中華人民共和國最高人民法院
民 事 判 決 書
(2019)最高法民終67號
上訴人(一審原告、反訴被告):重慶城建控股(集團)有限責任公司,住所地重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路**號。
法定代表人:危接來,該公司董事長。
委托訴訟代理人:傅鐳,重慶合縱律師事務所律師。
委托訴訟代理人:滕言平,重慶合縱律師事務所律師。
上訴人(一審被告、反訴原告):河口瑤族自治縣人民政,住所地云南省紅河哈尼族彝族自治州河口縣北山行政中心**樓樓。
法定代表人:鄧瑞,該縣縣長。
委托訴訟代理人:莫衛(wèi)文,云南政通人和律師事務所律師。
委托訴訟代理人:郭若薇,云南政通人和律師事務所律師。
上訴人重慶城建控股(集團)有限責任公司(以下簡稱城建公司)因與上訴人河口瑤族自治縣人民政府(以下簡稱河口縣政府)建設工程施工合同糾紛一案,不服云南省高級人民法院(2018)云民初51號民事判決,向本院提起上訴。本院于2019年1月4日立案后,依法組成合議庭并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百六十九條的規(guī)定以詢問的方式進行不公開開庭審理,上訴人城建公司委托訴訟代理人傅鐳、滕言平,上訴人河口縣政府委托訴訟代理人莫衛(wèi)文、郭若薇到庭參加詢問。本案現(xiàn)已審理終結。
城建公司上訴請求:1、撤銷一審判決第三項,依法改判支持城建公司在一審程序中提出的全部訴訟請求(其中進度款利息23307494.25元,違約金47879160.66元);2、一審、二審訴訟費用由河口縣政府承擔。事實和理由:一、一審法院認定事實錯誤??偝邪贤?.1.3條第2款并非是雙方約定可改變BT模式的條款,而是為了降低河口縣政府建設資金成本而給予的權利,是否提前支付工程款由河口縣政府單方?jīng)Q定。一審法院認定河口縣政府提前支付工程款當然改變合同BT模式缺乏雙方的意思表示合意,違反了合同意思自治原則。同時城建公司在一審程序中計算進度款利息時,已將河口縣政府提前支付的工程款按銀行同期利率計算利息進行抵扣。二、一審法院適用法律不當。1.一審法院駁回城建公司主張的進度款利息屬于適用法律錯誤。總承包合同明確約定了雙方以每月經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主審定的進度月報表為準,按銀行同期貸款利率計算進度款利息。城建公司依據(jù)總承包合同主張進度款利息(墊資利息)符合雙方約定,不違反法律規(guī)定。2.城建公司客觀履行了融資、墊資施工的合同義務,即使總承包合同被認定為無效合同,河口縣政府也應從實際墊資發(fā)生之日起向城建公司支付資金占用利息。3.河口縣政府是本案所涉建設項目的最終業(yè)主,是項目建設的決定單位與執(zhí)行單位,在合同簽訂和實際履行中一直處于主導地位,城建公司沒有義務也沒有權利參與本案所涉工程的決策程序,本案施工合同沒有進行公開招投標完全因河口縣政府的過錯造成,由此產(chǎn)生的法律后果應由其完全承受。在長達5年多的時間里,城建公司既要承擔高額融資費用,又要墊付施工的工人工資和其他分包施工單位工程款,河口縣政府惡意拖欠工程款和進度款利息的行為,違反了合同約定,給城建公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大的困難。城建公司依據(jù)雙方約定提出的違約金主張,符合雙方本意,有充分事實和法律依據(jù)。
河口縣政府辯稱,一、對于城建公司主張的進度款利息應否得到支持的問題。(一)涉案工程因未依法進行公開招投標,依照《中華人民共和國招投標法》及《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規(guī)定,應認定涉案總承包合同及系列補充協(xié)議、施工合同為無效合同。城建公司主張的進度款利息顯然屬于因無效合同取得的收益,不應予以支持。(二)總承包合同實際履行中,河口縣政府按照合同3.1.3條第2款約定投入工程款,改變了城建公司一方融資、管理、建設并承擔建設期間風險的BT模式的性質(zhì),城建公司主張河口縣政府按BT模式履行支付進度款利息,無相應事實及法律依據(jù)。(三)城建公司所主張的進度款利息系依據(jù)涉案工程當月進度產(chǎn)值計算而得出。但此計算依據(jù)有誤,與雙方均認可的2015年2月28日進行的涉案工程結算審核結果不符,且將涉案補充協(xié)議所約定的非BT模式結算的工程項目錯誤地納入到總承包合同BT模式的進度款利息計算當中。二、關于城建公司主張的違約金應否得到支持的問題。因涉案總承包合同及其系列補充協(xié)議均為無效合同,涉案總承包合同違約金條款為無效條款。城建公司依據(jù)涉案總承包合同主張的違約金無合同依據(jù),不應予以支持。
河口縣政府上訴請求:1.撤銷一審判決第四項,依法改判支持河口縣政府一審的反訴請求;2.本案一審反訴費用及二審上訴費由城建公司承擔。事實和理由:一、一審判決認定事實錯誤,河口縣政府并未對城建公司施工的涉案工程工期延期進行確認?!豆こ炭⒐蟾妗罚ㄖ行母傻拦こ蹋┹d明河口縣政府簽章的:“同意驗收”所表明的僅是河口縣政府對涉案工程中心干道工程同意進行竣工驗收的意見,并不能證明河口縣政府對中心干道工程竣工延遲進行確認,且本案涉案工程并不止中心干道竣工延期,東西干道工程也存在相同情形,一審法院僅憑其中一份中心干道竣工報告河口縣政府簽章的“同意驗收”就認定證明河口縣政府確認涉案工程延期,是謬誤的。二、涉案工程審定造價所包含的是城建公司竣工延期后的建筑材料和人工成本,并非按合同約定竣工的建筑材料和人工成本。因城建公司竣工延期,工程造價審核是按照開工日至延期后的實際竣工日期間的建筑材料成本和人工成本進行結算審核的,不包含涉案工程正常按《XXXX區(qū)東西干道、中心干道、河濱路道路工程“BT”模式投資建設總承包合同》約定竣工與延期竣工產(chǎn)生的建筑材料和人工成本增加的工程造價差額。因城建公司原因導致《XXXX區(qū)東西干道、中心干道、河濱路道路工程“BT”模式投資建設總承包合同》中約定涉案工程大幅度延期,“東西干道”從開工到工程完工耗時1128天,“中心干道”從開工到工程完工耗時1475天,均超過了雙方簽署的“總包合同”約定的施工期限。根據(jù)雙方合同中的工期約定,工程共延誤1145天。由于主要建筑材料及人工成本的上漲,工期延誤導致工程造價的增加進而給河口縣政府造成損失。
城建公司辯稱,一、建筑材料及人工成本計價是屬于建設成本費用結算時的問題,本質(zhì)是結算工程價款,而非損失。二、根據(jù)東西干道及中心干道工程的《工程竣工報告》可知,造成延期的原因系政府征地拆遷等屬于河口縣政府的原因,且工程延期已得到河口縣政府認可。故河口縣政府的反訴請求沒有依據(jù)。
城建公司向一審法院起訴請求:1.判令河口縣政府支付欠付工程款9117077.83元、進度款利息23307494.25元(僅針對BT合同內(nèi)項目)、欠付工程利息7408040.45元(暫計算至2018年2月28日)及2018年3月1日直至河口縣政府實際付款日的欠付利息;2.判令河口縣政府支付違約金47879160.66元(暫計算至2018年2月28日)及2018年3月1日直至實際付款日的違約金;3.判令河口縣政府承擔本案的全部訴訟費用。
河口縣政府向一審法院反訴請求:1.判令城建公司賠償河口縣政府損失共計41000000元;2.由城建公司承擔反訴費用。
一審法院認定事實:2007年4月19日,河口縣政府(甲方)與城建公司(乙方)簽訂《總承包合同》,約定:“本項目:XXXX區(qū)道路工程(含東西干道、中心干道、河濱路等三個項目)。BT模式:BT是英文BUILD-TRANSFER的縮寫,在本合同中的中文意思即:投資-建設-移交;雙方認可的BT模式是把乙方(城建公司)按本合同的約定負責項目投、融資建設總承包,并承擔其期間的風險,在乙方按約定將本項目建成竣工移交,給甲方(河口縣政府)及甲方指定的管護單位后,按BT合同總價加減設計變更后的造價收回投資。本工程采用本合同約定的BT模式實施:即由甲方委托乙方按審定的施工圖設計文件包括全部項目,籌集資金實施本工程建設,工程建成后按約定程序由乙方移交甲方占有、經(jīng)營管理、收益及處分,并由甲方按合同價支付乙方。甲方負責本項目初步設計、施工圖設計審查備案前的工作、項目管理工作及征地拆遷工作等。乙方承諾:乙方確保合同內(nèi)的工程在330個日歷天內(nèi)完工??偤贤瑑r:本合同總價為105349688元,即以概算審查送審圖(作為合同附件)所對應的工程項目經(jīng)甲乙雙方共同認定的概算總價包干使用。工程BT建設利息:按銀行同期貸款利率計算,利息計算起點以每月25日(乙方申報進度量之日)為準,計息金額按每月經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主審定的進度月報表為準,為了降低甲方建設資金成本,甲方有權提前支付乙方工程款。甲方未能按本合同約定向乙方支付款項時,每逾期一日,應向乙方支付而未支付部分萬分之三違約金?!焙贤€對涉案工程項目的范圍、工程實施、總合同價及支付、履約保證、雙方主要權利義務、工程質(zhì)量及驗收、工程移交及違約責任等內(nèi)容進行了約定。
2007年6月11日,雙方當事人簽訂《補充協(xié)議》,約定河濱路工程范圍的調(diào)整。2008年1月4日雙方當事人簽訂《補充協(xié)議》,約定河濱路增加工程范圍。當日,又簽訂《施工合同》,約定北山大道改造擋土墻工程。同日,還簽訂《施工合同》,約定河口縣中心廣場土石方平場工程。2008年9月4日,雙方當事人簽訂《補充協(xié)議》,約定增加濱河路人行道改造工程。當日,雙方當事人亦簽訂《補充協(xié)議》,約定增加北山大道道路建設工程。以上補充協(xié)議和施工合同也明確約定了按實結算依據(jù)、工程量、工程結算方式、工程質(zhì)量及驗收等內(nèi)容。
后,城建公司組織對涉案工程進行了施工建設?!对颇鲜〗ㄔO工程竣工驗收意見書》載明:XXXX區(qū)北山大道工程于2007年6月28日,2009年9月18日驗收合格。檳榔北路改擴建工程于2009年2月18日開工,2010年2月14日驗收合格。河濱路及延長段工程于2007年6月9日開工,2009年4月14日竣工驗收合格。中心干道于2008年10月20日開工、東西干道工程于2009年10月2日開工,于2012年12月14日竣工驗收合格,2013年1月14日移交使用。其他涉案工程亦經(jīng)竣工驗收并交付使用。
2015年2月28日,云南友源工程造價咨詢有限公司作出《XXXX區(qū)市政道路工程結算審核報告》(友源造【2015】審字022號),報告載明:工程概況:XXXX區(qū)市政道路工程分“BT模式投資建設”《總承包合同》內(nèi)項目、合同外增加項目進行結算審核兩部分工程。審核結果:本項目送審造價314159519.83元;審定造價252617800.53元。有關事項說明:工程結算審計采取工程據(jù)實結算和材料單價按同期紅河州材料信息價格的方式。
2016年12月23日,城建公司與重慶光迅實業(yè)有限公司簽訂《債權轉讓協(xié)議》,約定將對河口縣政府的債權中的6000萬元轉讓于重慶光迅實業(yè)有限公司。合同簽訂后,城建公司于2007年1月6日以《債權轉讓通知書》的方式將該債權轉讓事宜告知了河口縣政府。
在一審庭審中,雙方當事人對涉案工程總價、已支付工程款項和所尚欠付工程款項達成一致:即涉案工程款總價為252617800.53元,河口縣政府已向城建公司支付工程款為183500722.70元,尚欠工程款為69117077.83元(252617800.53元-183500722.70元)。
一審法院認為,本案爭議焦點為:1.雙方當事人簽訂的涉案合同效力如何;2.河口縣政府應否向城建公司支付尚欠工程款9117077.83元、進度款利息23307494.25元及欠付款利息7407973.08元;3.河口縣政府應否向城建公司支付違約金47879160.66元;4.河口縣政府向城建公司主張4100萬元的賠償損失應否得到支持。
一、關于涉案合同的效力問題?!吨腥A人民共和國招標投標法》第三條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,必須進行招標:(一)大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目;(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標準,由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關部門制訂,報國務院批準?!眹野l(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》第三條規(guī)定:“關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的范圍包括:(一)供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目……(六)其他公用事業(yè)項目?!?第七條規(guī)定:“本規(guī)定第二條至第六條規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設項目,包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,達到下列標準之一的,必須進行招標:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準,但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的?!北景钢?,河口縣政府與城建公司于2007年4月19日簽訂《總承包合同》,于2007年6月11日、2008年1月4日、9月4日分別簽訂四份《補充協(xié)議》,于2008年1月4日簽訂二份《施工合同》,所涉工程均系大型基礎設施、公用事業(yè)項目,涉及社會公共利益和公眾安全,屬于《中華人民共和國招標投標法》第三條規(guī)定的必須進行招投標的建設工程項目,而雙方當事人未對涉案上述工程建設項目進行公開招投標,故一審法院根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第三款“建設工程施工合同具有下列情形之一的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效:……(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的”之規(guī)定,依法認定雙方當事人簽訂的《總承包合同》、四份《補充協(xié)議》和兩份《施工合同》均為無效合同。
二、關于河口縣政府應否向城建公司支付尚欠工程款、進度款利息及欠付款利息的問題。(一)關于應否支付尚欠工程款的問題。一審法院認為,《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條規(guī)定:“建設工程施工合同無效,但建設工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持?!北景钢校m然雙方當事人簽訂的《總承包合同》、四份《補充協(xié)議》及兩份施工合同無效,但涉案工程已經(jīng)竣工驗收合格并移交使用,故城建公司可以參照合同約定支付的價款向河口縣政府主張涉案工程款項。在本案中,雙方當事人對于《XXXX區(qū)市政道路工程結算審核報告》載明的涉案工程審定工程造價為252617800.53元均予認可。此外,雙方還一致認可,河口縣政府已向城建公司支付工程款為183500722.70元,未付工程款為69117077.83元??鄢D讓案外人的6000萬后(該款不在本案中主張),對現(xiàn)河口縣政府欠城建公司的工程款9117077.83元應予支持。(二)關于進度款利息的問題。城建公司認為:其所主張進度款利息即為BT合同項下工程的墊資利息,依據(jù)《總承包合同》第3.1.3條的約定,河口縣政府應向城建公司支付該利息。河口縣政府認為:雖然總承包合同約定“BT”建設模式,但在合同實際履行過程中,河口縣政府從2008年1月7日起陸續(xù)向城建公司撥付工程款項,因此,城建公司提出的利息主張不符合法律規(guī)定。本案中,雖然雙方簽訂的《總承包合同》對XXXX區(qū)東西干道、中心干道、河濱路道路工程約定了以“BT”模式進行投資建設的約定,但經(jīng)查明:其一,從城建公司提交的《建設工程竣工驗收意見書》和河口縣政府提供的《開工報告》證據(jù)來看,總承包合同約定的工程項目開工時間分別為:中心干道于2008年10月20日開工,東西干道工程開工時間為2009年10月2日開工,河濱路及延長段工程于2007年6月9日開工。從雙方當事人均自認的支付工程款項的事實來看,參照付款發(fā)票及收據(jù)記載的時間和城建公司提交的《項目工程款收入明細》記載的收款日期等內(nèi)容綜合分析,河口縣政府從2008年1月7日起就陸續(xù)開始向城建公司撥付工程款,這與城建公司以BT模式對涉案工程進行融資建設的主張存在不一致的情形。其二,從城建公司提交的2006年7月4日云南省人民政府專題會議紀要《關于XXXX區(qū)建設有關事宜的專題會議紀要》的證據(jù)看,該紀要載明:“多渠道籌集建設資金:一是鑒于北山片區(qū)基礎性建設投入較大、資金籌集相對困難的實際,由省財政通過追加預算方式,一次性給予2000萬經(jīng)費補助,專項用于……北山片區(qū)基礎設施建設(其中1000萬作為北山片區(qū)基礎設施建設補助資金,不足部分由紅河州自籌解決)?!本C合以上事實,城建公司在涉案工程實際履行過程中,河口縣政府對涉案工程款項已進行了資金投入,且城建公司在本案訴訟中對此亦予以認可,接收了河口縣政府的投入資金,故雙方當事人在履行合同的過程中已變更了總承包合同約定的BT融資建設方式,將城建公司單方融資變更為河口縣政府參與投資的建設方式。雙方簽訂的《總承包合同》第3.1.3條約定:“工程BT建設利息:按銀行同期貸款利率計算,利息計算起點以每月25日(乙方申報進度量之日)為準,計息金額按每月經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主審定的進度月報表為準(第一款)。為了降低甲方建設資金成本,甲方有權提前支付乙方工程款。(第二款)”由于該條款是一個整體,第一款約定的是在BT模式下城建公司全額墊資應取得的墊資利息,而第二款約定的是雙方可改變BT模式,可以由河口縣政府提前支付工程款。本案中,雙方履約的行為符合第二款的約定,故城建公司仍以上述合同第3.1.3條第一款約定為依據(jù)主張墊資利息無事實依據(jù),對此一審法院不予支持。(三)關于欠付工程款利息的問題。根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定,本案中雙方當事人認可涉案合同對欠付工程價款利息計付方式?jīng)]有約定,且涉案工程經(jīng)竣工驗收合格并移交使用,因此雙方均認可2015年2月28日進行了涉案工程的造價結算,故河口縣政府就其尚欠城建公司的工程款支付的利息應從涉案工程造價確定之日的次日,即2015年3月1日起,按照中國人民銀行公布的同期同類貸款利率為標準計算。在審理中,城建公司提交了《欠付款利息計算表》,其認為“從2015年3月1日至2018年2月28日,河口縣政府應支付其欠付工程款利息的金額按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率為7407973.08元”。經(jīng)一審法院核審,該利息是尚欠款逐筆扣減已付款及債權轉讓情況抵扣計算得出,其結果符合法律規(guī)定,一審法院予以支持。其對于2018年3月1日起至款項付清之日止的利息計算主張亦符合法律規(guī)定,一審法院對此予以支持。綜上,河口縣政府應向城建公司支付工程款利息為:從2015年3月1日至2018年2月28日,應支付城建公司欠付工程款利息數(shù)額為7407973.08元;從2018年3月1日起至款項付清之日止,以9117077.83元為基數(shù)按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算的利息。
三、關于河口縣政府應否向城建公司支付違約金的問題。經(jīng)查,在涉案合同或者協(xié)議中,僅《總承包合同》有違約金的條款約定,其他《補充協(xié)議》和《施工合同》均無違約金條款約定,故城建公司在本案中主張全部涉案工程的違約金缺乏事實依據(jù)。鑒于涉案合同系無效合同,故涉案合同關于違約金的條款對雙方當事人均無約束力,因此,對城建公司向河口縣政府請求支付違約金的主張,一審法院不予支持。
四、關于河口縣政府主張賠償損失的反訴請求應否支持的問題。一審反訴原告河口縣政府提出城建公司應賠償其損失4100萬元的請求,其認為由于城建公司對涉案工程的延期,遠遠超過總承包合同約定的施工期限,造成建筑材料及人工成本的上漲,給其造成了一定損失,城建公司應予賠償。同時,河口縣政府對賠償損失提出了鑒定申請。而反訴被告城建公司認為,工期延遲主要是河口縣政府征地、工程重大變更原因造成,且材料上漲的風險是由城建公司承擔,河口縣政府賠償損失缺乏事實和法律依據(jù),對河口縣政府提出的鑒定申請不予以同意。一審法院認為,《工程竣工報告》(中心干道工程)載明:“延遲:因政府征地拆遷、道路變更、原材上漲等因素工程延期至2012年12月31日……同意驗收(XXXX市政道路建設項目部簽章)?!痹撟C據(jù)能夠證明涉案工期的延展已經(jīng)得到了河口縣政府的確認。河口縣政府所主張的因工期延誤造成建筑材料及人工成本的上漲所導致“損失”,實屬于工程款而非損失,鑒于涉案工程審定造價已包含建筑材料和人工成本,且該造價是依據(jù)雙方約定的結算辦法和標準進行核算的結果,雙方在本案中對此均無異議,故河口縣政府的反訴請求主張,沒有事實和法律依據(jù),一審法院不予以支持,對河口縣政府主張對涉案工程人工及建筑材料的鑒定申請,一審法院亦不予準許。
另,本案中,城建公司向一審法院提出調(diào)證申請,對河口縣政府持有的《征地拆遷賠償補償協(xié)議書》等四份證據(jù)進行調(diào)查收集。審理中,河口縣政府已提交了其與案外人于2009年3月23日簽訂的《河口瑤族自治縣人民政府修建XXXX區(qū)基礎設施建設項目征用國營河口農(nóng)場土地和云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司河口分公司橡膠樹協(xié)議》。對當事人已提交的上述證據(jù),一審法院認為無需調(diào)取。對城建公司申請調(diào)取的其他證據(jù),一審法院認為,鑒于一審法院已依法確定了工期延長的法律事實,故對該部分申請事項依法亦不予準許。
綜上所述,本訴原告城建公司的訴訟請求部分成立,一審法院予以支持。反訴原告河口縣政府的反訴訴訟請求無事實及法律依據(jù),一審法院不予支持。一審法院判決:一、河口瑤族自治縣人民政府于判決生效之日起十五日內(nèi)向重慶城建控股(集團)有限責任公司支付尚欠工程款9117077.83元;二、河口瑤族自治縣人民政府于判決生效之日起十五內(nèi)向重慶城建控股(集團)有限責任公司支付欠付款利息7407973.08元及以9117077.83元為基數(shù)自2018年3月1日起至款項付清之日止按照中國人民銀行公布的同期同類貸款利率計算的利息;三、駁回重慶城建控股(集團)有限責任公司的其他本訴訴訟請求;四、駁回河口瑤族自治縣人民政府的反訴訴訟請求。本訴案件受理費480400元,由重慶城建控股(集團)有限責任公司負擔389124元,由河口瑤族自治縣人民政府負擔91276元。反訴案件受理費123400元(已依法減半收?。?,由河口瑤族自治縣人民政府負擔。
本院二審期間,城建公司圍繞上訴請求依法提交了證據(jù)。本院組織雙方當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。城建公司提交的第一組證據(jù)《河口瑤族自治縣人民政府關于重慶城建集團建設河口縣東西干道等項目債務協(xié)調(diào)會議紀要》,用以證明雙方對支付建設利息沒有異議,只是對時間的計算有異議;河口縣政府認為該文件不能理解出雙方對進度款支付達成一致意見。本院認為,該會議紀要僅能證明雙方曾就案涉工程進行協(xié)商,但無法達到城建公司的證明目的,不予采納。城建公司提交的第二組證據(jù)《紅河州工程建設項目招標投標管理辦法》和《紅河州房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標管理辦法》,城建公司用以證明2009年紅河州才有招投標的規(guī)范性文件;河口縣政府認為該組證據(jù)與本案沒有關聯(lián)性。本院認為該組證據(jù)與本案沒有直接關聯(lián)性,不予采納。城建公司提交的第三組證據(jù)《關于利息構成的說明》及《交付日至結算日利息計算表》,用以證明其訴請第二項中的“從案涉工程交付之日至結算之日期間的利息”應以工程結案金額減去河口縣政府已支付工程款為基數(shù),按同期同類銀行貸款利率計算利息;河口縣政府對結算金額、已付工程款金額及付款時間予以確認,但認為城建公司已將其中6000萬元債權轉讓給重慶光迅實業(yè)有限公司,上述欠付工程款金額應扣除6000萬元債權后再計算利息。本院認為,該組證據(jù)能夠證明相關案件事實,本院對該組證據(jù)予以采信。
經(jīng)本院組織質(zhì)證,雙方當事人一致確認以下事實:1.城建公司于2017年1月6日以《債權轉讓通知書》的方式將債權轉讓事宜告知了河口縣政府,將其中6000萬元債權轉讓給重慶光迅實業(yè)有限公司;2.截至2013年1月15日河口縣政府已支付工程款132200000.00元,尚欠工程款120417800.53元;3.2013年1月15日至2015年2月28日期間河口縣政府共計支付五筆工程款,分別是2013年1月29日支付工程款8000000.00元,2013年2月4日支付工程款14800000.00元,2014年2月3日支付工程款1500000.00元,2014年12月17日支付工程款3200722.70元,2015年2月12日支付工程款3000000.00元。對上述事實,本院予以確認。
本院對一審查明的其他事實予以確認。
本院認為,《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,必須進行招標而未招標的建設工程施工合同,因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定應為無效合同。本案中,城建公司與河口縣政府之間簽訂的《總承包合同》及后續(xù)簽訂的四份《補充協(xié)議》和兩份《施工合同》,約定建設的案涉工程系大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目,屬于依法必須進行招標的建設工程項目。因案涉工程未進行招標,一審認定以上合同無效并無不當。本案二審的爭議焦點為:1.河口縣政府應否向城建公司支付工程款(包括進度款)利息;2.城建公司向河口縣政府主張違約金的請求是否成立;3.河口縣政府主張損失賠償?shù)姆丛V請求應否支持。
第一,關于河口縣政府應否向城建公司支付工程款(包括進度款)利息的問題。城建公司提出,其依據(jù)《總承包合同》主張進度款利息以及工程結算款利息符合雙方約定,不違反法律規(guī)定。河口縣政府辯稱,總承包合同實際履行過程中,其按照合同約定投入工程款,已經(jīng)改變了BT模式的性質(zhì),城建公司主張合同約定的進度款利息無相應事實及法律依據(jù)。本院認為,雙方當事人之間《總承包合同》第3.1.3條第2款的約定,是為了降低河口縣政府的建設資金成本而給予其提前支付工程款的權利,并非是雙方約定可改變BT模式的條款,是否提前支付工程款由河口縣政府單方?jīng)Q定。一審法院根據(jù)雙方的履約情況認定已經(jīng)改變了合同所約定的BT建設模式,是對雙方當事人的真實意思表示以及合同約定的錯誤理解,本院予以糾正。關于工程款利息的計算時間起點以及金額標準問題,城建公司主張應以每月25日城建公司申報的工程進度量為準,計算金額以每月經(jīng)監(jiān)理以及業(yè)主審定的進度月報表為準。本院認為,因城建公司客觀上存在未能按期完工的事實,給河口縣政府造成了一定的損失,且河口縣政府在施工過程中支付了大量工程款,客觀上降低了城建公司的融資成本和經(jīng)營風險,故對城建公司主張的工程交付前的進度款利息,本院不予支持。本院參照《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條第一款規(guī)定,判令河口縣政府自案涉工程實際交付之日即2013年1月14日起,以欠付的工程款數(shù)額為基準,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率向城建公司支付工程款利息。一審法院判令河口縣政府從案涉工程造價確定之日的次日,即2015年3月1日起計付利息不當,本院予以糾正。
鑒于一審法院已就2015年3月1日起至款項付清之日止的利息予以核審并支持,本院二審僅就2013年1月14日至2015年2月28日期間的工程款利息予以明確。經(jīng)本院詢問雙方當事人,城建公司提交了《關于利息構成的說明》及《計付日至結算日利息計算表》,載明其訴請第二項主張的欠付款利息為案涉工程施工至審核結算之日期間的利息,并對其中從案涉工程交付次日起至結算之日期間的利息計算方式予以說明。截至2013年1月15日,河口縣政府已支付工程款合計132200000.00元,以工程結算金額252617800.53元減去上述已付工程款,至此河口縣政府尚欠工程款為120417800.53元,以此欠付工程款為本金基數(shù),從2013年1月15日起按中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息。另根據(jù)河口縣政府在此期間的付款情況,逐項扣減計算至審核結算之日即2015年2月28日。本院詢問結束后,城建公司向本院提交書面“補充意見”表示自愿放棄2013年1月14日當日的結算款利息,該意見系其對自身民事權利的處分,不違反法律規(guī)定,本院予以確認。本院認為對2013年1月15日至2015年2月28日期間的工程款利息,經(jīng)雙方核實和本院核審后,應予以支持。至于河口縣政府主張欠付工程款應扣減城建公司向重慶光迅實業(yè)有限公司轉讓的6000萬元債權后再計算利息,本院認為該6000萬元債權是審核結算后轉讓的,該6000萬元債權在轉讓前所產(chǎn)生的法定孳息應由城建公司享有,故河口縣政府該主張不成立。
第二,關于河口縣政府應否向城建公司支付違約金的問題。因雙方訂立的相關合同屬無效合同,合同中違約金條款也自始無效,城建公司主張違約責任喪失合同依據(jù),故城建公司要求河口縣政府依照合同約定支付違約金的主張不成立,一審法院不予支持正確,應予維持。
第三,關于河口縣政府主張損失賠償?shù)姆丛V請求應否支持的問題。雙方雖然在《總承包合同》中約定了工期,但施工過程中雙方又通過鑒定多個補充協(xié)議和施工合同的形式,對施工工程進行增加和變更,且城建公司提供的《工程竣工報告》(中心干道工程)能證明河口縣政府對因政府征地拆遷、道路變更、原材上漲等因素致工程延期等情形均予以認可,雙方對于工程延期均負有一定責任。鑒于城建公司存在逾期完工的行為,河口縣政府存在欠付工程款的行為,雙方在合同履行中均存在過錯,且河口縣政府主張城建公司應賠償因施工延期行為給其造成的損失,并未提交事實依據(jù),根據(jù)公平、誠信原則,一審對河口縣政府主張城建公司應賠償因施工延期行為給其造成的損失不予支持,并無不當,本院予以維持。
綜上,城建公司的上訴請求部分成立,本院予以支持;河口縣政府的上訴請求不能成立,本院不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第六十一條、第一百零七條、第一百零九條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項之規(guī)定,判決如下:
一、維持云南省高級人民法院(2018)云民初51號民事判決第一項、第二項、第四項;
二、撤銷云南省高級人民法院(2018)云民初51號民事判決第三項;
三、河口瑤族自治縣人民政府于本判決生效之日起十五日內(nèi)按照中國人民銀行公布的同期同類貸款利率向重慶城投控股(集團)有限責任公司支付自2013年1月15日起至2015年2月28日止的欠付工程款利息,具體計算基數(shù)為:從2013年1月15日至2013年1月28日以欠付工程款120417800.53元為基數(shù),從2013年1月29日至2013年2月3日以欠付工程款112417800.53元為基數(shù),從2013年2月4日至2014年2月2日以欠付工程款97617800.53元為基數(shù),從2014年2月3日至2014年12月16日以欠付工程款96117800.53元為基數(shù),從2014年12月17日至2015年2月11日以欠付工程款92917077.83元為基數(shù),從2015年2月12日至2015年2月28日以欠付工程款89917077.83元為基數(shù);
四、駁回重慶城投控股(集團)有限責任公司其他本訴訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
一審本訴案件受理費480400元,由重慶城建控股(集團)有限責任公司負擔324167元,由河口瑤族自治縣人民政府負擔156233元;一審反訴案件受理費123400元(已依法減半收?。?,由河口瑤族自治縣人民政府負擔。二審案件受理費共計521133.27元,由重慶城建控股(集團)有限責任公司負擔317733.27元,由河口瑤族自治縣人民政府負擔203400元。
本判決為終審判決。
審判長 李延忱
審判員 馮文生
審判員 司 偉
二〇一九年五月二十七日
法官助理張東一
書記員何玉瑩
成為第一個評論者