蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

遵義市祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-04-18 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申339號
再審申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):遵義市祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司,住所地貴州省遵義市匯川區(qū)銀杉橋**聯(lián)線**棟。
法定代表人:吳榮旭,該公司董事長。
委托訴訟代理人:潘令,貴州如松律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審原告、反訴被告,二審被上訴人):貴州頤中建筑安裝工程有限,住所地貴州省貴陽市**明區(qū)蓑草路**號1號。
法定代表人:譙杰,該公司董事長。
再審申請人遵義市祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(以下簡稱祥和公司)因與被申請人貴州頤中建筑安裝工程有限公司(以下簡稱頤中公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服貴州省高級人民法院(2018)黔民終352號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
祥和公司申請再審稱,生效判決符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項、第十一項規(guī)定的情形。請求本院撤銷二審判決,依法再審改判駁回頤中公司的訴訟請求并支持祥和公司的反訴請求;判令本案一、二審訴訟費由頤中公司承擔。事實與理由:(一)原審認定頤中公司已按合同約定履行義務(wù)缺乏相關(guān)依據(jù)。1.原審法院依據(jù)2015年3月18日《邊坡支護(分部)工程驗收意見書》及相關(guān)報告認定頤中公司系按圖施工,工程質(zhì)量合格是錯誤的;2.原審證據(jù)足以認定頤中公司未按設(shè)計單位出具的施工圖紙進行施工;3.頤中公司未按圖施工,導致案涉祥和名邸住宅小區(qū)存在重大安全隱患,政府主管單位、原勘察、設(shè)計單位及第三方鑒定機構(gòu)已進行確認。(二)原審法院在頤中公司并未按約履行義務(wù)的情況下,判決祥和公司支付工程款及利息屬于適用法律錯誤。根據(jù)雙方簽訂的《祥和名邸邊坡治理施工合同》第七條第3款“竣工完成經(jīng)驗收合格后結(jié)算,憑乙方在發(fā)包方項目所在地稅務(wù)分局完清稅款并憑開具的有效發(fā)票支付至工程款95%”的約定,結(jié)合案涉工程并未驗收合格,且頤中公司也未向祥和公司開具有效發(fā)票的客觀事實,本案付款條件并未成就。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第六十七條及第二百六十二條的規(guī)定,祥和公司不應(yīng)承擔支付工程款的義務(wù)。同時,案涉工程因頤中公司未按設(shè)計要求施工,存在重大安全隱患,尚需加固,祥和公司不存在拖欠頤中公司工程款的事實,祥和公司不應(yīng)亦無需向頤中公司支付工程款利息。(三)原審工程造價鑒定不應(yīng)作為認定案件事實的依據(jù)。頤中公司在施工過程中并未按照設(shè)計施工,其并未完成所有設(shè)計要求的工程量,故以設(shè)計單位的設(shè)計施工圖和竣工圖作為工程量的計算依據(jù)明顯是錯誤的,不符合頤中公司實際完成工程的價值,該鑒定意見的鑒定依據(jù)明顯不充分,不應(yīng)作為認定案件事實的依據(jù)。(四)已實際發(fā)生的邊坡?lián)岆U、修復費用應(yīng)從頤中公司工程款中予以扣除。(五)祥和公司原審反訴的后期加固費用應(yīng)予以支持。(六)原審判決鑒定費由祥和公司承擔無法律依據(jù),且超出頤中公司的訴訟請求。
本院經(jīng)審查認為,雙方簽訂的《祥和名邸邊坡治理施工合同》是當事人的真實意思表示,雙方均應(yīng)按約履行。關(guān)于祥和公司提出的原審認定頤中公司已按合同約定履行義務(wù)缺乏依據(jù)的申請理由。根據(jù)2015年3月18日勘察、設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)、施工等五方共同出具的《邊坡支護(分部)工程驗收意見書》,祥和名邸商住小區(qū)的邊坡支護工程已按施工合同、設(shè)計圖紙完成了邊坡支護工程的全部工作內(nèi)容,施工過程中嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范和強制性標準,所完成的工程質(zhì)量符合設(shè)計要求,滿足和達到安全使用要求,該工程綜合質(zhì)量評定為合格。建設(shè)單位祥和公司項目負責人黃林也簽字認可該工程驗收合格。因此,在沒有相反證據(jù)足以推翻該驗收意見書的情況下,祥和公司提出的原審認定頤中公司未按合同約定履行義務(wù)的申請理由,缺乏事實依據(jù),本院不予支持。至于祥和公司再審申請?zhí)岢霭干婀こ檀嬖谫|(zhì)量問題,從現(xiàn)有證據(jù)看,無法認定系頤中公司施工原因所致。
關(guān)于生效判決判令祥和公司支付工程款及利息是否正確的問題。原審法院確定頤中公司施工的工程總價款系根據(jù)具有法定鑒定資質(zhì)的鑒定機構(gòu)作出的鑒定報告,該鑒定報告足以作為認定事實的依據(jù)。祥和公司所提出的頤中公司在施工過程中并未按照設(shè)計施工,其并未完成所有設(shè)計要求的工程量,該鑒定意見的鑒定依據(jù)明顯不充分,不應(yīng)作為認定案件事實依據(jù)的申請理由顯然不能成立。原審法院依據(jù)鑒定意見以及雙方當事人無爭議的建設(shè)方已付工程款的事實,判令祥和公司支付尚欠的工程款及利息并無不當。至于祥和公司提出根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定,其享有先履行抗辯權(quán)或者同時履行抗辯權(quán)。從案件基本事實看,頤中公司所施工的工程已經(jīng)由包括祥和公司在內(nèi)的五方驗收合格,其有權(quán)依據(jù)法律規(guī)定主張欠付的工程款,祥和公司并不享有先履行抗辯權(quán)或者同時履行抗辯權(quán)。關(guān)于鑒定費的負擔問題,原審判決在查明相關(guān)案件事實、分清各方責任的基礎(chǔ)上,判令鑒定費由祥和公司承擔并無不當,也沒有超出頤中公司的訴訟請求。
關(guān)于祥和公司提出的已實際發(fā)生的邊坡?lián)岆U、修復費用應(yīng)從頤中公司的工程款中予以扣除的問題。根據(jù)一審中祥和公司所舉示的證據(jù),其提出聘請第三方進行邊坡修復及搶險加固的時間均在頤中公司施工期間,其所舉示的相關(guān)證據(jù)均由祥和公司與第三方簽訂,不能證明與頤中公司有關(guān)。雙方也沒有另行約定祥和公司與第三方簽訂的相關(guān)協(xié)議所涉費用由頤中公司承擔,因此,原審認定祥和公司所主張的該部分搶險加固費用無事實依據(jù)與法律依據(jù)并無不當。關(guān)于祥和公司提出的后期加固費用應(yīng)否支持的問題。在案涉工程綜合質(zhì)量評定為合格的情況下,該筆加固費用并未實際支出也未得到頤中公司認可,原審法院不予支持并無不當。
綜上,祥和公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回遵義市祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的再審申請。
審判長  李延忱
審判員  馮文生
審判員  司 偉
二〇一九年一月二十八日
法官助理張東一
書記員胡青青

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top