埠源公司、沙某居委會申請再審稱，（一）塔山公司對案涉合同解除應承擔全部責任。塔山公司在履行《框架合作協(xié)議》過程中，存在重大違約，導致合同目的無法實現(xiàn)。1.塔山公司逾期且未足額支付A、D地塊的土地摘牌款，于2013年12月10日至2014年6月17日分5次才繳納了土地熟化保證金、土地熟化費、競買保證金共8931萬元，遠遠不足以支付A、D兩個地塊的土地摘牌款，直接導致D地塊流拍。2.塔山公司逾期且未足額支付建設款，即D地塊安置房的建設款，塔山公司從2011年10月28日至2013年11月29日陸續(xù)支付了7100萬元，拖延兩年多時間也未支付1.2億元。3.塔山公司違約致使工程全部停工，其明知D地塊安置房工程的工期定于2012年底完工，卻未按約付款，導致工期不斷延誤。4.塔山公司未盡責設立子公司，應承擔主要責任。原審認定塔山公司因子公司無法設立而無法對A地塊進行開發(fā)建設，與實際情況不符。5.塔山公司未支付138畝D地塊的土地費用導致D地塊流拍，進而導致地上建筑物和在建工程沒法取得合法手續(xù)，A地塊于2014年11月28日才取得國有土地使用權證。抵押擔保無法實現(xiàn)是塔山公司原因造成。（二）沙某居委會、埠源公司不應立即返還土地摘牌款。在沙某居委會、埠源公司收到政府的土地摘牌款之前，沙某居委會、埠源公司不具有向塔山公司返還土地摘牌款的義務，也不應支付利息。埠源公司向塔山公司已多返還土地摘牌款1463萬元。（三）塔山公司應自行承擔工程價款。塔山公司超出圖紙范圍或沙某居委會、埠源公司的要求，擅自建設部分產(chǎn)生的工程款應當由塔山公司承擔。瑞濤公司施工部分的工程費用；世源公司的招標代理費；世源公司建設的4、9、10號樓的臨建及其他工程費用；造價咨詢公司的造價咨詢費；監(jiān)理單位的費用以及塔山公司私自開發(fā)A地塊的費用均未經(jīng)沙某居委會、埠源公司同意，應由塔山公司承擔。（四）沙某居委會、埠源公司的反訴請求應獲支持。原判決以未支持塔山公司訴求的經(jīng)濟損失，平衡雙方利益為由，剝奪了沙某居委會、埠源公司的索賠權。1.塔山公司應支付埠源公司、沙某居委會違約賠償金，塔山公司除應按協(xié)議約定支付埠源公司、沙某居委會工程總投資的2%（1018.66萬元）外，還應賠償實際損失。2.塔山公司應賠償埠源公司、沙某居委會銀行貸款利息損失。3.塔山公司應賠償埠源公司、沙某居委會逾期支付工程款的利息損失。4.塔山公司應賠償埠源公司、沙某居委會因規(guī)范變更導致相關設計、施工增加的費用，復工損失以及臨時措施需重修的損失。（五）埠源公司、沙某居委會二審中提交的基坑支護施工設計圖，證明基坑支護已經(jīng)無法再使用，因塔山公司違約，其應承擔基坑支護需重做產(chǎn)生的損失及費用。二審判決遺漏該訴訟請求。埠源公司、沙某居委會根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第十一項的規(guī)定申請再審。