中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民終1338號(hào)
上訴人(原審原告、反訴被告):中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,住所地河北省廊坊市廣陽道20號(hào)。
法定代表人:鄧池良,該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張明冬,男,該公司員工。
委托訴訟代理人:趙紅魁,河南建魁律師事務(wù)所律師。
上訴人(原審被告、反訴原告):河南圓方商貿(mào)城開發(fā)有限公司,住所地河南省三門峽市陜州大道中段南側(cè)。
法定代表人:呂永安,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:江斌,北京大成(廣州)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:陳晶,北京大成(廣州)律師事務(wù)所律師。
上訴人中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中太公司)因與上訴人河南圓方商貿(mào)城開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱圓方公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服河南省高級(jí)人民法院(2016)豫民初4號(hào)民事判決(以下簡(jiǎn)稱一審判決),向本院提起上訴。本院依法組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。
本院認(rèn)為,中太公司與圓方公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》時(shí)間為2013年11月19日,簽訂《喜天下國(guó)際商貿(mào)城物流城(一期)家居建材博覽中心、配套車道、地塊二商業(yè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《補(bǔ)充協(xié)議》)的時(shí)間為2013年12月1日。上述兩份文件均約定開工日期為2013年12月28日。圓方公司在《喜天下國(guó)際商貿(mào)物流城A區(qū)家居建材博覽中心A1#-A40#樓施工招標(biāo)文件》中載明招標(biāo)報(bào)名時(shí)間為2013年12月26日-2014年1月2日。可見,《建設(shè)工程施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議》簽訂于家居建材博覽中心A1#-A40#樓招標(biāo)之前。而且,《補(bǔ)充協(xié)議》中的工程范圍、總價(jià)款、建筑面積與《建設(shè)工程施工合同》不一致。一審判決在未查清《建設(shè)工程施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議》效力的情形下即就工程價(jià)款進(jìn)行判決,有失妥當(dāng)。中太公司起訴請(qǐng)求確認(rèn)其基于圓方公司違約而解除合同的行為合法有效,請(qǐng)求判令解除中太公司與圓方公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,一審判決對(duì)該訴訟請(qǐng)求未在判決主文中予以體現(xiàn),是錯(cuò)誤的。中太公司起訴請(qǐng)求判令圓方公司根據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議》約定按照中國(guó)人民銀行同期銀行貸款利率上浮200%向中太公司支付逾期付款利息。一審判決認(rèn)定中太公司起訴請(qǐng)求支付兩倍利息,是錯(cuò)誤的。中太公司與圓方公司共同確認(rèn)圓方公司向中太公司轉(zhuǎn)款的總數(shù)額為301644040元。一審判決認(rèn)定轉(zhuǎn)款數(shù)額為310000000元,缺乏事實(shí)依據(jù)。涉案《建設(shè)工程施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議》未能繼續(xù)履行的原因、中太公司主張的土方回填中的土方與2018年8月14日河南博達(dá)工程管理咨詢有限公司出具的豫博建價(jià)鑒字(2018)21號(hào)《河南圓方商貿(mào)城開發(fā)有限公司與中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案工程造價(jià)鑒定意見書》中載明的土方回填中土方是否是同一事項(xiàng),村民土地青苗補(bǔ)償款未能支付造成停工的責(zé)任由誰承擔(dān),需要進(jìn)一步查明。
本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第三項(xiàng)規(guī)定,裁定如下:
一、撤銷河南省高級(jí)人民法院(2016)豫民初4號(hào)民事判決;
二、本案發(fā)回河南省高級(jí)人民法院重審。
上訴人中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司預(yù)交的二審案件受理費(fèi)599441.83元、上訴人河南圓方商貿(mào)城開發(fā)有限公司預(yù)交的二審案件受理費(fèi)107674.01元予以退回。
審判長(zhǎng) 包劍平
審判員 杜 軍
審判員 朱 燕
二〇一九年十月二十二日
??????????????????????????????????????????????????? 法官助理丁燕鵬
????????????????????????????????????????????????????? 書記員陳博
成為第一個(gè)評(píng)論者