蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網!

咨詢熱線 023-8825-6629

沈某、九江信華房地產開發(fā)集團有限公司建設工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-09-28 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申3029號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):沈某。
被申請人(一審被告、二審上訴人):九江信華房地產開發(fā)集團有限公司。住所地:江西省九江市潯陽區(qū)廬山南路**。
法定代表人:張凌,該公司執(zhí)行董事兼總經理。
委托訴訟代理人:劉暉,江西柴桑律師事務所律師。
再審申請人沈某因與被申請人九江信華房地產開發(fā)集團有限公司(以下簡稱信華公司)建設工程施工合同糾紛一案,不服江西省高級人民法院(2018)贛民終463號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現已審查終結。
沈某申請再審稱:(一)案涉工程造價應以第一次武漢長誠工程造價咨詢有限責任公司(以下簡稱長誠公司)出具金額為110773760.16元的鑒定意見為基礎,依據事實調整鑒定造價或者維持第二次九江正捷工程造價咨詢有限公司(以下簡稱正捷公司)作出的金額為101593194.7元的鑒定意見。長誠公司出具的鑒定意見依據充分,所謂鑒定結論瑕疵完全是信華公司現場勘察時故意不提出異議而且還簽字認可《現場勘察記錄》標注的工程內容,鑒定意見與實際現場的差異是信華公司故意行為造成的。一審法院重審時未適用《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二十七條關于“對有缺陷的鑒定結論,可以通過補充鑒定、重新質證或者補充質證等方法解決的,不予重新鑒定”的規(guī)定,屬于適用法律錯誤。重審鑒定機構正捷公司是由一審法院提供候選名單,雙方當事人簽字同意后抽簽選定。當時九江沒有甲級資質的鑒定機構,候選的三家鑒定機構都是九江本地的乙級資質,法院和信華公司都是認可的。在經歷八個多月的審理,正捷公司也派人參加庭審接受質詢,2017年3月21日出具正式鑒定意見后,2017年4月19日一審法院卻以正捷公司資質等級不適格,終止了委托。(二)一、二審判決認定案涉工程竣工時間有誤。2014年1月20日,案涉工程發(fā)包人信華公司組織了工程驗收,建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、勘察單位均在《建設工程竣工驗收報告》上簽字蓋章,該日期應為案涉工程的竣工日,這也符合《建設工程質量管理條例》關于驗收的相關規(guī)定。一、二審判決卻采信2014年3月27日《廬山苑小區(qū)工程竣工驗收會議紀要》(以下簡稱《會議紀要》)確定竣工驗收時間,屬于事實認定錯誤?!稌h紀要》是為辦理房產證走形式,與實際竣工時間不符。故本案應當按照《建設工程竣工驗收報告》載明的2014年1月20日為竣工時間,改判遲延支付工程款利息起算時間為2014年1月21日。綜上,沈某依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項規(guī)定,申請再審。
信華公司提交意見稱:(一)一、二審判決采信江西人和永信建設工程造價事務所有限公司(以下簡稱人和永信公司)出具的鑒定意見符合法律規(guī)定。(二)2014年1月20日并非案涉工程驗收合格之日,2014年3月27日經質監(jiān)站驗收,竣工日應為2014年3月27日。(三)信華公司認為一、二審判決認定造價金額存在多算問題,且不存在遲延支付工程款利息的情形,但考慮到本案歷時彌久,不愿再浪費司法資源,故沒有申請再審。
本院經審查認為,本案再審審查的主要問題是:1.案涉工程重新鑒定是否有誤;2.案涉工程竣工驗收日期確定是否有誤。
(一)關于案涉工程重新鑒定是否有誤的問題
經查,本案在原一審時由法院委托長誠公司進行第一次鑒定,后在重一審時又由法院委托正捷公司進行了第二次鑒定,后因鑒定機構資質問題,重新委托人和永信公司進行第三次鑒定。1.第一次長誠公司的鑒定意見有明顯瑕疵,未被采信。二審法院認為原一審判決認定基本事實不清,將該案發(fā)回重審。一審法院基于二審法院的發(fā)回意見,并根據信華公司的重新鑒定申請,再次組織鑒定,并不違反程序,不屬于適用法律錯誤。2.第二次委托正捷公司進行的鑒定,因一審法院選定鑒定機構時審查不嚴,導致三家候選機構均不具備對案涉工程進行鑒定的資質,進而導致所作出的鑒定意見無法被采信。在信華公司提出鑒定機構資質異議后,一審法院經核實確認,重新委托具有相應資質的人和永信公司進行第三次鑒定,不違反法律規(guī)定。3.沈某與信華公司在一審法院主持下選定的人和永信公司具備法定資質,鑒定程序合法,鑒定人員也出庭接受了雙方當事人質詢,現有證據亦不足以證明該鑒定意見的結論有誤。一、二審判決最終采信該份鑒定意見,并據此作出的相應認定,不屬于基本事實缺乏證據證明的情形。但一審法院在本案委托鑒定過程中存在的工作瑕疵,需要在未來審判事務中予以避免。
(二)關于案涉工程竣工驗收時間確定是否有誤的問題
沈某主張案涉工程實際竣工驗收時間應為2014年1月20日的主要依據是《住宅工程質量分套驗收表》以及五份《建設工程竣工驗收報告》等證據。其中《住宅工程質量分套驗收表》是針對廬山苑小區(qū)1#樓一單元201號,五份《建設工程竣工驗收報告》分別針對廬山苑小區(qū)1#樓至5#樓,建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、勘察單位在五份《建設工程竣工驗收報告》上簽字蓋章的時間為2014年1月20日。信華公司主張案涉工程竣工時間應為2014年3月27日,主要依據是建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、勘察單位及九江市建設工程質量監(jiān)督檢驗站共同出具的《會議紀要》。該《會議紀要》載明:“會議議題:廬山苑小區(qū)工程竣工驗收”,內容涉及地基與基礎、主體、裝修工程、給排水、電氣、屋面、節(jié)能、電梯、通風9個分部工程,信華公司介紹了驗收方案和內容,施工單位介紹了施工過程和竣工報告內容,監(jiān)理單位、、地勘單位設計單位介紹了工程質量評估報告和有關檢查情況,質監(jiān)站對建筑工程的竣工驗收發(fā)表驗收意見和提出相關要求。經進一步分析雙方主張所依據的證據材料,可以認定五份《建設工程竣工驗收報告》系分別針對廬山苑小區(qū)1#樓至5#樓的部分驗收,而《會議紀要》是針對廬山苑小區(qū)工程整體竣工驗收,沈某主張《會議紀要》是為辦理房產證走形式,與實際竣工時間不符,并無證據予以佐證。故一、二審判決將《會議紀要》載明的2014年3月27日作為竣工驗收的時間,并據此計算應付工程款及延期付款利息,并無不當。
至于沈某申請再審提交的所謂新證據系一審案卷內卷資料,不屬于再審新證據,且也不足以推翻一、二審判決認定的相關事實。
綜上,沈某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回沈某的再審申請。
審判長  賈清林
審判員  尹穎舜
審判員  張 穎
二〇一九年六月三十日
法官助理周傳植
書記員郟海虹

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top