中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4924號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):安丘翰沃置業(yè)有限公司,住所地山東省安丘市擁翠街中段北側(cè)(地稅局西側(cè))。
法定代表人:魏國珅,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:趙華,該公司員工。
委托訴訟代理人:李萬清,山東文信律師事務所律師。
被申請人(一審原告、二審上訴人):合肥建工集團有限公司,住所地合肥市高新區(qū)香樟大道308號網(wǎng)訊大廈。
法定代表人:劉國福,該公司董事長。
委托訴訟代理人:常愛民,安徽天禾律師事務所律師。
委托訴訟代理人:查顯兵,安徽天禾律師事務所實習律師。
再審申請人安丘翰沃置業(yè)有限公司(以下簡稱翰沃公司)因與被申請人合肥建工集團有限公司(以下簡稱合肥建工)建設工程施工合同糾紛一案,不服山東省高級人民法院(2019)魯民終793號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
翰沃公司申請再審稱,(一)案涉鑒定結(jié)論不準確,不應作為認定本案工程造價的依據(jù)。案涉鑒定結(jié)論關于商品砼泵送費用的計取、鋁合金門窗價款的計算、工程材料價格的計取、土方開挖及回填工程量的計算等問題的認定是錯誤的。翰沃公司就《補充鑒定意見》提出了質(zhì)證意見,鑒定機構(gòu)雖派人出庭接受質(zhì)詢,但一審法院并未要求鑒定機構(gòu)對翰沃公司的異議作出解答,案涉鑒定報告不應采信。(二)二審判決適用法律錯誤。1.二審法院錯誤地適用司法解釋,認定工程款利息的起算時間存在錯誤。二審判決依據(jù)的是《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《建工合同司法解釋一》)第十八條第二項規(guī)定,但該規(guī)定是在當事人對付款時間沒有約定,建設工程沒有交付的情況下適用。本案對付款有明確約定且案涉工程已交付使用。同時,由于合肥建工無故延期提交竣工結(jié)算文件,翰沃公司不應支付工程款延期支付的利息。2.二審判決對人工費調(diào)整問題適用法律錯誤。翰沃公司與合肥建工簽訂的《總承包補充協(xié)議》第四條第2項約定“人工費調(diào)整按最新文件執(zhí)行”。鑒定機構(gòu)在《補充鑒定意見》中對此問題的答復是:“本工程合同中結(jié)算方式中約定了如遇政策性調(diào)整按文件執(zhí)行……?!边@是對《總承包補充協(xié)議》條款應用錯誤,應按照合同簽訂時最新的文件,即魯建標字[2010]18號文件進行鑒定。3.對于現(xiàn)場道路鋪設碎石及圍墻施工費,屬于包干使用的措施費,魯建發(fā)字[2005]29號文有明確規(guī)定,本項目已經(jīng)按相關規(guī)定計取了文明施工費。鑒定機構(gòu)將文明施工工作范圍內(nèi)的簽證套用定額再次計算,屬于重復計算工程款。綜上,翰沃公司依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項的規(guī)定,向本院申請再審。
本院經(jīng)審查認為,(一)關于案涉鑒定結(jié)論應否采信的問題。本案系建設工程施工合同糾紛,因承包方合肥建工與發(fā)包方翰沃公司就案涉工程造價存在爭議,經(jīng)合肥建工申請,一審法院委托山東富潤工程造價咨詢事務所就案涉工程進行造價鑒定。翰沃公司就商品砼泵送費用的計取、鋁合金門窗價款的計算、工程材料價格的計取、土方開挖及回填工程量的計算、人工費調(diào)整、現(xiàn)場道路鋪設碎石及圍墻施工費等問題提出異議,鑒定機構(gòu)進行了詳細的回復,后鑒定機構(gòu)工作人員亦出庭接受當事人的詢問,并結(jié)合雙方當事人提出的相關問題與質(zhì)證意見,再次當庭進行答復。翰沃公司雖不予認可鑒定報告就上述問題作出的結(jié)論,但并未提出充分、有效的證據(jù)予以反駁,一、二審判決對鑒定結(jié)論相關意見予以采信,并無不當。
翰沃公司向本院申請再審時提出重新鑒定申請,依據(jù)《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十九條關于“審查再審申請期間,再審申請人申請人民法院委托鑒定、勘驗的,人民法院不予準許”的規(guī)定,對于翰沃公司重新鑒定的申請,本院不予支持。
(二)關于欠付工程款利息應從何時起算的問題。根據(jù)案涉《補充協(xié)議》約定的付款方式,翰沃公司系根據(jù)案涉工程的施工進度向合肥建工支付工程款,但由于建設工程施工合同履行受多種主客觀因素制約,根據(jù)施工進度情況往往不能準確確定付款時間?!堆a充協(xié)議》約定的竣工結(jié)算后支付至96%的工程款,不能視為雙方對付款時間有明確約定。本案中,合肥建工主張案涉工程已于2014年12月31日竣工驗收后即交付翰沃公司,但翰沃公司抗辯主張竣工驗收后未及時提交竣工圖紙,對竣工驗收遺留的質(zhì)量問題也未進行整改,導致結(jié)算工作沒有完成。二審判決考慮到合肥建工未提交充分證據(jù)證明案涉工程已經(jīng)交付,結(jié)合翰沃公司在本案一審中認可合肥建工于2015年7月12日向其提交竣工結(jié)算書等結(jié)算資料的事實,認定翰沃公司應于2015年7月12日向合肥建工支付欠付工程款利息,并無不當。
綜上,翰沃公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款的規(guī)定,裁定如下:
駁回安丘翰沃置業(yè)有限公司的再審申請。
審判長 張純
審判員 萬挺
審判員 潘杰
二〇一九年十一月二十九日
法官助理張聞
書記員趙雅麗
成為第一個評論者