前述《報(bào)案材料》中生某公司陳述的阻撓施工、停工造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失等內(nèi)容看,該《通知》中載明的未能進(jìn)場(chǎng)施工的原因應(yīng)為《報(bào)案材料》中顯示的原因;從核工業(yè)金華公司提交的公安機(jī)關(guān)《接處警登記表》內(nèi)容看,時(shí)間剛好與《通知》的落款時(shí)間2012年4月10日一致,該登記表中明確因施工與村民發(fā)生糾紛,后調(diào)解處理。綜上,結(jié)合《報(bào)案材料》《通知》《接處警登記表》內(nèi)容看,該院可以認(rèn)定2012年3月16日至4月10日期間因生某公司作為發(fā)包人未能盡到保證施工單位正常施工條件的義務(wù),未協(xié)調(diào)好與周圍村民的關(guān)系,導(dǎo)致停工事件,該期間為核工業(yè)金華公司的停工期間,停工天數(shù)為26天,核工業(yè)金華公司關(guān)于停工2個(gè)月的意見該院不予采信。核工業(yè)金華公司提交的《直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表》有生某公司蓋章,內(nèi)容有損失計(jì)算方法及數(shù)額,無其余內(nèi)容,可以作為認(rèn)定每天經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算依據(jù),根據(jù)該統(tǒng)計(jì)表,每天經(jīng)濟(jì)損失為123460元,總計(jì)經(jīng)濟(jì)損失為3209960元,核工業(yè)金華公司另計(jì)算停工損失綜合費(fèi)用的意見無事實(shí)依據(jù),不予支持。生某公司提交的《直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表》原件與核工業(yè)金華公司提交的原件相比,在統(tǒng)計(jì)表下方多了有關(guān)工人傷亡事件的內(nèi)容,針對(duì)的是工人傷亡事件的損失如何處理,與村民阻礙施工事件無關(guān)。
綜上,雙方簽訂的施工合同有效,工程已經(jīng)交付使用,生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司工程款151199406.52元,已付工程款129604810.34元,欠付核工業(yè)金華公司21594596.18元,并應(yīng)按中國(guó)人民銀行公布的同期同類貸款利率從2015年8月1日起開始支付相應(yīng)的利息至付清之日。因發(fā)包人未能保證工程的順利施工,造成停工損失3209960元,應(yīng)由生某公司賠償。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條、第十四條、第十六條、第十七條、第十八條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、第七十三條、第一百四十二條之規(guī)定,判決:
一、生某公司于本判決生效后十日內(nèi)給付核工業(yè)金華公司工程款21594596.18元及利息(利息按中國(guó)人民銀行公布的同期同類貸款利率從2015年8月1日起支付至工程款付清之日);
二、生某公司于本判決生效后十日內(nèi)給付核工業(yè)金華公司停工損失3209960元;
三、駁回核工業(yè)金華公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)225063.34元,由核工業(yè)金華公司負(fù)擔(dān)72752.57元,生某公司負(fù)擔(dān)152310.77元。保全費(fèi)5000元由生某公司負(fù)擔(dān)。鑒定費(fèi)858000元,由核工業(yè)金華公司負(fù)擔(dān)277351.72元,生某公司負(fù)擔(dān)580648.28元。
本院二審期間,當(dāng)事人圍繞上訴請(qǐng)求依法提交了證據(jù)。本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人二審爭(zhēng)議的事實(shí),本院認(rèn)定如下:一、關(guān)于合同效力的認(rèn)定。一審法院于2018年12月7日作出(2015)青民一初字第56號(hào)之三民事裁定書,載明原審判決書中第27頁(yè)表述的“雙方簽訂的施工合同無效”存在筆誤,應(yīng)為“雙方簽訂的施工合同有效?!蓖彆r(shí),核工業(yè)金華公司確認(rèn)已經(jīng)于2018年12月8日收到該份裁定書,生某公司陳述其未收到補(bǔ)正裁定書,但確認(rèn)其并非對(duì)一審判決主文所認(rèn)定的合同效力有異議,僅是認(rèn)為一審判決認(rèn)定的“雙方簽訂的施工合同無效”與闡述的理由存在矛盾。
二、關(guān)于土方外運(yùn)。法庭要求生某公司對(duì)2015年還在外運(yùn)土方作出合理解釋,生某公司稱原來的土挖出來存放在現(xiàn)場(chǎng),由于二期要用土方,時(shí)間就延期到2015年,現(xiàn)場(chǎng)有存放土的地方。
三、關(guān)于模板的問題。1.生某公司舉證一審期間核工業(yè)金華公司加蓋公章的向鑒定機(jī)構(gòu)提交的《樂都河湟雅居1#-4#樓工程竣工決算書》,用以證明核工業(yè)金華公司在該工程竣工決算書內(nèi)列明其在施工期間用的是復(fù)合木模板。核工業(yè)金華公司稱因當(dāng)時(shí)沒有做鑒定之前做過調(diào)解,因預(yù)算員不了解情況,根據(jù)電腦軟件套出來的,這個(gè)價(jià)格比鑒定的高出兩千多萬元,后來對(duì)方?jīng)]有認(rèn)可。2.生某公司舉證企查查(https://www.qichacha.com/)網(wǎng)站查詢結(jié)果及國(guó)家企業(yè)信用信息公示報(bào)告,用以證明企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中無法查詢到核工業(yè)金華公司一審提供的模板合同相對(duì)方“西寧閩東建材經(jīng)營(yíng)部”,僅能查詢到一家名為“西寧市城北區(qū)閩東建材經(jīng)營(yíng)部”的單位,該單位企業(yè)類型為個(gè)體工商戶,注冊(cè)日期為2016年12月14日,法定代表人為曾偉東。核工業(yè)金華公司稱兩家單位為不同的企業(yè),供貨商是否在工商部門登記與其購(gòu)買過竹膠模板無關(guān),核工業(yè)金華公司稱有向供貨商代理人俞海峰個(gè)人賬戶支付材料款的轉(zhuǎn)賬記錄。但提交向俞海峰個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元的電子轉(zhuǎn)賬憑證及電子回單復(fù)印件(兩張10萬元,四張20萬元),憑證上均注明為代發(fā)工資。
四、關(guān)于鋁塑復(fù)合平開窗的問題。2018年11月21日一審組織質(zhì)證時(shí),西寧城北中恒鋁塑門窗廠負(fù)責(zé)人稱其是和核工業(yè)金華公司簽訂合同并進(jìn)行結(jié)算。生某公司代付了83萬元,剩余的344190元和證明一致,由生某公司支付。
五、關(guān)于電梯前室墻、地磚的問、地磚的問題公司庭審時(shí)提供西寧新磊陶瓷石材裝飾有限公司出具的《情況說明》以及付款明細(xì)作為新證據(jù),用以證明該工程為西寧新磊陶瓷石材裝飾有限公司施工且支付相應(yīng)款項(xiàng)。核工業(yè)金華公司對(duì)該份證據(jù)的真實(shí)性不予認(rèn)可。2.《情況說明》顯示西寧新磊陶瓷石材裝飾有限公司的經(jīng)辦人為蔣慶東,付款明細(xì)的收款人為蔣慶輝。3.2017年4月18日,生某公司和核工業(yè)金華公司在中介的組織下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,形成記錄,其中第2項(xiàng)載明:“1#、3#樓東南面臨街、1#、2#樓北面二層窗以下外墻干掛大理石墻面、各單元門頭干掛大理石、所有單元門臺(tái)階及商鋪臺(tái)階石材鋪設(shè)、消防通道兩側(cè)及小區(qū)入口兩側(cè)墻面均由甲方施工完成;上述部位涂料未做?!?/div>
六、關(guān)于屋面保溫材料的問題。1.生某公司二審時(shí)提供《技術(shù)聯(lián)系單》一份,載明:“原圖紙?jiān)O(shè)計(jì)外保溫EPS屬于新型材料,青海建筑市場(chǎng)沒有也無生產(chǎn)廠家無法采購(gòu),現(xiàn)我方要求1#-4#樓屋面及外墻保溫材料EPS保溫板改為80㎜厚(屋面)和70㎜厚(外墻)聚苯板進(jìn)行粘貼施工。項(xiàng)目經(jīng)理:陸建晴。經(jīng)辦人:童秉春。審核意見為:因無法采購(gòu),同意更換。2012.3.19。”核工業(yè)金華公司在審核意見上加蓋公章。該聯(lián)系單下面設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位均同意更換并加蓋單位公章。核工業(yè)金華公司對(duì)該份證據(jù)真實(shí)性不予認(rèn)可,認(rèn)為不屬于新證據(jù)。2.生某公司提交《工程變更聯(lián)系單》一份,載明:“原圖紙?jiān)O(shè)計(jì)外保溫EPS屬于新型材料,青海建筑市場(chǎng)沒有此材料,無法購(gòu)買,現(xiàn)我項(xiàng)目將EPS改為聚苯板材料進(jìn)行施工?!苯ㄔO(shè)單位生某公司、監(jiān)理單位福建省京閩工程顧問有限公司西寧分公司、施工單位核工業(yè)金華公司均同意并加蓋公章。核工業(yè)金華公司對(duì)該份證據(jù)真實(shí)性不予認(rèn)可,認(rèn)為不屬于新證據(jù)。3.在詢問核工業(yè)金華公司為何在該兩份證據(jù)上加蓋公章時(shí),核工業(yè)金華公司稱因公章由陳愛華保管,陳愛華現(xiàn)在生某公司工作,其對(duì)公章何時(shí)加蓋不清楚。對(duì)于法庭詢問其是否有相應(yīng)購(gòu)買材料的記錄,核工業(yè)金華公司稱沒有相應(yīng)記錄。
七、關(guān)于混凝土的問題。1.生某公司、核工業(yè)金華公司庭審時(shí)均確認(rèn)4#樓筏板及墊層以下為外購(gòu)商品混凝土,其余均由核工業(yè)金華公司外包給第三人在現(xiàn)場(chǎng)攪拌。2.2017年11月27日,一審?fù)徺|(zhì)證時(shí),法庭詢問鑒定機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)取樣,能否確定是商品混凝土還是自己攪拌的混凝土。鑒定機(jī)構(gòu)陳述不能確定,稱核工業(yè)金華公司主張的其自行攪拌的混凝土標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn),但是核工業(yè)金華公司該主張的標(biāo)準(zhǔn)與定額的標(biāo)準(zhǔn)不一致。3.二審期間,法庭詢問核工業(yè)金華公司鑒定機(jī)構(gòu)有無做出自拌混凝土達(dá)到了商品砼的陳述,核工業(yè)金華公司稱鑒定機(jī)構(gòu)沒有作出這樣的表述,只有質(zhì)監(jiān)站的認(rèn)定,質(zhì)監(jiān)站根據(jù)其提供的配比比例認(rèn)為混凝土配比比例達(dá)到商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn)。
八、關(guān)于降水。二審時(shí)生某公司提交一份《技術(shù)聯(lián)系單》,核工業(yè)金華公司于2011年9月16日出具《技術(shù)聯(lián)系單》。載明河湟雅居1#2#地下室降水結(jié)束時(shí)間為2011.9.15,請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)。監(jiān)理單位意見:降水停止時(shí)間屬實(shí)56天。生某公司意見:同意56天,最終按56天計(jì)算。
九、關(guān)于停工損失。1.一審時(shí),生某公司提交《施工單位每天的直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表》原件,在該統(tǒng)計(jì)表下方,載明:“經(jīng)樂都縣公安局派人調(diào)解,停工損失由核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)工地負(fù)責(zé)人韋旭華個(gè)人解決,此次跳樓事件其損失個(gè)人承擔(dān),并挽回?fù)p失。實(shí)際停工兩天。”上述文字內(nèi)“實(shí)際停工兩天”為手寫,核工業(yè)金華公司加蓋單位公章。生某公司和核工業(yè)金華公司在該文字下面加蓋公章予以確認(rèn)。2.核工業(yè)金華公司提交的復(fù)印件下方為空白,沒有手寫內(nèi)容和簽章。2018年11月9日,一審開庭時(shí),核工業(yè)金華公司稱其沒有報(bào)案材料及損失統(tǒng)計(jì)表的原件。法庭要求核工業(yè)金華公司對(duì)其提交的復(fù)印件與生某公司提交的原件不一致及損失統(tǒng)計(jì)表下面的文字和公章作出解釋,核工業(yè)金華公司稱損失統(tǒng)計(jì)表下面的公章確實(shí)是其公司加蓋上去的,加蓋的原因不清楚。
十、2018年6月20日,青海中恒信工程咨詢有限公司作出《青海中恒信工程咨詢有限公司對(duì)青海省樂都縣河湟雅居小區(qū)1#、2#、3#、4#商住樓工程造價(jià)的補(bǔ)充鑒定》載明:“……四、分析說明3.計(jì)算明細(xì)3.2根據(jù)2007年青海省建設(shè)廳文件(青建工[2007]254號(hào))關(guān)于《建筑節(jié)能工程專項(xiàng)檢測(cè)費(fèi)用列入工程造價(jià)》的通知,建筑節(jié)能工程專項(xiàng)檢測(cè)應(yīng)由建設(shè)單位委托,費(fèi)用自理??⒐そY(jié)算時(shí)憑檢測(cè)單位出具的收費(fèi)發(fā)票計(jì)算稅金后列入工程總造價(jià)。本次鑒定因原告未能提供檢測(cè)單位出具的收費(fèi)發(fā)票,故本次鑒定不包含此項(xiàng)內(nèi)容?!?、鑒定結(jié)果:(二)不可確定部分項(xiàng)目的造價(jià)結(jié)論意見,3.原告主張模板全部為竹膠模板,并根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整材料差價(jià),被告主張模板全部為復(fù)合木模板?;诋?dāng)事人雙方分別主張的兩種情況,我鑒定機(jī)構(gòu)分別計(jì)算的工程造價(jià)如下:……3.4原告主張施工模板為竹膠模板(含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整),工程造價(jià)為17177754.90元。材料價(jià)格按2010年第五期及施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差?!?.原告主張保溫材料應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的ESP板計(jì)入、并根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整材料差價(jià),被告主張應(yīng)按實(shí)際施工所采用的聚苯板計(jì)入?;诋?dāng)事人雙方分別主張的兩種情況,我鑒定機(jī)構(gòu)分別計(jì)算的工程造價(jià)如下:……6.4原告主張的ESP板計(jì)算工程造價(jià)(含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整),工程造價(jià)為6039007.82元。材料價(jià)格按2010年第五期及與施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差。”
2018年10月15日,青海中恒信工程咨詢有限公司再次作出《青海中恒信工程咨詢有限公司對(duì)青海省樂都縣河湟雅居小區(qū)1#、2#、3#、4#商住樓工程造價(jià)的補(bǔ)充鑒定》,載明:“二、鑒定結(jié)果(二)按被告主張調(diào)整……2.混凝土調(diào)整。2.1含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為19514907.63元。材料價(jià)格按2010年第五期青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差?!?.3含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為18250932.92元。材料價(jià)格按2010年第五期及與施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差。3.模板調(diào)整。3.1含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為11261461.83元。材料價(jià)格按2010年第五期青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差?!?.3含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為11470934.97元。材料價(jià)格按2010年第五期及與施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整差價(jià)。4.保溫調(diào)整。4.1含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為5573594.72元。材料價(jià)格按2010年第五期青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差?!?.3含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為5600815.53元。材料價(jià)格按2010年第五期及與施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差。三、其他相關(guān)說明。補(bǔ)充鑒定意見書是依據(jù)“20180907委托人的函”的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,作為2018年6月20日我鑒定機(jī)構(gòu)出具《對(duì)青海省樂都縣河湟雅居小區(qū)1#、2#、3#、4#商住樓工程造價(jià)的補(bǔ)充鑒定》補(bǔ)充?!?/div>
本院對(duì)一審法院查明的其他事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,本案二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)問題是:一、一審判決認(rèn)定的涉案工程款數(shù)額及利息是否正確;二、一審判決對(duì)生某公司主張的扣減費(fèi)用不予支持,是否正確;三、一審判決認(rèn)定生某公司支付核工業(yè)金華公司停工損失,是否正確。
一、關(guān)于一審判決認(rèn)定的涉案工程款數(shù)額及利息是否正確的問題
1.關(guān)于超設(shè)計(jì)范圍增加及變更工程量計(jì)算的問題
生某公司與核工業(yè)金華公司簽訂的施工合同專用條款23.2條約定:“本合同價(jià)款采用:(1)本工程項(xiàng)目執(zhí)行青海省《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則(即2004年定額)及相關(guān)配套文件。工程類別降定為三類工程,按三類工程取費(fèi),總造價(jià)下浮1%后據(jù)實(shí)結(jié)算。(2)超設(shè)計(jì)范圍增加工程量,變更增加工程量實(shí)行經(jīng)濟(jì)簽證納入決算按實(shí)決算。(3)主要材料價(jià)格:按工程造價(jià)信息指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行?!焙贤s定超設(shè)計(jì)范圍增加、變更增加工程量納入決算,按實(shí)決算,并未注明該部分按下浮1%計(jì)算,一審判決對(duì)超設(shè)計(jì)范圍增加、變更增加工程量未予下浮,并無不當(dāng)。
2.關(guān)于土方外運(yùn)造價(jià)的問題
生某公司在一審提交的《領(lǐng)條》注明是1-4#樓垃圾,提交的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款憑證時(shí)間為2014年7月,該證據(jù)與土方正常外運(yùn)時(shí)間不符。生某公司另提交的多份證據(jù)形成時(shí)間大多在涉案房屋交付以后形成,且核工業(yè)金華公司作為工程承包方,土方外運(yùn)屬于其施工范圍,故生某公司所述土方全部場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn),然后工程完工后再外運(yùn)的主張缺乏事實(shí)證明。故一審判決在涉案工程外運(yùn)土方量無法確定,雙方均無充足證據(jù)證明外運(yùn)和場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)的確切方量情況下,結(jié)合鑒定機(jī)構(gòu)意見,酌情認(rèn)定土方場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)50%的造價(jià),外運(yùn)50%的造價(jià),并無不當(dāng)。
3.關(guān)于模板造價(jià)的問題
一審判決依據(jù)核工業(yè)金華公司提交的其與西寧閩東建材經(jīng)營(yíng)部簽訂的《建材購(gòu)銷合同》認(rèn)定核工業(yè)金華公司在涉案場(chǎng)地使用的是竹膠模板,依據(jù)不足。首先,核工業(yè)金華公司一審時(shí)向鑒定機(jī)構(gòu)提交加蓋其公司公章的《樂都河湟雅居1#-4#樓工程竣工決算書》,該決算書載明核工業(yè)金華公司在施工期間1#-4#樓用的是復(fù)合木模板。對(duì)該決算書載明的內(nèi)容,核工業(yè)金華公司二審時(shí)稱因當(dāng)時(shí)在沒有做鑒定之前進(jìn)行調(diào)解,預(yù)算員不了解情況,根據(jù)電腦軟件套出來的。該辯解依據(jù)不足,該決算書載明編制單位為西寧永春建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司,依據(jù)為樂都河湟雅居住宅小區(qū)1-4號(hào)樓項(xiàng)目相關(guān)文件。其次,核工業(yè)金華公司稱有向供貨商代理人俞海峰個(gè)人賬戶支付材料款的轉(zhuǎn)賬記錄。但其提交的六張單據(jù)復(fù)印件上均注明為代發(fā)工資,與其所稱的材料款不符,且總額共計(jì)100萬元也與鑒定的數(shù)額相差甚遠(yuǎn)。再次,對(duì)于“西寧閩東建材經(jīng)營(yíng)部”“西寧市城北區(qū)閩東建材經(jīng)營(yíng)部”名稱、注冊(cè)日期、法定代表人的區(qū)別問題,核工業(yè)金華公司未做充分說明,僅稱兩家單位為不同的企業(yè),供貨商是否在工商部門登記與其購(gòu)買過竹膠模板無關(guān)。因此,應(yīng)按鑒定意見中的復(fù)合木模板計(jì)算造價(jià),認(rèn)定造價(jià)為11470934.97元。
4.關(guān)于鋁塑復(fù)合平開窗的造價(jià)問題
2018年11月21日,一審質(zhì)證時(shí),西寧城北中恒鋁塑門窗廠負(fù)責(zé)人稱其是和核工業(yè)金華公司簽訂合同并進(jìn)行結(jié)算,生某公司其中代付了83萬元,剩余的344190元和其公司出具的證明一致,由生某公司支付。生某公司認(rèn)為系由其公司支付該全部的材料款,但其在訴訟中未舉證證明全部付款的相應(yīng)依據(jù),且其該主張與西寧城北中恒鋁塑門窗廠負(fù)責(zé)人所陳述的事實(shí)不一致。一審判決據(jù)此已在涉案工程款內(nèi)扣除1144190元,并無不當(dāng)。鑒定意見認(rèn)為涉案鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)為5700044.98元,故一審判決按鑒定意見確認(rèn)的5700044.98元扣減1144190元予以支持,并無不當(dāng)。
5.關(guān)于電梯前室墻、地磚工程量的造價(jià)問題
2017年4月18日,生某公司和核工業(yè)金華公司在中介的組織下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,形成記錄一份,在該現(xiàn)場(chǎng)踏勘時(shí),列舉了由生某公司施工完成的部分,其中未有電梯前室墻、地磚工程、地磚工程的內(nèi)容的表述未充分提交電梯前室墻、地磚工程、地磚工程由其完成的證據(jù)的《情況說明》顯示西寧新磊陶瓷石材裝飾有限公司的經(jīng)辦人為蔣慶東,付款明細(xì)的收款人卻為蔣慶輝,存在矛盾。故一審判決認(rèn)定涉案工程為核工業(yè)金華公司施工,并無不當(dāng)。
6.關(guān)于屋面保溫材料造價(jià)的問題
生某公司二審時(shí)提供的《技術(shù)聯(lián)系單》《工程變更聯(lián)系單》顯示,原圖紙?jiān)O(shè)計(jì)外保溫EPS屬于新型材料,青海建筑市場(chǎng)沒有此材料,無法購(gòu)買,生某公司在涉案項(xiàng)目將EPS改為聚苯板材料進(jìn)行施工。在該兩份聯(lián)系單上,建設(shè)單位生某公司、監(jiān)理單位福建省京閩工程顧問有限公司西寧分公司、施工單位核工業(yè)金華公司均同意更換并加蓋公章,設(shè)計(jì)單位在《技術(shù)聯(lián)系單》上也同意更換并加蓋公章。核工業(yè)金華公司對(duì)該兩份證據(jù)不予認(rèn)可,稱核工業(yè)金華公司的公章原由陳愛華保管,陳愛華現(xiàn)在生某公司工作,對(duì)公章何時(shí)加蓋不清楚。鑒于兩份聯(lián)系單上不僅加蓋有施工單位、建設(shè)單位的公章,另有監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位的公章,故對(duì)核工業(yè)金華公司的主張不予采信。一審判決認(rèn)定涉案保溫層為EPS板,依據(jù)不足。根據(jù)補(bǔ)充鑒定意見,保溫層使用聚苯板含機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)調(diào)整工程造價(jià)為5600815.53元。材料價(jià)格按2010年第五期及與施工節(jié)點(diǎn)時(shí)間相對(duì)應(yīng)的青海工程造價(jià)管理信息海東地區(qū)材料價(jià)格調(diào)整價(jià)差。故應(yīng)按鑒定意見中的聚苯板計(jì)算造價(jià),造價(jià)為5600815.53元。
7.關(guān)于混凝土造價(jià)的問題
生某公司、核工業(yè)金華公司庭審時(shí)均確認(rèn)4#樓筏板及墊層以下為外購(gòu)商品混凝土,其余均由核工業(yè)金華公司外包給第三人在現(xiàn)場(chǎng)攪拌。二審時(shí),核工業(yè)金華公司自認(rèn)鑒定機(jī)構(gòu)在一審時(shí)沒有作出自拌混凝土達(dá)到商品混凝土標(biāo)準(zhǔn)這樣的表述。只是稱質(zhì)監(jiān)站認(rèn)為核工業(yè)金華公司提交的關(guān)于混凝土配比比例達(dá)到商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn)。故一審判決以鑒定機(jī)構(gòu)在該院組織質(zhì)證中曾陳述核工業(yè)金華公司完成的混凝土標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到了商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn),施工單位交付的混凝土均達(dá)到了商品混凝土的標(biāo)準(zhǔn),按商品混凝土計(jì)算,依據(jù)不足,本院予以糾正。故涉案工程混凝土按鑒定意見造價(jià)為18250932.92元。
8.關(guān)于施工降水的問題
生某公司主張降水時(shí)間應(yīng)為56天,但其提供的證據(jù)顯示的時(shí)間與降水開始時(shí)間至結(jié)束的時(shí)間不能對(duì)應(yīng),核工業(yè)金華公司對(duì)生某公司二審時(shí)提交的證據(jù)不予認(rèn)可,認(rèn)為該證據(jù)不屬于新證據(jù),且生某公司對(duì)降水時(shí)間與水槽之間的關(guān)系無法作出合理解釋,其當(dāng)庭計(jì)算的時(shí)間也與其主張的56天存在較大差異,對(duì)其該主張不予支持。故一審判決根據(jù)鑒定意見認(rèn)定降水時(shí)間并計(jì)算相應(yīng)的費(fèi)用,并無不當(dāng)。
9.關(guān)于配合費(fèi)的問題
青海省建設(shè)工程造價(jià)管理總站發(fā)布的青建價(jià)字(2004)07號(hào)《關(guān)于重申配合費(fèi)計(jì)算方法的通知》中明確“協(xié)調(diào)配合費(fèi)的參考費(fèi)率為分包單位工程造價(jià)的5%以內(nèi),由發(fā)包方付給主體建筑承包方,列入主體建筑工程造價(jià)?!鄙彻菊J(rèn)為核工業(yè)金華公司已經(jīng)與第三方協(xié)商解決,不應(yīng)支付配合費(fèi)。但按照規(guī)定,配合費(fèi)由發(fā)包方付給主體建筑方,至于主體建筑方與第三方如何協(xié)商,不影響施工人收取配合費(fèi)。故一審判決對(duì)配合費(fèi)予以支持,并無不當(dāng)。
10.關(guān)于檢測(cè)費(fèi)的問題
2018年6月20日,青海中恒信工程咨詢有限公司作出補(bǔ)充鑒定,載明根據(jù)2007年青海省建設(shè)廳文件(青建工[2007]254號(hào))關(guān)于《建筑節(jié)能工程專項(xiàng)檢測(cè)費(fèi)用列入工程造價(jià)》的通知,建筑節(jié)能工程專項(xiàng)檢測(cè)應(yīng)由建設(shè)單位委托,費(fèi)用自理??⒐そY(jié)算時(shí)憑檢測(cè)單位出具的收費(fèi)發(fā)票計(jì)算稅金后列入工程總造價(jià)。本次鑒定因核工業(yè)金華公司未能提供檢測(cè)單位出具的收費(fèi)發(fā)票,故本次鑒定不包含此項(xiàng)內(nèi)容。一審判決在核工業(yè)金華公司未提交檢測(cè)單位出具收費(fèi)發(fā)票的情形下,以檢測(cè)單位出具的《證明》《技術(shù)服務(wù)合同》認(rèn)定檢測(cè)費(fèi),依據(jù)不足,本院予以糾正。核工業(yè)金華公司可在檢測(cè)單位出具收費(fèi)發(fā)票計(jì)算稅金后,另行主張權(quán)利。
綜上,生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司無爭(zhēng)議的工程造價(jià)87192467.86元,變更及經(jīng)濟(jì)簽證造價(jià)454737.12元,人工、機(jī)械、材料費(fèi)調(diào)整費(fèi)6015856.86元,土方場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)及外運(yùn)造價(jià)622921.75元,復(fù)合木膜板造價(jià)11470934.97元,鋁塑復(fù)合平開窗造價(jià)4555854.98元,電梯前室墻、地磚工程、地磚工程量造價(jià)**保溫材料造價(jià)5600815.53元,商品混凝土造價(jià)18250932.92元,降水工程量造價(jià)4267573.38元,配合費(fèi)726228.08元,以上合計(jì)140373625.01元。
二、關(guān)于一審判決對(duì)生某公司主張的扣減費(fèi)用不予支持,是否正確的問題
1.關(guān)于土方費(fèi)用36萬元的問題
一審判決根據(jù)鑒定意見,酌定土方外運(yùn)50%、場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)50%,對(duì)相應(yīng)各自承擔(dān)的費(fèi)用已經(jīng)在前述土方問題進(jìn)行闡述,生某公司提供的證據(jù)不能充分證明該扣減費(fèi)用是否已經(jīng)包含在人民法院酌定的費(fèi)用之內(nèi),故一審判決對(duì)該36萬元不予扣減,并無不當(dāng)。
2.關(guān)于防火門費(fèi)用的問題
生某公司認(rèn)為核工業(yè)金華公司施工的防火門不合格,存在質(zhì)量問題,其已經(jīng)與第三方簽訂合同并予以維修。生某公司在本案未提出反訴,可依據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》的約定,另行主張。故一審判決對(duì)該費(fèi)用未予扣減,并無不當(dāng)。
三、關(guān)于一審判決認(rèn)定生某公司支付核工業(yè)金華公司停工損失,是否正確的問題
一審時(shí),生某公司提交《施工單位每天的直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表》原件,在該統(tǒng)計(jì)表下面,載明:“經(jīng)樂都縣公安局派人調(diào)解,停工損失由核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)工地負(fù)責(zé)人韋旭華個(gè)人解決,此次跳樓事件其損失個(gè)人承擔(dān),并挽回?fù)p失。實(shí)際停工兩天。”上述文字內(nèi)“實(shí)際停工兩天”為手寫,核工業(yè)金華公司在該文字上加蓋單位公章。生某公司和核工業(yè)金華公司在該整段文字下面加蓋公章予以確認(rèn)。核工業(yè)金華公司一審時(shí)對(duì)該原件上其公司公章的真實(shí)性予以認(rèn)可。鑒于核工業(yè)金華公司對(duì)加蓋的公司公章真實(shí)性予以認(rèn)可,而統(tǒng)計(jì)表以及下方的文字應(yīng)為一個(gè)整體。根據(jù)雙方對(duì)停工損失的天數(shù)、責(zé)任承擔(dān)的明確約定,該停工損失不應(yīng)由生某公司自行承擔(dān),一審判決認(rèn)定停工損失應(yīng)由生某公司承擔(dān),依據(jù)不足。
綜上,生某公司應(yīng)付核工業(yè)金華公司工程款140373625.01元,已付工程款129604810.34元,欠付核工業(yè)金華公司工程款10768814.67元。
綜上所述,生某公司的上訴請(qǐng)求部分成立。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定,判決如下:
一、撤銷青海省高級(jí)人民法院(2015)青民一初字第56號(hào)民事判決第二項(xiàng)、第三項(xiàng);
二、變更青海省高級(jí)人民法院(2015)青民一初字第56號(hào)民事判決第一項(xiàng)為:青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付核工業(yè)金華建設(shè)工程公司工程款10768814.67元及利息(利息按中國(guó)人民銀行公布的同期同類貸款利率從2015年8月1日起支付至工程款付清之日);
三、駁回核工業(yè)金華建設(shè)工程公司的其他訴訟請(qǐng)求。
一審案件受理費(fèi)225063.34元,由核工業(yè)金華建設(shè)工程公司負(fù)擔(dān)158938.13元,青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)66125.21元。保全費(fèi)5000元,由核工業(yè)金華建設(shè)工程公司負(fù)擔(dān)3531元,青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)1469元。鑒定費(fèi)858000元,由核工業(yè)金華建設(shè)工程公司負(fù)擔(dān)605913.50元,青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)252086.50元。二審案件受理費(fèi)165822.78元,由核工業(yè)金華建設(shè)工程公司負(fù)擔(dān)93831.38元,青海生某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)71991.40元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 楊 卓
審判員 任雪峰
審判員 劉小飛
二〇一九年四月二十八日
法官助理昝世峰
書記員范苗
成為第一個(gè)評(píng)論者