蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南青城建設有限公司建設工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-03-17 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2018)最高法民申4518號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地河南省信陽市羊山新區(qū)新六大街香格里拉花園****。
法定代表人:林瑞,該公司董事長。
委托訴訟代理人:程旭紅,北京市中創(chuàng)(鄭州)律師事務所律師。
被申請人(一審原告、二審被上訴人):河南青城建設有限公司,住所地河南省平頂山市新城區(qū),住所地河南省平頂山市新城區(qū)祥云路與公明路交叉口向西100米路北九天商務**tyle="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋體; font-size: 15pt"> 法定代表人:王克明,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:時新章,河南新章律師事務所律師。
再審申請人信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱恒信公司)因與被申請人河南青城建設有限公司(以下簡稱青城公司)建設工程施工合同糾紛一案,不服河南省高級人民法院(2018)豫民終413號民事判決(以下簡稱二審判決),向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
恒信公司申請再審稱應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第四項、第六項再審本案。事實和理由:(一)二審判決認定涉案工程于2013年12月底之前已通過竣工驗收,屬認定事實錯誤。其一,青城公司提交的經(jīng)五家單位簽章的工程竣工驗收報告不能作為認定竣工日期的依據(jù)。該報告竣工驗收日期一欄為空白。二審判決采信該7份工程竣工驗收報告并推定涉案工程在2013年12月底之前已通過驗收,缺乏事實依據(jù)。其二,青城公司提交的鑰匙移交證明不能作為認定交房時間的依據(jù)。該鑰匙移交證明未加蓋雙方公章,而且其載明的時間是2014年1月—7月,但在該時間節(jié)點后青城公司仍在施工。該證明述稱的分戶驗收系虛假陳述。雙方簽訂的施工合同約定了竣工驗收方式和竣工時間確定方式,法院應當按照雙方的約定來確定。其三,有新證據(jù)證明涉案工程竣工驗收時間為2016年6月25日。河南省建設工程質(zhì)量整改通知書信建質(zhì)監(jiān)(2015)第137號文件和信陽市香格里拉花園1-7#樓工程質(zhì)量整改回復單,2015年6月29日信陽市香格里拉項目聯(lián)系函,2015年7月3日《設計變更工作聯(lián)系函》,2015年4月3日編號2015-01聯(lián)系函,文件簽收記錄和四份工作聯(lián)系函,7份工程竣工報告等新證據(jù)表明涉案工程竣工驗收時間應為2016年6月25日。(二)二審判決錯誤認定竣工驗收時間,進而未判決扣除5%維修保證金8526030.24元,是錯誤的。(三)二審判決判令恒信公司承擔自2016年2月1日起以剩余欠付工程款14508263.1元為基數(shù)按銀行貸款利率計算的利息,于法無據(jù)。其一,涉案工程款未能達成結(jié)算是由于青城公司所報的決算價格虛高,過錯在青城公司。其二,本案中青城公司拒絕履行質(zhì)保維修義務,恒信公司更無需支付5%維修保證金的利息。(四)二審判決適用法律錯誤。涉案項目屬于民用建筑,涉及面積為11萬余平方米,投資金額高達1.7億余元,屬于必須進行招投標的項目。雙方在2011年5月簽訂的施工合同應為無效合同,涉案項目應當依據(jù)中標備案施工合同進行裁決。(五)二審判決對訴訟費用分擔有失公允。恒信公司不存在違約情形,應由青城公司承擔90%以上訴訟費用及鑒定費。(六)涉案社會保障費3817023.84元仍由恒信公司支付,屬認定事實錯誤。該筆費用在總造價中已經(jīng)單列,青城公司在已付工程款中自認不包含該筆費用,二審在總造價中再次添加該筆費用系重復計算,應予糾正。
青城公司提交意見稱恒信公司的再審請求和理由不能成立。事實和理由:(一)涉案工程已于2013年12月底以前全部竣工驗收完畢,并陸續(xù)交付使用,恒信公司提供的所謂新證據(jù)不能推翻該事實。鑰匙移交證明證實的不僅僅是交鑰匙,而且是交房。恒信公司混淆了建設工程竣工驗收合格和建設工程竣工驗收備案兩個不同的概念。恒信公司提供的新證據(jù)都是涉案工程驗收合格后為了進行工程竣工驗收備案所辦的手續(xù),不影響該工程已于2013年12月31日前已經(jīng)竣工驗收合格并交付使用事實的成立。(二)涉案項目工程維修保證金已經(jīng)到了支付期限,本案二審判決沒有扣除5%的維修保證金是正確的。香格里拉項目1#—7#樓于2013年12月31日前全部竣工驗收合格,2014年12月17日前全部交付業(yè)主使用,至2017年12月12日一審法院作出判決之日已超過合同約定兩年返還全部維修保證金的期限。(三)二審判決以14508263.1元為基數(shù)從2016年2月1日起計算工程款利息,符合法律規(guī)定。(四)二審判決以雙方2011年5月11日簽訂的建筑工程施工合同作為依據(jù)進行結(jié)算正確。在訴訟過程中,恒信公司并未對2011年5月11日雙方實際履行的建筑工程施工合同的效力提出異議。一審法院委托鑒定時,恒信公司認可鑒定機構(gòu)依據(jù)該施工合同進行工程價款結(jié)算及作出的評估鑒定。恒信公司該再審申請理由有違誠信,不應支持。(五)訴訟費用分擔問題并非再審請求的范圍。(六)社會保障費3817003.84元不應當從工程款中扣除。鑒定機構(gòu)鑒定結(jié)論為:該工程優(yōu)惠后的造價170029289.72元,社會保障費3817023.84元,合計173846313.56元。恒信公司已經(jīng)將青城公司領取的社會保障費3692594.68元作為工程進度款從雙方工程結(jié)算中實際扣除,不存在重復計算情形。
本院經(jīng)審查認為,因恒信公司與青城公司等共同簽章的竣工驗收報告顯示涉案部分工程已于2013年12月竣工驗收合格,且經(jīng)恒信公司經(jīng)辦人簽字的鑰匙移交證明顯示青城公司于2014年底前已將涉案工程交付給恒信公司,所以在恒信公司未提供充分證據(jù)否定竣工驗收報告和鑰匙移交證明效力情況下,二審判決認定涉案工程已于2013年12月竣工驗收合格并無不當。恒信公司向本院提交的新證據(jù)僅表明竣工驗收備案的時間為2016年6月25日,因竣工驗收實際發(fā)生與竣工驗收備案具有不同的意義,所以涉訴新證據(jù)不足以否定二審認定的工程竣工驗收時間。恒信公司、青城公司約定5%維修保證金在工程竣工滿兩年內(nèi)分期支付完及保修期自竣工驗收合格之日起開始計算,本案一審判決作出時距涉案工程竣工已滿兩年,故二審判決認定恒信公司應支付相應的維修保證金并無不當。因涉案工程已于2014年陸續(xù)交付使用,而且截止本案一審判決作出時,涉案工程竣工驗收已滿兩年,已達到支付維修保證金的條件,二審判決認定恒信公司自2016年2月1日起向青城公司支付欠付工程款利息并未明顯加重恒信公司的負擔,二審的處理并無不當。即使涉案工程因未招投標而導致合同無效,但在涉案工程已竣工驗收合格的情況下青城公司亦可請求參照合同支付工程款。而且,雙方簽訂的補充協(xié)議第八條明確排除以備案合同作為結(jié)算依據(jù),故恒信公司主張應以備案合同作為結(jié)算依據(jù),難以成立。社會保障費應包含在工程總造價范圍內(nèi),涉案鑒定意見書明確將工程造價和社會保障費分別計算,故在恒信公司已將青城公司領取的社會保障費共計3692594.68元作為已付工程款予以扣除情形下,二審判決認定恒信公司應支付該筆費用不構(gòu)成重復計算。訴訟費和鑒定費分擔問題不屬于再審審查范圍,恒信公司就此提出的主張,本院不予審查。
綜上,恒信公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第四項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請。
審判長  包劍平
審判員  杜 軍
審判員  謝 勇
二〇一九年二月十五日
??????????????????????????法官助理陳其慶
??????????????????????????? 書記員王悅

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top