蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

內蒙古長融房地產開發(fā)有限公司建設工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-03-05 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申5018號
再審申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):內蒙古長融房地產開發(fā)有限公司,住所地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)機場北輔路。
法定代表人:王繼,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:李昕睿,慧聰律師事務所律師。
委托訴訟代理人:曹斌,慧聰律師事務所律師。
被申請人(一審原告、反訴被告,二審被上訴人):四川建設集團有限公司,住所地四川省華鎣市文化路。
法定代表人:匡全明,該公司董事長。
委托訴訟代理人:李剛,四川謙為上律師事務所律師。
再審申請人內蒙古長融房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱長融房地產公司)因與被申請人四川建設集團有限公司(以下簡稱四川公司)建設工程施工合同糾紛一案,不服本院(2018)最高法民終482號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查,現(xiàn)已審查終結。
長融房地產公司申請再審稱,原判決認定的基本事實缺乏證據(jù)證明、適用法律確有錯誤,有新的證據(jù)足以推翻原判決,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項的規(guī)定申請再審,請求依法撤銷最高人民法院(2018)最高法民終482號民事判決,改判駁回四川公司的訴訟請求,支持長融房地產公司要求四川公司提供已付工程款發(fā)票的訴求。理由如下:(一)長融房地產公司于2019年6月28日再次委托原鑒定機構內蒙古科瑞房地產土地資產評估有限公司對水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)建筑工程的建筑面積進行測繪?,F(xiàn)提交該評估公司作出《建筑面積測繪報告》作為新證據(jù),用于證明原判決以《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》認定建筑面積是不準確和客觀的,足以推翻原判決的認定。(二)長融房地產公司在二審時提交的兩份會議紀要均能證明《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》不是各方當事人的真實意思表示,不能作為案涉工程的結算依據(jù)。且根據(jù)雙方共同確認的《水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)4#樓結算單價確認書》約定,案涉工程結算面積不應包括玻璃幕墻和外墻保溫面積。(三)原判決根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定,認定2013年8月四川公司撤場的時間為工程竣工日期,并要求長融房地產公司支付工程質量保證金,屬適用法律確有錯誤。(四)原判決從2013年8月1日起計算欠付工程款的利息屬適用法律錯誤。(五)原判決未支持長融房地產公司要求四川公司提供已付工程款的發(fā)票屬適用法律錯誤。(六)根據(jù)證據(jù)規(guī)則,四川公司應當承擔案涉工程結算面積的證明責任,原判決未能正確分配舉證規(guī)則,屬適用法律錯誤。(七)本案應當追加內蒙古閩澤商貿有限責任公司、巴彥淖爾市金橋房地產開發(fā)有限責任公司、天津神福能源投資有限公司、內蒙古玉康隆投資有限公司、內蒙古盛大陽光建設投資有限公司五家單位(以下簡稱閩澤商貿公司等五家單位)為當事人參加訴訟,原判決卻對一審法院未依法追加的程序不予糾正,屬適用法律錯誤。
四川公司提交書面意見稱,長融房地產公司所謂的新證據(jù)不是法律意義上的新證據(jù),與本案待證事實之間不具有直接關聯(lián)性,無法推翻原判決。原判決以《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》作為案涉工程建筑面積的認定依據(jù)正確,有充分的證據(jù)予以證實。綜上,原判決認定事實清楚,適用法律正確,應當依法駁回長融房地產公司的再審申請。
本院經(jīng)審查認為,根據(jù)案件事實及法律規(guī)定,長融房地產公司的申請再審事由不能成立,理由如下:
關于長融房地產公司提交的《建筑面積測繪報告》是否為新證據(jù)的問題。經(jīng)查,長融房地產公司提交的所謂“新證據(jù)”是指其于二審程序結束之后單方委托鑒定機構作出的鑒定報告。從形成時間上看,不符合再審新證據(jù)的時間要件。從證據(jù)的內容上看,對于工程結算面積鑒定結果的真實與否,取決于原始資料的真實性,提交鑒定所需的原始資料由雙方當事人共同確認、辨別真?zhèn)?,應當由具有司法鑒定資格的鑒定單位依照法定程序進行鑒定,而不能由當事人單方委托。本案中,本案一審時法院委托的評估機構已明確指出其出具的鑒定意見針對的是案涉工程地基和主體一次性結構工程實際完成面積而非完整的建筑面積,一審法院據(jù)此已釋明長融房地產公司是否對于玻璃幕墻和外墻保溫面積進行鑒定,長融房地產公司未再提出申請,應承擔相應的后果。根據(jù)原審查明,長融房地產公司在二審期間提交的《會議紀要》系就G-1區(qū)小業(yè)主面積分攤協(xié)調會議主要內容的紀要,不能否定經(jīng)雙方人員核對確認的《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》所記載的內容。因此,原判決采信經(jīng)雙方共同確認的《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》認定案涉工程G-1區(qū)3-7#樓的建筑面積,并無不當。綜上,長融房地產公司提交的《建筑面積測繪報告》不屬于新證據(jù)的范疇,亦不足以推翻原判決。
關于案涉工程的工程款、利息及質量保證金的問題。根據(jù)《水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)4#樓結算單價確認書》第二條明確約定“已完成工程結算單價為固定每平方米建筑面積結算單價1340元”,原判決根據(jù)上述約定和《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認表》的內容認定案涉工程的工程造價及工程款,并不缺乏證據(jù)證明。本案中,四川公司于2013年8月撤場,案涉工程交由長融房地產公司占有使用。長融房地產公司雖予以否認,但未提交證據(jù)予以證明。原判決根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條“當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情況分別處理:(三)建設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期”的規(guī)定,認定2013年8月為竣工日期并從工程交付之日起計算支付工程款利息,具有事實和法律依據(jù)。因四川公司提起本案訴訟時已超過合同約定的一年預留工程質量保證金期間,原判決對案涉工程質量保證金未予扣除,亦無不當。
關于四川公司應否向長融房地產公司提供發(fā)票的問題。發(fā)票管理是稅務部門的法定職責,長融房地產公司可另尋其他途徑予以解決,原判決對此未予處理,并無不當。
關于是否追加閩澤商貿公司等五家單位為當事人的問題。根據(jù)原審查明,本案系長融房地產公司與四川公司因履行《建設工程施工合同》產生的糾紛,而閩澤商貿公司等五家單位并非本案合同的相對人,其與長融房地產公司存在的合作投資關系與本案并非同一法律關系,原判決對長融房地產公司追加閩澤商貿公司等五家單位為當事人的申請未予準許,并無不當。
綜上,長融房地產公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項規(guī)定應當再審的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回內蒙古長融房地產開發(fā)有限公司的再審申請。
審判長  郭忠紅
審判員  陳 佳
審判員  孫祥壯
二〇一九年十一月二十九日
法官助理許冬冬
書記員甄嘉銘

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top