再審申請(qǐng)人(一審第三人、二審上訴人):河源市政府代某項(xiàng)目管理局,住所地廣東省河源市新市區(qū)黃沙大道西側(cè)商務(wù)小區(qū)土地儲(chǔ)備中心。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審被上訴人):廣東光中盛集團(tuán)有限公司,住,住所地廣東省珠海市香洲區(qū)景暉路**商鋪**,**/div>
法定代表人:陳小燕,該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人:鄭社,廣東萊特律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:黃永耀,廣東萊特律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人鄧某某、河源市政府代某項(xiàng)目管理局(原名河源市政府基建工程辦公室,簡(jiǎn)稱(chēng)河源代某局)因與被申請(qǐng)人河源市和茂路橋建設(shè)工程有限公司(原名龍?jiān)9窐蛄汗こ逃邢薰荆?jiǎn)稱(chēng)和茂公司)、廣東光中盛集團(tuán)有限公司(原名珠海市建盛建筑工程有限公司,簡(jiǎn)稱(chēng)光中盛公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服廣東省高級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱(chēng)二審法院)(2018)粵民終238號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院受理后依法組成合議庭進(jìn)行了審查?,F(xiàn)已審查終結(jié)。
鄧某某申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng),(一)廣東省河源市中級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱(chēng)一審法院)耗時(shí)近七年才審結(jié)本案,此期間對(duì)二審法院的三次催辦函都拒不執(zhí)行也拒絕回應(yīng),審理程序嚴(yán)重違法。
(二)原審判決認(rèn)定事實(shí)不清。1.原審判決認(rèn)定涉案工程2008年4月3日交付使用,與事實(shí)相悖,應(yīng)為2008年1月10日交付使用。2.原審判決認(rèn)定和茂公司和鄧某某在2009年10月9日的《結(jié)算協(xié)議》中對(duì)剩余6萬(wàn)元訂金作出處理,與事實(shí)不符。3.河源代某局已將鄧某某以廣東省基礎(chǔ)工程公司和江西際洲建設(shè)工程有限公司名義交納的投標(biāo)保證金120萬(wàn)元退給和茂公司,原審判決對(duì)此沒(méi)有認(rèn)定,進(jìn)而未作處理,認(rèn)定事實(shí)不清。4.原審判決均沒(méi)有查明和茂公司只返還保證金2503970元,還有396030元沒(méi)返還給鄧某某。5.原審判決沒(méi)有查明鄧某某實(shí)際收到的工程款數(shù)額。和茂公司共向鄧某某支付工程款18769455元,光中盛公司代付工資和材料款為1862847元,其他代付款均沒(méi)有鄧某某簽字,不能認(rèn)定為光中盛公司為涉案工程代付的款項(xiàng)。故,河源代某局支付了工程款2410萬(wàn)元,光中盛公司、和茂公司還欠付鄧某某3467698元。另,和茂公司稱(chēng)其于2007年12月29日支付給鄧某某10萬(wàn)元,但沒(méi)有提供相應(yīng)的收據(jù)和轉(zhuǎn)賬憑證,請(qǐng)求判令和茂公司返還該10萬(wàn)元及銀行同期同類(lèi)貸款利息。6.涉案的綠化工程和路燈、交通設(shè)備工程屬于鄧某某的承包施工范圍,河源代某局強(qiáng)行另行分包給其他人,違反施工合同的約定,造成了鄧某某的利潤(rùn)損失。同時(shí),鄧某某代河源代某局支付180萬(wàn)元工程款,七年多才歸還給鄧某某,造成了鄧某某資金的利息損失,河源代某局對(duì)此應(yīng)當(dāng)予以賠償。7.原審判決均沒(méi)有認(rèn)定下列重要事實(shí)。(1)2015年3月18日河源市政府召開(kāi)涉案工程竣工結(jié)算的專(zhuān)題會(huì)議,確定光中盛公司應(yīng)在2015年5月18日前向河源代某局提交河源大道改造工程的正式竣工結(jié)算資料,河源代某局在收到竣工結(jié)算資料后2周內(nèi)完成復(fù)核,報(bào)送至河源市財(cái)政投資評(píng)審中心審核。2015年7月15日光中盛公司已經(jīng)提交完整的涉案工程的竣工結(jié)算資料給河源代某局。河源代某局收到竣工結(jié)算資料后一直沒(méi)有回復(fù)和報(bào)送至河源市財(cái)政投資評(píng)審中心審核。(2)2016年7月10日廣州至衡建設(shè)造價(jià)咨詢(xún)有限公司河源分公司(簡(jiǎn)稱(chēng)至衡河源分公司)出具《關(guān)于評(píng)估報(bào)告無(wú)法鑒定的函》給一審法院稱(chēng),因?yàn)闆](méi)有竣工圖、沒(méi)有鄧某某與承包單位的合同或協(xié)議、缺少建設(shè)單位等相關(guān)單位的蓋章使資料的真實(shí)性及有效性無(wú)法確定等問(wèn)題,影響到評(píng)估客觀性準(zhǔn)確性,要求完善相關(guān)資料,如以上資料無(wú)法完善則無(wú)法鑒定。(3)鄧某某撤銷(xiāo)委托有資質(zhì)的審核機(jī)構(gòu)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審核的申請(qǐng),多次表示不同意鑒定人進(jìn)行造價(jià)鑒定。(4)對(duì)第005號(hào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單影響工期的事實(shí)沒(méi)有認(rèn)定;對(duì)2008年1月11日起至2008年5月30日停工造成鄧某某損失的事實(shí)沒(méi)有認(rèn)定。8.原審判決認(rèn)定,增加工程量部分的造價(jià),各方當(dāng)事人已經(jīng)簽名確認(rèn),與事實(shí)不符。
(三)一審法院沒(méi)有尊重各方當(dāng)事人處分權(quán)。各方當(dāng)事人對(duì)于法院提出的委托鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)鑒定的做法均沒(méi)有接受。在2016年7月10日至衡河源分公司表明缺少竣工圖等資料無(wú)法鑒定的情況下,一審法院仍堅(jiān)持要鑒定人作出鑒定,造成了鄧某某及其工人更大的損失。因河源代某局違反合同約定和會(huì)議決定,造成案涉工程價(jià)款糾紛未能得到解決。河源代某局怠于履行自己的義務(wù),存在明顯的過(guò)錯(cuò),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的不利法律后果,鑒定費(fèi)用也應(yīng)當(dāng)由河源代某局承擔(dān)。
(四)一審法院委托至衡河源分公司作出的穗至咨河(2017)建鑒字第01號(hào)《司法鑒定書(shū)》不具有合法性、獨(dú)立性、公正性和客觀性,不能作為認(rèn)定案涉工程價(jià)款的依據(jù)。請(qǐng)求另行委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)案涉工程造價(jià)重新鑒定。1.委托程序不合法。一審法院在2013年4月9日搖珠確定鑒定機(jī)構(gòu)時(shí)沒(méi)有通知鄧某某到場(chǎng)見(jiàn)證確定鑒定機(jī)構(gòu)的過(guò)程;鑒定期限嚴(yán)重超期。2.鑒定機(jī)構(gòu)不合法。鑒定機(jī)構(gòu)至衡河源分公司是企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu),沒(méi)有對(duì)外承擔(dān)法律責(zé)任的民事行為能力,不具有建設(shè)工程造價(jià)司法鑒定的資質(zhì)。3.鑒定人員不合法。戴文強(qiáng)和謝福根均為土建類(lèi)造價(jià)師,其執(zhí)業(yè)范圍不能滿足鑒定項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)要求,司法鑒定書(shū)也不具有合法性。4.司法鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人員沒(méi)有在工程造價(jià)司法鑒定書(shū)上簽章,鑒定書(shū)的形式不合法。5.將工程造價(jià)扣除10%管理費(fèi)后作為鑒定造價(jià),鑒定內(nèi)容不合法。6.鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)有將竣工圖作為鑒定依據(jù),也沒(méi)有組織現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),其出具的司法鑒定書(shū)不具備公正性、準(zhǔn)確性和客觀性。7.鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)有依照施工合同約定,將2006年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》《廣東省安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù)》作為鑒定依據(jù)。8.鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)有出鑒定初稿,違反《建設(shè)工程司法鑒定程序規(guī)范》第7.1.12條規(guī)定。9.本案所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單均有監(jiān)理人員簽名或者監(jiān)理單位蓋章,鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)有將全部的現(xiàn)場(chǎng)簽證單、涉及工程變更的工程聯(lián)系函、會(huì)議紀(jì)要等作為鑒定依據(jù),導(dǎo)致簽證施工的很多工程量沒(méi)有計(jì)入工程造價(jià)。10.鑒定價(jià)格有誤。大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用系根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指示增加機(jī)械施工,屬于施工變更,不適用招標(biāo)文件對(duì)此限制,增加的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入造價(jià)。人行道板荷蘭磚C20混凝土墊層的施工量在竣工圖中有具體顯示,應(yīng)予計(jì)入。因河源代某局沒(méi)有提供拌和機(jī)的場(chǎng)地,是另外租賃施工,且監(jiān)理單位與河源代某局均已簽名確認(rèn)事實(shí),因此瀝青拌合樓場(chǎng)地租用費(fèi)應(yīng)計(jì)入造價(jià)。
(五)河源代某局利用其優(yōu)勢(shì)地位拖延工程結(jié)算,甚至在二審判決生效執(zhí)行時(shí)仍利用優(yōu)勢(shì)地位拒付工程款,致使鄧某某用于涉案工程的部分借款、工人工資、材料款和運(yùn)輸款至今未能償還,造成鄧某某遲延支付的利息損失,河源代某局應(yīng)當(dāng)予以賠償。和茂公司已于2010年9月15日收到鄧某某提交的工程結(jié)算書(shū),因其與光中盛公司怠于履行向河源代某局提交結(jié)算資料等義務(wù),對(duì)鄧某某上述損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
綜上,原審認(rèn)定事實(shí)不清,程序違法,請(qǐng)求再審本案。
河源代某局提交意見(jiàn)稱(chēng),(一)鄧某某主張涉案工程于2008年1月10日交付使用與事實(shí)不符。2008年1月10日,河源大道改造工程大部分已經(jīng)完工交付使用,但白嶺頭至海關(guān)路口路段、建設(shè)大道路口至海關(guān)路口路段還未完工。而整體工程于2008年4月2日全面完工并通過(guò)驗(yàn)收,因此原審認(rèn)定2008年4月3日經(jīng)驗(yàn)收交付使用,認(rèn)定事實(shí)正確。
(二)鄧某某要求河源代某局賠償綠化工程、路燈照明工程的利潤(rùn)損失和墊付款的利息損失沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。本案存在串通圍標(biāo)行為,中標(biāo)合同應(yīng)為無(wú)效,故鄧某某并未取得綠化工程、路燈照明工程的承包權(quán),其也沒(méi)有對(duì)該兩項(xiàng)工程進(jìn)行施工。即便中標(biāo)合同有效,綠化工程、路燈照明工程也不屬于《河源大道改造工程施工合同》簡(jiǎn)稱(chēng)《施工合同》的承包范圍。鄧某某為了承攬涉案工程,自愿為光中盛公司墊付相關(guān)費(fèi)用,并非是根據(jù)河源代某局的要求墊付,且其在一審中并未提出相關(guān)訴訟請(qǐng)求,不屬于再審審查范圍。況且,河源市園林綠化管理中心和河源市城市照明管理中心于2016年2月5日返還鄧某某墊付的120萬(wàn)元,距今已經(jīng)超過(guò)3年的訴訟時(shí)效,該請(qǐng)求依法不應(yīng)支持。
(三)鄧某某要求另行委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)工程造價(jià)重新鑒定,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。第一,《施工合同》約定工程款以河源市財(cái)政評(píng)審中心核定的結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。因光中盛公司至今未提交完整的工程結(jié)算資料,導(dǎo)致未能審核結(jié)算。一審法院已經(jīng)根據(jù)鄧某某的申請(qǐng),通過(guò)搖珠方式委托鑒定,該鑒定程序合法、鑒定依據(jù)充分、鑒定結(jié)論明確,鑒定結(jié)果經(jīng)過(guò)了法庭質(zhì)證,可以作為認(rèn)定涉案工程造價(jià)的依據(jù)。鄧某某如對(duì)鑒定結(jié)論不服,應(yīng)在一審期間申請(qǐng)重新鑒定,在申請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)提出該請(qǐng)求,理?yè)?jù)不足,不應(yīng)采納。第二,根據(jù)《施工合同》約定,工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單需要業(yè)主、監(jiān)理、施工單位三方共同簽字、蓋章才能生效。涉案司法鑒定對(duì)河源代某局未蓋章確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單不列入工程造價(jià)是正確的。3.鄧某某要求河源代某局承擔(dān)未付工程款余額的利息,依法不應(yīng)支持。在工程款未能審核結(jié)算的情況下,河源代某局根據(jù)《施工合同》約定支付工程進(jìn)度款沒(méi)有過(guò)錯(cuò),不應(yīng)承擔(dān)工程余額利息的責(zé)任。
(四)鄧某某稱(chēng)光中盛公司已于2015年7月15日向河源代某局提交了完整的涉案工程竣工結(jié)算資料,與事實(shí)不符。河源代某局于2015年4月28日向光中盛公司發(fā)送了河代某函[2015]66號(hào)《關(guān)于要求盡快提交河源大道改造工程竣工結(jié)算資料和辦理結(jié)算的函》,于2015年8月11日向光中盛公司發(fā)送河代某函[2015]134號(hào)《關(guān)于要求盡快派人辦理河源大道改造工程竣工結(jié)算的函》。2015年9月9日,光中盛公司向河源代某局遞交了《關(guān)于委托鄧某某完善河源大道結(jié)算資料的函》,并向河源代某局遞交了《委托書(shū)》,證明至2015年9月9日,光中盛公司還在委托鄧某某完善工程結(jié)算資料,并出具函件明確鄧某某提供的結(jié)算資料需光中盛公司確認(rèn)的才認(rèn)可。
(五)原審判決河源代某局賠償鄧某某380萬(wàn)元停工損失,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。2008年1月11日,光中盛公司發(fā)《工作聯(lián)系函》給河源代某局,2008年1月15日河源代某局回復(fù)光中盛公司暫緩施工。施工方不應(yīng)盲目等待而放任停工狀態(tài)持續(xù)致使停工損失擴(kuò)大,否則,造成損失擴(kuò)大的部分應(yīng)由施工方自行負(fù)責(zé)。如果施工方認(rèn)為河源代某局要求暫緩施工給其造成了機(jī)械或者人工等損失,應(yīng)當(dāng)按照施工管理規(guī)范,要求業(yè)主單位、監(jiān)理單位辦理相關(guān)工程簽證等手續(xù)予以確認(rèn)。施工方未辦理,應(yīng)視為沒(méi)有損失或自愿放棄損失補(bǔ)償要求。原審中,鄧某某或光中盛公司未對(duì)該380萬(wàn)元損失的構(gòu)成提交證據(jù),應(yīng)承擔(dān)舉證不能責(zé)任。
(六)河源代某局無(wú)需賠償鄧某某因005號(hào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單所列事項(xiàng)和迎接上級(jí)檢查造成的停工損失。涉案工程原定于2007年12月30日完工交付驗(yàn)收,因施工過(guò)程中發(fā)生的妨礙施工事項(xiàng),包括迎接上級(jí)檢查和005號(hào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單所列事項(xiàng),根據(jù)合同約定可以相應(yīng)順延工期。光中盛公司于2008年1月10日除部分工程外基本完工,沒(méi)有超期。發(fā)包方對(duì)上述事項(xiàng)沒(méi)有明顯過(guò)錯(cuò),不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
綜上,鄧某某的再審申請(qǐng)不符合客觀事實(shí)與法律規(guī)定,請(qǐng)求予以駁回。
河源代某局申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng),(一)原審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤。1.鄧某某、和茂公司、光中盛公司通過(guò)簽訂《聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)》《項(xiàng)目施工內(nèi)部承包合同》《結(jié)算協(xié)議》等一系列協(xié)議,在河源代某局不知情的情況下共同對(duì)河源代某局公開(kāi)招標(biāo)的“河源大道改造工程”項(xiàng)目實(shí)施了串通投標(biāo),以及違法轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目的違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第三十二條、第五十三條、第五十八條和《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第六十七條、第七十六條的規(guī)定,以及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第四條規(guī)定,中標(biāo)結(jié)果無(wú)效,河源代某局與光中盛公司簽訂的《施工合同》《施工協(xié)議書(shū)(補(bǔ)充)》亦屬無(wú)效。同時(shí),鄧某某、和茂公司、光中盛公司以轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目為目的而簽訂的《聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)》《項(xiàng)目施工內(nèi)部承包合同》《結(jié)算協(xié)議》等合同,也因違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定而無(wú)效。2.河源代某局通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)將河源大道改造工程發(fā)包給光中盛公司,河源代某局對(duì)光中盛公司、和茂公司非法轉(zhuǎn)包工程給鄧某某的事實(shí)確實(shí)不知情。二審法院認(rèn)定河源代某局與鄧某某存在真實(shí)工程承發(fā)包關(guān)系屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。3.原審判決將和茂公司和光中盛公司應(yīng)付給鄧某某的工程款,直接等同河源代某局應(yīng)支付給光中盛公司的工程款,認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。本案是合同糾紛,應(yīng)當(dāng)區(qū)分兩個(gè)合同關(guān)系的獨(dú)立性,河源代某局僅與光中盛公司發(fā)生合同關(guān)系。本案中河源代某局與光中盛公司對(duì)案涉的河源大道改造工程的結(jié)算已經(jīng)明確約定以河源市財(cái)政評(píng)審中心核定的結(jié)果為準(zhǔn)。原審法院未經(jīng)河源代某局的同意即委托至衡河源分公司對(duì)案涉工程進(jìn)行工程造價(jià)鑒定,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。4.河源代某局與光中盛公司沒(méi)有就建設(shè)工程合同發(fā)生爭(zhēng)議,不存在欠付工程款的問(wèn)題,原審判決在河源代某局未拖欠工程款的前提下,適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條第二款規(guī)定,判決河源代某局向鄧某某承擔(dān)支付工程款的責(zé)任,屬于適用法律錯(cuò)誤。
(二)原審法院將10%管理費(fèi)用計(jì)算給鄧某某不符合事實(shí)、法律規(guī)定。雖然《司法鑒定書(shū)》說(shuō)明該工程總造價(jià)25548902.02元是在扣除10%管理費(fèi)后的造價(jià),但鑒于鄧某某、和茂公司、光中盛公司共同實(shí)施了串通投標(biāo)和違法轉(zhuǎn)包的違法行為,導(dǎo)致“河源大道改造工程”的中標(biāo)結(jié)果無(wú)效,涉案系列合同均屬無(wú)效,在此情況下,原審法院仍判令河源代某局向鄧某某支付其不應(yīng)獲得的10%管理費(fèi)用,無(wú)疑是在變相保護(hù)和支持違法行為。因此,本案工程價(jià)款應(yīng)按司法鑒定總造價(jià)25548902.02元認(rèn)定,不應(yīng)當(dāng)再增加計(jì)算10%工程管理費(fèi)。
(三)原審法院判令河源代某局從2008年4月3日起按人民銀行發(fā)布的同期貸款利率計(jì)付利息至清償之日止,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。1.河源代某局與光中盛公司簽訂的《施工合同》第七條對(duì)工程款的支付是有明確約定的,并不存在“當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的”的情形,不應(yīng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條。2.結(jié)算資料在2015年7月15日才提交給河源代某局,由于光中盛公司的原因?qū)е潞釉创尘譄o(wú)法將結(jié)算材料提交市財(cái)政評(píng)審中心進(jìn)行核定和結(jié)算。在工程沒(méi)有完成結(jié)算前不存在應(yīng)付工程款的事實(shí),河源代某局不存在違約,沒(méi)有計(jì)算利息的事實(shí)依據(jù)。
(四)原審判決將《司法鑒定書(shū)》中不計(jì)入鑒定造價(jià)的場(chǎng)地使用費(fèi)及機(jī)械安拆費(fèi)90萬(wàn)元、人行道板荷蘭磚C20混凝土墊層668839元、停工窩工損失380萬(wàn)元確認(rèn)給鄧某某,沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。第一、機(jī)械安拆費(fèi)已包含在工程報(bào)價(jià)清單的措施項(xiàng)目費(fèi)中,不應(yīng)重復(fù)計(jì)價(jià)。第二、《司法鑒定書(shū)》表示竣工圖紙中沒(méi)有顯示人行道板荷蘭磚C20混凝土墊層的施工項(xiàng)目。該部分施工項(xiàng)目是分包給另外一家企業(yè)進(jìn)行施工,不是由鄧某某施工。第三、鄧某某沒(méi)有提供能證實(shí)其停工窩工損失達(dá)380萬(wàn)元的證據(jù),河源代某局及監(jiān)理公司均沒(méi)有對(duì)損失額380萬(wàn)元進(jìn)行確認(rèn)。
光中盛公司與和茂公司共同答辯稱(chēng),(一)原審法院在處理案涉施工合同糾紛時(shí)秉持“不告不理”的原則,針對(duì)當(dāng)事人已訴至法院的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系作出裁處并無(wú)不當(dāng)。
(二)河源代某局稱(chēng)鄧某某、和茂公司、光中盛公司之間存在串通投標(biāo)的違法行為,缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。首先,河源公安局和河源市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局調(diào)查核實(shí),排除了光中盛公司與和茂公司存在串標(biāo)的違法違規(guī)行為。其次,鄧某某與和茂公司具有合作聯(lián)營(yíng)關(guān)系,而光中盛公司與和茂公司雖然簽訂了《項(xiàng)目施工內(nèi)部承包合同》,但雙方不存在真實(shí)的轉(zhuǎn)包關(guān)系,鄧某某才是案涉工程的承包人和實(shí)際施工人。無(wú)論光中盛公司還是和茂公司在整個(gè)項(xiàng)目工程施工過(guò)程中均充分履行了現(xiàn)場(chǎng)組織管理、協(xié)調(diào)質(zhì)量安全、監(jiān)督等義務(wù),光中盛公司與和茂公司除了按約定向?qū)嶋H施工人鄧某某收取了部分管理費(fèi)之外,并沒(méi)有獲取其他非法所得,故原審法院根據(jù)實(shí)際情況未再作出民事處罰或收繳管理費(fèi)的判決并無(wú)不當(dāng)。最后,《司法鑒定書(shū)》所扣除的10%管理費(fèi)與建設(shè)單位河源代某局無(wú)關(guān),鄧某某在起訴時(shí)也并未就管理費(fèi)事宜提出訴請(qǐng)或主張,河源代某局沒(méi)有理由在支付欠付工程款時(shí)需要自行扣除或?yàn)楹兔敬圻@10%管理費(fèi)。
(三)原審法院以公平公正原則為基礎(chǔ),以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn),依法對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)做出合理判決并無(wú)不當(dāng)。工程款利息屬于法定孳息,應(yīng)當(dāng)自工程欠款發(fā)生時(shí)起算。由于本案當(dāng)事人對(duì)于支付欠付工程價(jià)款的利息起算時(shí)間沒(méi)有約定,因此原審以建設(shè)工程交付之日作為計(jì)算涉案欠付工程款的起息點(diǎn)并無(wú)不當(dāng)?!妒┕ず贤冯m然約定以河源市財(cái)政評(píng)審中心核定的結(jié)果作為工程款結(jié)算依據(jù),但由于財(cái)政部門(mén)長(zhǎng)期未出具審核結(jié)論,原審根據(jù)鄧某某的申請(qǐng),通過(guò)司法鑒定方式確定工程價(jià)款合法有據(jù),并無(wú)不當(dāng)。無(wú)論《施工合同》以及案涉項(xiàng)目工程的相關(guān)協(xié)議效力如何,建設(shè)工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格并交付使用,施工人依照《建設(shè)工程施工合同司法解釋》第二條和第二十六條規(guī)定要求發(fā)包人按《施工合同》約定支付工程價(jià)款合法有據(jù)。河源代某局試圖以合同無(wú)效為由拒付工程款及利息既沒(méi)有法律依據(jù),也缺乏誠(chéng)信。
本案經(jīng)審查認(rèn)為,本案是鄧某某、河源代某局根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二、六項(xiàng)規(guī)定向本院申請(qǐng)?jiān)賹?,故本案?yīng)重點(diǎn)審查鄧某某/河源市代某局的申請(qǐng)理由是否符合上述規(guī)定。本案審查焦點(diǎn)為:1.涉案合同的性質(zhì)與效力對(duì)本案結(jié)果的影響;2.本案工程造價(jià)應(yīng)如何確定;3.關(guān)于涉案工程款的付款主體問(wèn)題;4.關(guān)于保證金的問(wèn)題;5.河源代某局是否應(yīng)承擔(dān)工程款利息問(wèn)題;6.鄧某某主張河源代某局、和茂公司、光中盛公司連帶承擔(dān)因遲延付款造成的損失是否有事實(shí)和法律依據(jù);7.其他問(wèn)題。
(一)涉案合同的性質(zhì)與效力對(duì)本案結(jié)果的影響
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定,建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第(五)項(xiàng)的規(guī)定,認(rèn)定無(wú)效:(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;(二)沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(三)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。第四條規(guī)定,承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。第二條規(guī)定,建設(shè)工程施工合同無(wú)效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的,應(yīng)予支持。
建設(shè)工程施工合同糾紛審理中,人民法院對(duì)于涉案合同的性質(zhì)及效力應(yīng)予認(rèn)定,尤其是存在掛靠、轉(zhuǎn)包等情形下,更應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)與效力明確相關(guān)責(zé)任主體。涉案工程雖是河源代某局與光中盛公司簽訂,但實(shí)質(zhì)是鄧某某、和茂公司借用光中盛公司的名義參與投標(biāo),實(shí)際投標(biāo)人為鄧某某、和茂公司,光中盛公司與河源代某局形成發(fā)承包關(guān)系的意思表示不真實(shí),因此河源代某局與光中盛公司簽訂的《施工合同》應(yīng)為無(wú)效。光中盛公司將中標(biāo)工程通過(guò)內(nèi)部承包的方式轉(zhuǎn)給無(wú)施工資質(zhì)的和茂公司,雙方簽訂的《項(xiàng)目施工內(nèi)部承包合同》應(yīng)為無(wú)效。和茂公司與鄧某某簽訂《聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)》,但只收取管理費(fèi),沒(méi)有參與工程建設(shè)和管理,實(shí)際施工人為鄧某某,因此雙方名為聯(lián)營(yíng),實(shí)為非法轉(zhuǎn)包,雙方簽訂的《聯(lián)營(yíng)協(xié)議》亦為無(wú)效。原審判決對(duì)本案所涉合同的性質(zhì)及效力均未認(rèn)定,確有不當(dāng)。但是從原審查明看,涉案工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條規(guī)定精神,認(rèn)定工程價(jià)款時(shí)仍可參照合同約定。原審法院通過(guò)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定,據(jù)實(shí)認(rèn)定本案相關(guān)工程價(jià)款數(shù)額及責(zé)任主體,實(shí)體審理結(jié)果并無(wú)不當(dāng)。河源代某局以此主張?jiān)瓕徟袥Q認(rèn)定事實(shí)不清,雖然部分理由成立,但以此啟動(dòng)再審程序,理?yè)?jù)不足,本院不予支持。
(二)本案工程造價(jià)應(yīng)如何確定
1.一審法院委托鑒定的效力等有關(guān)問(wèn)題。第一,一審法院對(duì)工程造價(jià)委托司法鑒定的處理方式是否恰當(dāng)。工程造價(jià)系專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的綜合認(rèn)定工作,人民法院一般應(yīng)以當(dāng)事人結(jié)算結(jié)果或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)作為裁判依據(jù)。根據(jù)原審法院查明,《施工合同》雖然約定工程竣工結(jié)算以河源市財(cái)政評(píng)審中心核定的結(jié)果為準(zhǔn),但涉案工程自2008年竣工驗(yàn)收合格至2015年3月18日,河源市政府仍在協(xié)調(diào)工程結(jié)算問(wèn)題,河源代某局尚未收到工程竣工結(jié)算資料,按照合同約定進(jìn)行財(cái)政評(píng)審的條件始終未成就。一審法院曾向鄧某某釋明進(jìn)行司法鑒定,鄧某某表示不反對(duì),但不同意預(yù)交司法鑒定費(fèi)用。2013年3月3日,鄧某某向一審法院提交《請(qǐng)求對(duì)“河源大道改造工程”進(jìn)行財(cái)政審核的申請(qǐng)》,請(qǐng)求一審法院指定有資質(zhì)的審核機(jī)構(gòu)對(duì)工程量及工程造價(jià)進(jìn)行審核。雖然上述申請(qǐng)表述的是“審核”,但根據(jù)本案實(shí)際情況,應(yīng)理解為鄧某某不排除進(jìn)行司法鑒定。一審法院據(jù)此委托鑒定,并無(wú)明顯不當(dāng)。退一步講,即便鄧某某未申請(qǐng)鑒定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第七十六條第二款規(guī)定,當(dāng)事人未申請(qǐng)鑒定,人民法院對(duì)專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題認(rèn)為需要鑒定的,應(yīng)當(dāng)委托具備資格的鑒定人進(jìn)行鑒定。鄧某某主張一審法院委托鑒定違反法律規(guī)定,理?yè)?jù)不足,本院不予支持。第二,鄧某某要求重新鑒定的主張是否應(yīng)予支持?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十七條規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)人民法院委托的鑒定部門(mén)作出的鑒定結(jié)論有異議申請(qǐng)重新鑒定,提出證據(jù)證明存在下列情形之一的,人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許:(一)鑒定機(jī)構(gòu)或者鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格的;(二)鑒定程序嚴(yán)重違法的;(三)鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足的;(四)經(jīng)過(guò)質(zhì)證認(rèn)定不能作為證據(jù)使用的其他情形。對(duì)有缺陷的鑒定結(jié)論,可以通過(guò)補(bǔ)充鑒定、重新質(zhì)證或者補(bǔ)充質(zhì)證等方法解決的,不予重新鑒定。一審法院通過(guò)搖珠方式確定評(píng)估鑒定機(jī)構(gòu),所出鑒定意見(jiàn)也經(jīng)過(guò)了各方質(zhì)證,鑒定程序合法、依據(jù)充分,涉案鑒定結(jié)論可以作為本案裁判的參考依據(jù)。鄧某某要求重新鑒定的主張,依據(jù)不足,本院不予支持。
2.關(guān)于原審法院在鑒定意見(jiàn)之外另加的四項(xiàng)內(nèi)容是否有事實(shí)、法律依據(jù)。第一,關(guān)于10%管理費(fèi)的問(wèn)題。《司法鑒定書(shū)》給出的鑒定總造價(jià)25548902.02元是在扣除10%管理費(fèi)之后的造價(jià)。管理費(fèi)是否支付、支付給誰(shuí)以及由誰(shuí)支付,不屬于工程造價(jià)鑒定范圍,鑒定機(jī)構(gòu)直接扣除10%管理費(fèi)作為工程造價(jià)確屬不當(dāng)。原審法院在認(rèn)定工程總造價(jià)時(shí)加上該部分內(nèi)容,處理正確,應(yīng)予維持。河源代某局主張?jiān)瓕彿ㄔ翰粦?yīng)在工程總造價(jià)上增加10%管理費(fèi),沒(méi)有事實(shí)、法律依據(jù),本院不予支持。第二,關(guān)于90萬(wàn)元場(chǎng)地使用費(fèi)及機(jī)械安拆費(fèi)的問(wèn)題。雖然該部分內(nèi)容在招投標(biāo)文件中已經(jīng)有約定,但是鄧某某亦證明該部分費(fèi)用為招投標(biāo)文件之外的場(chǎng)地使用費(fèi)及機(jī)械安拆費(fèi),且該部分內(nèi)容有監(jiān)理單位簽名及協(xié)議,原審法院予以認(rèn)定,并無(wú)不當(dāng)。河源代某局關(guān)于該費(fèi)用屬于招投標(biāo)文件中約定的部分,不應(yīng)增加的主張,理?yè)?jù)不足,本院不予支持。第三,668839元人行道板荷蘭磚C20混凝土墊層的問(wèn)題。涉案工程竣工圖顯示鄧某某對(duì)該部分確有施工,且竣工圖也列明了相關(guān)數(shù)量表和相應(yīng)圖紙。原審法院將該部分計(jì)入總工程造價(jià),并無(wú)不當(dāng)。河源代某局稱(chēng)人行道板荷蘭磚C20混凝土墊層并非鄧某某施工,與竣工圖確認(rèn)事實(shí)不符,本院不予采信。第四,關(guān)于380萬(wàn)元停窩工損失問(wèn)題。鄧某某曾向河源代某局發(fā)出《關(guān)于請(qǐng)求施工補(bǔ)償?shù)膱?bào)告》,雖然河源代某局對(duì)該報(bào)告的內(nèi)容不予認(rèn)可,但是其對(duì)于2008年1月9日當(dāng)時(shí)河源市主要領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)要求暫緩施工、停工待命,以及5月30日河源代某局發(fā)函取消后續(xù)工程的兩個(gè)事實(shí)予以認(rèn)可,因此在2008年1月10日至2008年5月30日之間確實(shí)存在因河源代某局的原因?qū)е峦?、窩工事實(shí)。原審法院判令河源代某局承擔(dān)該部分損失,并無(wú)明顯不當(dāng)。河源代某局僅以鄧某某未及時(shí)止損、提交的《關(guān)于請(qǐng)求施工補(bǔ)償?shù)膱?bào)告》內(nèi)容與窩工補(bǔ)償無(wú)關(guān)為由,主張不應(yīng)承擔(dān)停窩工損失補(bǔ)償,理?yè)?jù)不足,本院不予支持。
3.關(guān)于鄧某某主張的河源代某局將綠化工程、路燈交通設(shè)備工程轉(zhuǎn)包給他人造成的損失及180萬(wàn)元借款利息是否應(yīng)予支持。據(jù)查明,《施工合同》第一條工程內(nèi)容和承包范圍第三項(xiàng)承包范圍約定,河源大道:由樁號(hào)K1+420設(shè)計(jì)分界線至樁號(hào)K4+482.444的排水、瀝青混凝土路面,不含路燈及綠化的選購(gòu)與種植?,F(xiàn)鄧某某主張綠化工程、路燈交通設(shè)備工程原由其承包,并主張損失賠償,與合同約定不符,本院不予支持。關(guān)于180萬(wàn)元借款利息的問(wèn)題,該款項(xiàng)屬于河源代某局與鄧某某之間的民間借貸關(guān)系,不是涉案工程價(jià)款,與本案建設(shè)工程施工合同關(guān)系不屬于同一法律關(guān)系,不是本案審查范圍。鄧某某要求河源代某局在本案中支付借款利息,本院不予支持。
4.關(guān)于光中盛公司替鄧某某代付金額的問(wèn)題。雖然鄧某某是實(shí)際施工人,但其對(duì)外均是以光中盛公司的名義開(kāi)展工作,因此對(duì)外光中盛公司是法律意義上的責(zé)任人,其根據(jù)蓋有光中盛公司公章或簽名的合同等代鄧某某付款,符合客觀事實(shí)。從鄧某某提交的證據(jù)來(lái)看,其雖不認(rèn)可代付金額,但未提供充足證據(jù)予以推翻。鄧某某主張未經(jīng)其核驗(yàn)、確認(rèn)的金額,不應(yīng)被認(rèn)定為代付款,理?yè)?jù)不足,本院不予采信。
(三)關(guān)于涉案工程款的付款主體問(wèn)題
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條第二款規(guī)定,實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人,發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)原審法院查明,本案雖然包含了多個(gè)建設(shè)合同、內(nèi)部承包合同、聯(lián)營(yíng)協(xié)議等,但除了實(shí)際施工主體以及收取管理費(fèi)等約定不同外,其余涉及本案工程的權(quán)利義務(wù)均與河源代某局、光中盛公司之間的《施工合同》約定內(nèi)容相同,涉案工程全部由鄧某某以光中盛公司的名義施工完成。雖然河源代某局與鄧某某的關(guān)系與其主觀認(rèn)識(shí)有偏差,但河源代某局與鄧某某之間確實(shí)已經(jīng)存在事實(shí)上的發(fā)承包關(guān)系,原審法院認(rèn)定河源代某局與鄧某某之間存在真實(shí)的發(fā)承包關(guān)系,并無(wú)明顯不當(dāng)。從最終責(zé)任承擔(dān)結(jié)果看,原審法院判決河源代某局在應(yīng)付工程款范圍內(nèi),扣除其已經(jīng)支付的部分后,支付剩余工程款,是其作為發(fā)包方應(yīng)負(fù)的責(zé)任,該結(jié)果并未加重其責(zé)任。河源代某局要求區(qū)分不同合同關(guān)系,認(rèn)為其與鄧某某之間不存在真實(shí)的發(fā)承包關(guān)系,不應(yīng)向鄧某某承擔(dān)支付工程款的責(zé)任,不符合本案的客觀事實(shí),本院不予支持。
關(guān)于鑒定價(jià)格是否可以認(rèn)定為河源代某局與光中盛公司之間的工程造價(jià)的問(wèn)題。如上述,光中盛公司并未實(shí)際施工,其全部權(quán)利義務(wù)都轉(zhuǎn)讓給了鄧某某,因此鄧某某的實(shí)際施工量,即是光中盛公司完成的工程量。在涉案工程已經(jīng)竣工交付多年,財(cái)政審核條件非因鄧某某原因而長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法成就的情況下,河源代某局再以此為由主張工程款尚未正式結(jié)算而拒付剩余工程款,沒(méi)有事實(shí)、法律依據(jù),亦不符合誠(chéng)信政府的法治要求,本院不予支持。
(四)關(guān)于保證金的問(wèn)題
原審法院已經(jīng)查明,河源代某局收取的300萬(wàn)元工程保證金,已經(jīng)全部退回光中盛公司,后光中盛公司退回給和茂公司290萬(wàn)元、和茂公司再退回給鄧某某290萬(wàn)元,原審判決光中盛公司應(yīng)返還剩余10萬(wàn)元保證金并支付利息給鄧某某,并無(wú)不當(dāng)。鄧某某主張實(shí)際尚有39萬(wàn)元工程保證金未支付,因未提交證據(jù)證明,本院不予采信。
對(duì)于投標(biāo)保證金的部分,因該款項(xiàng)的實(shí)際收款人為案外人廣東省基礎(chǔ)工程公司、江西際洲建設(shè)工程有限公司,其未參加本案訴訟,故該部分金額不應(yīng)在本案中處理。原審法院已經(jīng)指引鄧某某另行解決,處理并無(wú)不當(dāng),本院予以維持。鄧某某的該項(xiàng)主張不符合法律規(guī)定,本院不予支持。
(五)河源代某局是否應(yīng)承擔(dān)工程款利息問(wèn)題
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒(méi)有約定的,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息。第十八條規(guī)定,利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的,下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間:(一)建設(shè)工程已實(shí)際交付的,為交付之日;(二)建設(shè)工程沒(méi)有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價(jià)款也未結(jié)算的,為當(dāng)事人起訴之日。
河源代某局與光中盛公司簽訂的《施工合同》第七條工程款支付約定,工程施工進(jìn)場(chǎng)后五天內(nèi)乙方可申請(qǐng)預(yù)付工程備料款100萬(wàn)元,工程款按半個(gè)月施工進(jìn)度(以甲方審定的完成工程量為準(zhǔn))的70%支付,工程竣工驗(yàn)收后付至工程總造價(jià)的90%,工程結(jié)算后付至總工程款的95%,留總工程款的5%作為工程質(zhì)量保修金,如工程保修期間沒(méi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,保修金在保修期滿后無(wú)息退還。
如上述,鄧某某與河源代某局之間雖無(wú)正式建設(shè)工程施工合同,但因光中盛公司的全部權(quán)利義務(wù)均轉(zhuǎn)給了鄧某某,本案可參照河源代某局與光中盛公司之間的《施工合同》。按照上述約定,河源代某局應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收后付至工程總造價(jià)的90%。原審法院已經(jīng)認(rèn)定鄧某某實(shí)際完成的工程造價(jià)為33756507.91元,而河源代某局實(shí)際已支付工程款24100000元,不足90%。原審法院以中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率為給付標(biāo)準(zhǔn),要求河源代某局自工程交付之日起計(jì)付欠付工程款的利息,并無(wú)不當(dāng)。河源代某局主張其不應(yīng)支付欠付工程款的利息,理?yè)?jù)不足,本院不予支持。
(六)鄧某某主張河源代某局、和茂公司、光中盛公司連帶承擔(dān)因遲延付款造成的損失是否有事實(shí)和法律依據(jù)
鄧某某需向案外人支付的借款利息、工資、工程材料款、運(yùn)輸款等,屬鄧某某與案外人之間正常的交易,均與本案不是同一個(gè)法律關(guān)系。即便河源代某局、和茂公司、光中盛公司未及時(shí)足額支付工程款,亦不影響鄧某某在其他合同中承擔(dān)責(zé)任。鄧某某要求河源代某局對(duì)因遲延付款造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任,和茂公司、光中盛公司對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任,沒(méi)有事實(shí)、法律依據(jù),本院不予支持。
(七)其他問(wèn)題
1.鑒定費(fèi)承擔(dān)問(wèn)題。鑒定費(fèi)的負(fù)擔(dān)并非《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的可以申請(qǐng)?jiān)賹彽那樾危以瓕彿ㄔ阂婪ㄎ需b定后,就鑒定費(fèi)問(wèn)題酌定由鄧某某與光中盛公司、和茂公司各分擔(dān)一半,并無(wú)明顯不當(dāng)。鄧某某主張工程款未結(jié)算系河源代某局的原因造成,鑒定費(fèi)應(yīng)由河源代某局承擔(dān)的主張,沒(méi)有事實(shí)、法律依據(jù),本院不予支持。
2.一審法院超審限結(jié)案的問(wèn)題。一審法院因鑒定耗時(shí)過(guò)長(zhǎng),處理確有不當(dāng),但不屬于《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定可以申請(qǐng)?jiān)賹彽那樾巍`嚹衬骋源藶橛缮暾?qǐng)?jiān)賹?,本院不予支持?/div>
3.工程交付時(shí)間問(wèn)題。根據(jù)原審查明,2008年1月10日,涉案工程確實(shí)已經(jīng)基本完成并投入使用,但并非是全部完成。2008年1月11日鄧某某尚還在以光中盛公司的名義向河源代某局發(fā)工作聯(lián)系函,要求確認(rèn)是否繼續(xù)施工未施工項(xiàng)目。鄧某某在本案中也主張河源代某局對(duì)2008年1月10日至5月30日期間的窩工損失進(jìn)行賠償。其現(xiàn)主張涉案工程實(shí)際交付時(shí)間為2008年1月10日,不符合客觀事實(shí),本院不予采信。
4.工程結(jié)算資料提交的問(wèn)題。首先,鄧某某向和茂公司、光中盛公司提交工程結(jié)算資料時(shí)并未履行相關(guān)交接手續(xù),其沒(méi)有充分證據(jù)對(duì)此予以證明。其次,從鄧某某申請(qǐng)?jiān)賹弮?nèi)容亦可得知,至2015年3月18日,河源代某局確實(shí)尚未收到工程竣工結(jié)算資料。最后,本案并未依據(jù)工程結(jié)算資料的提交時(shí)間作出不利于鄧某某的責(zé)任認(rèn)定,該事實(shí)對(duì)本案的最終權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生影響。鄧某某關(guān)于其早于2010年9月15日將工程結(jié)算資料提交給和茂公司與光中盛公司,工程未能結(jié)算并非其原因造成,原審判決未對(duì)此事實(shí)予以查明,事實(shí)認(rèn)定不清的主張,本院不予支持。
綜上,鄧某某、河源代某局的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二、六項(xiàng)的規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回鄧某某、河源市政府代某項(xiàng)目管理局的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng) 江顯和
審判員 張穎新
審判員 高燕竹
二〇一九年八月八日
法官助理陳海霞
書(shū)記員黃琪
成為第一個(gè)評(píng)論者