原告:齊某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住哈爾濱市呼蘭區(qū)。
委托訴訟代理人:王麗云,黑龍江鏡豐律師事務(wù)所律師。
被告:大慶油田有限責(zé)任公司,住所地大慶市讓胡路區(qū)龍南。
法定代表人:孫龍德,總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:曲喜江,男,該公司職工。
第三人:大慶市天力工程檢測有限公司,住所地大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村建設(shè)路北D-2-SF-18。
法定代表人:邱士英,總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:李德成,男,該公司職工。
原告齊某某與被告大慶油田有限責(zé)任公司(以下簡稱油公司)、第三人大慶市天力工程檢測有限公司(以下簡稱天力公司)債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案,本院于2016年12月12日作出(2016)黑0605民初1698號(hào)民事判決。油公司不服該判決,向黑龍江省大慶市中級(jí)人民法院提起上訴。黑龍江省大慶市中級(jí)人民法院于2017年8月31日作出(2017)黑06民終1467號(hào)裁定,發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭,于2018年10月25日公開開庭進(jìn)行了審理。原告齊某某的委托訴訟代理人王麗云、被告油公司的委托訴訟搭理人曲喜江、第三人天力公司的委托訴訟代理人李德成到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
齊某某向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.要求被告給付欠款本金938,664.7元,利息為380,764.45元,共計(jì)1,319,429.1元;2.由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由:2014年6月,天力公司因公司資金周轉(zhuǎn)需要分兩次從原告處借款1,167,000元,約定借期為六個(gè)月,還款期限屆滿后,天力公司未償還借款,但將其對(duì)油公司下屬單位第五采油廠1,443,360元的到期債權(quán)轉(zhuǎn)讓給原告,并簽訂了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并通知了債務(wù)人,也就是被告下屬單位第五采油廠,債權(quán)轉(zhuǎn)讓給原告后,原告多次找被告單位,但被告一直以未結(jié)算為由拒絕給付,故原告起訴至法院。
大慶油田有限責(zé)任公司辯稱,對(duì)于本案事實(shí)認(rèn)可,對(duì)于本金也沒有異議,但需要油公司造價(jià)部門審核。對(duì)于利息有異議,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)算的原因是天力公司不提供結(jié)算材料,所以油公司不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)轉(zhuǎn)讓之前的利息。
天力公司對(duì)于原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)理由均沒有異議。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)有爭議的證據(jù)和事實(shí),本院認(rèn)定如下:天力公司檢測費(fèi)利息明細(xì)一份,經(jīng)審查,該證據(jù)的利息起算時(shí)間為每個(gè)檢測報(bào)告做出之時(shí),但因債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂時(shí)間為2015年4月30日,對(duì)于在此日期之前,天力公司與油公司沒有結(jié)算的原因是由于天力公司不積極履行義務(wù),故本院對(duì)該證據(jù)不予采信。
依據(jù)上述證據(jù)及庭審調(diào)查,確認(rèn)本案的法律事實(shí)為:2013年,天力公司與被告簽訂26份《檢驗(yàn)測試合同》,承攬被告相應(yīng)工程,被告共拖欠原告工程款1,225,963元。合同約定,檢測工作驗(yàn)收合格后,天力公司在30日內(nèi)日出結(jié)算報(bào)告,被告在30日內(nèi)付款。2014年6月,第三人天力公司從原告齊某某處借款1,167,000元,約定還款期限為六個(gè)月。履行期限屆滿后,天力公司未償還借款。2015年4月30日,原告將其對(duì)油公司下屬單位第五采油廠1,225,963元到期債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了原告,并簽訂了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且通知了被告。原告多次找被告索要欠款,被告均未給付。
本院認(rèn)為,本案為債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛,本案中,原告與第三人簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為雙方自愿簽訂,且內(nèi)容沒有違反法律強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,原告及第三人應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同內(nèi)容履行相應(yīng)的義務(wù)。被告對(duì)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議沒有異議,且認(rèn)可其已經(jīng)收到了債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知,債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為符合法律規(guī)定,故被告應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議內(nèi)容履行付款義務(wù)?,F(xiàn)原、被告對(duì)基礎(chǔ)債權(quán)的存在、欠款本金、原告對(duì)被告的有效通知、利息的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)均無異議,故本案的爭議焦點(diǎn)為利息的起算時(shí)間。本院認(rèn)為,油公司與天力公司之間未結(jié)算的原因?yàn)樘炝镜∮诼男泻贤x務(wù),故在債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之前,即2015年4月30日之前的逾期付款利息,不應(yīng)當(dāng)由油公司承擔(dān),2015年4月30日之后的逾期付款利息,因油公司怠于支付工程款,應(yīng)當(dāng)由油公司承擔(dān)支付利息的義務(wù)。利息的計(jì)算方式為,以所欠工程款本金938,664.7元為基數(shù),以中國人民銀行同期貸款利率為標(biāo)準(zhǔn),從2015年5月1日計(jì)算至開庭之前,即2018年10月24日。
綜上所述,依照《中華人民共和國合同法》第八十條第一款、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
大慶油田有限責(zé)任公司自本判決生效之日起十日內(nèi),給付齊某某債權(quán)轉(zhuǎn)讓款938,664.7元及利息,利息以938,664.7元為基數(shù),以中國人民銀行同期貸款利率為標(biāo)準(zhǔn),從2015年5月1日計(jì)算至2018年10月24日。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)17,790元,由大慶油田有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于黑龍江省大慶市中級(jí)人民法院。
審判長 韓洋
人民陪審員 楊曉霞
人民陪審員 趙世霞
書記員: 劉瑩
成為第一個(gè)評(píng)論者