蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網!

咨詢熱線 023-8825-6629

沁陽市連某某構建安有限公司、河南省東某某勞務有限公司建設工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-07-01 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申967號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):沁陽市連某某構建安有限公司,住所地河南省沁陽市團結西路。
法定代表人:范連啟,該公司總經理。
委托訴訟代理人:楊秀攀,河南納圣律師事務所律師。
委托訴訟代理人:柴耀莉,河南納圣律師事務所實習律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):河南省東某某勞務有限公司,住所地河南省孟州市城伯鎮(zhèn)立義村。
法定代表人:張秋來,該公司總經理。
委托訴訟代理人:李全勝,河南孟洲律師事務所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):河南省東某某掛車制造有限公司,住所地河南省孟州市城伯鎮(zhèn)立義村。
法定代表人:張德志,該公司總經理。
被申請人(一審被告):史祥云,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河南省沁陽市。
委托訴訟代理人:翟青,焦作市沁陽市恒信法律服務所法律工作者。
再審申請人沁陽市連某某構建安有限公司(以下簡稱連某某構公司)因與被申請人河南省東某某勞務有限公司(以下簡稱東某某勞務公司)、河南省東某某掛車制造有限公司(以下簡稱東某某掛車公司)、史祥云建設工程施工合同糾紛一案,不服河南省高級人民法院(2017)豫民終1092號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結。
連某某構公司申請再審稱本案應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項規(guī)定進行再審。事實和理由:連某某構公司出具給史祥云的授權書中載明的是結算,并未授權史祥云簽訂《決算協(xié)議》。史祥云與東某某勞務公司達成的決算決議價格明顯過低。連某某構公司出具的轉款《委托書》中“催要的”的表述表明連某某構公司不知道決算價格。連某某構公司還提交了史祥云和買本華的證人證言證明、史祥云的電話錄音證明、沁陽市公安局筆錄等證據。綜合以上幾點,能夠證明史祥云在代理時與東某某勞務公司惡意串通,損害連某某構公司合法權益。根據《中華人民共和國合同法》第五十二條第二款的規(guī)定,應當認定本案《決算協(xié)議》無效。原判決未對本案工程總價調查核實清楚,在東某某勞務公司明確承認沒有按約支付工程款和將工程轉包他人事實的情形下,應當查清工程總價,依據《鋼結構建筑安裝承包合同》判決東某某勞務公司、東某某掛車公司連帶支付工程款9590020.57元并承擔合同中所約定的逾期支付工程款及工程轉包的違約責任(該部分補償金改為按月息2%計算)、因東某某勞務公司違約導致連某某構公司對外借款產生的擔保費及利息(該部分損失改為按月息2%計算)。
東某某勞務公司提交意見稱,《決算協(xié)議》是充分考慮工程報價、已完工工程量、延期誤工損失和工程質量等因素的情況下,由連某某構公司所授權的史祥云簽訂的,并由兩名見證人在《決算協(xié)議》上簽字見證,不存在史祥云所說先在空白紙上簽字后打印的情況。《決算協(xié)議》不違反法律的強制性規(guī)定,合法有效。連某某構公司于2014年4月10日才撤銷對史祥云的委托,史祥云所稱的因張秋來承諾給其50萬元好處費所以才簽訂《決算協(xié)議》的說法不能成立。東某某勞務公司與連某某構公司未能繼續(xù)履行合同的原因在于連某某構公司的誤工以及工程質量問題。連某某構公司無權要求東某某勞務公司支付逾期付款和工程轉包賠償款。連某某構公司提供的《建筑安裝工程預算表》應當作為價格鑒定的依據。連某某構公司與東某某勞務公司所簽訂的《鋼結構建筑安裝承包合同》中約定的價格低于《河南省建設工程工程量清單綜合單價(2008)》,河南蓬業(yè)工程咨詢有限公司出具的《鑒定意見書》直接依據《河南省建設工程工程量清單綜合單價(2008)》計價,該《鑒定意見書》不能作為認定已施工項目價值的依據。
本院經審查認為,史祥云與東某某勞務公司的法定代表人張秋來的通話錄音內容顯示,史祥云作為連某某構公司的代理人在簽訂《決算協(xié)議》時就收取好處費并壓低工程款事宜與張秋來存在溝通。焦作市中級人民法院委托河南蓬業(yè)工程咨詢有限公司出具的編號為PYJD2015-001的《鑒定意見書》顯示,涉案工程已施工部分造價即使扣除異議項目造價仍超出《決算協(xié)議》確定的金額與東某某勞務公司已付款金額之和。在此情形下,僅僅以涉訴《決算協(xié)議》來認定工程價款,依據不足。本案中,應當查明連某某構公司完成的工程部分應付價款以及其與東某某勞務公司結算中就價款形成的意見,在此基礎上依法處理本案。
綜上,本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條、第二百零六條,《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第一款的規(guī)定,裁定如下:
一、指令河南省高級人民法院再審本案;
二、再審期間,中止原判決的執(zhí)行。
審判長  包劍平
審判員  杜 軍
審判員  謝 勇
二〇一九年五月八日
???????????????????????????????????????????????????? 法官助理丁燕鵬
?????????????????????????????????????????????????????? 書記員陳博

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top