原告：黃某某。
委托代理人：魯金國，湖北春園律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：代為起訴、承認(rèn)、變更、放棄訴訟請求，進(jìn)行和解，提起上訴，申請執(zhí)行，收取訴訟及執(zhí)行過程中的一切執(zhí)行款物，執(zhí)行和解等。
被告：黃某某。
被告：徐某某。
被告：十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司。住所地：湖北省十堰市人民北路60號。
法定代表人：李榮寶，該公司董事長。
委托代理人：周智，湖北楚秦律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：代為承認(rèn)、反駁訴訟請求，進(jìn)行和解，提起上訴，代收法律文書。

原告黃某某訴被告黃某某、徐某某、十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司（下稱雙環(huán)公路建設(shè)公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員張京鄖適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告黃某某的委托代理人魯金國，被告黃某某，被告徐某某，以及被告雙環(huán)公路建設(shè)公司的委托代理人周智到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告黃某某訴稱：2010年10月16日，徐某某與雙環(huán)公路建設(shè)公司設(shè)立的“湖北省谷竹高速公路GZTJ29合同段十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司項目經(jīng)理部”（下稱雙環(huán)公司項目部）簽訂《作業(yè)隊勞務(wù)承包合同》。約定由徐某某承包谷竹高速29合同段2座大橋及2座小橋樁基及以上的所有勞務(wù)工作。嗣后，徐某某將T梁場建設(shè)等分包給黃某某，黃某某又轉(zhuǎn)包給黃某某。2011年3月，黃某某帶領(lǐng)數(shù)名農(nóng)民工、施工機(jī)械進(jìn)場施工。2011年7月，雙環(huán)公路建設(shè)公司承包的谷竹高速工程因故停工。黃某某與雙環(huán)公司項目部協(xié)商一致：黃某某退場，黃某某的機(jī)械設(shè)備及施工材料由雙環(huán)公司項目部接收，雙環(huán)公司項目部確認(rèn)黃某某已完成工程量，1月內(nèi)結(jié)算。此后，雙環(huán)公司項目部及雙環(huán)公路建設(shè)公司借故不與我辦理結(jié)算并支付欠款。請求判令黃某某、徐某某、雙環(huán)公路建設(shè)公司連帶支付我工程施工費(fèi)用404008元，雙環(huán)公路建設(shè)公司支付我設(shè)備、物質(zhì)款89755元，黃某某、徐某某、雙環(huán)公路建設(shè)公司承擔(dān)訴訟費(fèi)用。
原告黃某某為支持起訴主張，向本院提供以下證據(jù)：
1、作業(yè)隊勞務(wù)承包合同、答辯狀。證明雙環(huán)公司項目部違法將T梁場建設(shè)等分包給徐某某，徐某某又轉(zhuǎn)包給黃某某，黃某某轉(zhuǎn)包給黃某某，有黃某某實(shí)際施工。
2、工程量清單、機(jī)械等清單共計8頁，梁場建設(shè)費(fèi)用明細(xì)3頁、收款收據(jù)7頁，梁場建設(shè)費(fèi)用清單及門吊檢測費(fèi)、軌道運(yùn)輸費(fèi)、龍門吊運(yùn)輸費(fèi)證據(jù)各1份。證明黃某某施工的工程量、購買的材料、支出的人工費(fèi)、檢測費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。
3、設(shè)備、材料交接單共4頁。證明黃某某退場時，雙環(huán)公路建設(shè)公司接收了黃某某在施工現(xiàn)場的設(shè)備及材料。
4、公證書、資產(chǎn)評估報告各1份。證明黃某某、徐某某在項目停工后要求雙環(huán)公路建設(shè)公司結(jié)算，黃某某實(shí)際完成的構(gòu)筑物和墊付費(fèi)用454008元，設(shè)備及材料89755元。
被告黃某某辯稱：雙環(huán)公路建設(shè)公司一直未結(jié)算，也未對我付款，黃某某主張的款項應(yīng)由雙環(huán)公路建設(shè)公司支付。
被告黃某某未向本院提交證據(jù)。
被告徐某某辯稱：雙環(huán)公路建設(shè)公司未付款給我們，我們沒錢支付。
被告徐某某未向本院提交證據(jù)。
被告雙環(huán)公路建設(shè)公司辯稱：我公司承建谷竹高速29合同段橋梁工程期間，下設(shè)了雙環(huán)公司項目部。該項目部將工程的部分勞務(wù)發(fā)包給徐某某，并簽訂《作業(yè)隊勞務(wù)承包合同》。合同約定：徐某某完成的工程量必須經(jīng)驗收合格方可領(lǐng)取勞務(wù)費(fèi)，項目部在業(yè)主撥付的中期計量款到位10日后按確認(rèn)的工程量支付90%，工程竣工經(jīng)監(jiān)理驗收合格，在辦理好退場手續(xù)后，予以結(jié)算；徐某某所支出的費(fèi)用必須具有合法憑證。徐某某違法將工程轉(zhuǎn)包給他人，責(zé)任應(yīng)由徐某某承擔(dān)。我公司的合同相對人是徐某某，與黃某某無直接法律關(guān)系，黃某某不是本案的適格主體，其訴請我公司承擔(dān)連帶責(zé)任無法律依據(jù)。項目部未進(jìn)行工程驗收，作為合同相對人的徐某某也未與項目部進(jìn)行結(jié)算，黃某某主張的404008元施工費(fèi)用無事實(shí)和法律依據(jù)。黃某某沒有義務(wù)向我公司提供任何設(shè)備和物質(zhì)，其主張的設(shè)備、物質(zhì)款89755元無事實(shí)和法律依據(jù)。請求人民法院依法駁回黃某某的訴訟請求。
被告雙環(huán)公路建設(shè)公司未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：2010年10月16日，雙環(huán)公路建設(shè)公司設(shè)立的“湖北省谷竹高速公路GZTJ29合同段十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司項目經(jīng)理部”（下稱雙環(huán)公司項目部）與徐某某簽訂《作業(yè)隊勞務(wù)承包合同》。約定由徐某某承包谷竹高速29合同段2座大橋及2座小橋樁基及以上的所有勞務(wù)工作；徐某某完成的工程量必須經(jīng)項目部驗收合格方可領(lǐng)取勞務(wù)費(fèi)，項目部在業(yè)主撥付的中期計量款到位10日后按確認(rèn)的工程量支付90%，工程竣工經(jīng)監(jiān)理驗收合格，在辦理好退場手續(xù)后，予以結(jié)算；徐某某所支出的費(fèi)用必須具有合法憑證，并定期將憑證按項目部的要求移交給項目部財務(wù)部門列帳；最終結(jié)算在合同終止后1個月付清剩余工程款。
上述合同簽訂后，徐某某將T梁場建設(shè)等分包給黃某某，黃某某又轉(zhuǎn)包給黃某某。黃某某遂進(jìn)場施工。2011年7月，雙環(huán)公路建設(shè)公司承包的谷竹高速工程因故停工。黃某某退場，其機(jī)械設(shè)備及施工材料由雙環(huán)公司項目部接收。雙環(huán)公司項目部確認(rèn)已完成的工作包括：軌道425.38立方米（下部348.32立方米，上部77.06立方米），硬化場地582立方米（寬19.4＊長150＊高0.2），存梁座198立方米（下部165立方米，上部33立方米），制梁臺座127.56立方米（基礎(chǔ)70.8立方米，上部56.76立方米），蓄水池18.18平方米；確認(rèn)接收材料包括：槽鋼528米，價10982.4元；梁座鋼板116.1平方米，價23220元；PVC管192米，價1872元；鋼瓦20塊，價400元；角鋼51米，價586.5元；軟質(zhì)膠管147米，價1864元；確認(rèn)接收設(shè)備包括：焊機(jī)2個，彎曲機(jī)3個，調(diào)直機(jī)1個，切斷機(jī)1個，切割機(jī)1個，高壓氣管1個；確認(rèn)費(fèi)用包括：梁板預(yù)制8000元，三輥軸2萬元，材料采購4萬元，龍門吊檢測費(fèi)6000元，裝龍門吊、運(yùn)費(fèi)28000元。徐某某除確認(rèn)上述已完成的工作外，其他部分與雙環(huán)公司項目部不一致，確認(rèn)黃某某材料費(fèi)用為107699.5元，確認(rèn)梁場建設(shè)費(fèi)用137560元，確認(rèn)龍門吊檢測費(fèi)6000元、軌道運(yùn)輸費(fèi)8000元、龍門吊運(yùn)費(fèi)22600元、工具設(shè)備9萬余元。黃某某僅收到雙環(huán)公司項目部支付的款項5萬元。
2012年10月17日，徐某某、黃某某要求雙環(huán)公司項目部結(jié)算。因雙環(huán)公司項目部未予答復(fù)，黃某某于2012年10月26日委托十堰楚信資產(chǎn)評估事務(wù)所對竹山縣寶豐T梁預(yù)制場構(gòu)筑物、設(shè)施、設(shè)備、移交材料和墊付費(fèi)用進(jìn)行評估。2012年11月16日，十堰楚信資產(chǎn)評估事務(wù)所作出十楚評字（2012）第38號《資產(chǎn)評估報告書》（下稱評估報告）。評定軌道砼425.38立方米價值66269.95元，硬化場地4394平方米價值90340.64元（每平方米20.56元），存、制梁座198立方米47452.68元，制梁座砼127.56立方米30571.03元，蓄水池36.36平方米6251.01元（每平方米171.92元）。根據(jù)徐某某、黃某某提供的材料（該材料與徐某某確認(rèn)的材料費(fèi)用、梁場建設(shè)費(fèi)用、龍門吊檢測費(fèi)、軌道運(yùn)輸費(fèi)、龍門吊運(yùn)費(fèi)、工具設(shè)備范圍一致），評定其它材料費(fèi)107699.5元，人工費(fèi)及其它67960元，門吊檢測費(fèi)6000元，軌道運(yùn)輸費(fèi)8000元，龍門吊運(yùn)輸費(fèi)22600元，該項共計454008元；評定焊機(jī)2臺3240元，彎曲機(jī)1臺2700元，彎箍機(jī)2臺4500元，調(diào)直機(jī)1臺720元，切斷機(jī)1臺2700元，切割機(jī)1臺540元，高壓氣管1根240元，三輥軸振動梁41400元，及其它設(shè)備材料，該項共計89755元。黃某某以該評估結(jié)論為依據(jù)向人民法院起訴，引起訴訟。

本院認(rèn)為：雙環(huán)公路建設(shè)公司將勞務(wù)工作分包給沒有取得勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的徐某某，徐某某分包給黃某某，黃某某轉(zhuǎn)包給黃某某，上述合同違反法律規(guī)定，不具有法律效力。雙環(huán)公路建設(shè)公司已接收勞動成果，可視為黃某某的工作已經(jīng)驗收合格。徐某某、黃某某、黃某某在分包、轉(zhuǎn)包時未明確約定價款，可以參照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價款。黃某某作為合同相對人，應(yīng)當(dāng)向黃某某承擔(dān)責(zé)任；徐某某不是黃某某的合同相對人，不應(yīng)直接對黃某某承擔(dān)責(zé)任。
黃某某、黃某某、徐某某對評估報告未持異議，該鑒定意見在確定他們之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系時應(yīng)予采用。但報告中涉及的部分工作量計算錯誤：1、硬化場地面積雙方確認(rèn)的為2910平方米（砼582立方米），而報告中為4394平方米；2、蓄水池面積為18.18平方米，而報告中為36.36平方米。對此，應(yīng)按實(shí)際工作量和報告中的單價予以計算，硬化場地2910平方米，價值59829.6元；蓄水池18.18平方米，價值3125.51元。以上合計，黃某某應(yīng)支付黃某某勞務(wù)費(fèi)用、設(shè)備材料、墊付費(fèi)用共計509126.46元，減去雙環(huán)公路建設(shè)公司已支付的5萬元，還應(yīng)支付459126.46元。
根據(jù)規(guī)定，發(fā)包人雙環(huán)公路建設(shè)公司應(yīng)當(dāng)在欠付徐某某勞務(wù)費(fèi)范圍內(nèi)對實(shí)際施工人黃某某承擔(dān)責(zé)任。因雙環(huán)公路建設(shè)公司與徐某某之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系尚未確定，對雙環(huán)公路建設(shè)公司就工作量、接收設(shè)備材料和費(fèi)用有爭議的部分，本案不應(yīng)處理，該爭議應(yīng)由雙方通過協(xié)商或其他途徑解決，雙環(huán)公路建設(shè)公司應(yīng)在已確定欠付徐某某勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用范圍內(nèi)對黃某某承擔(dān)責(zé)任。因雙環(huán)公路建設(shè)公司與徐某某在合同中對單價未明確約定，對雙環(huán)公路建設(shè)公司已確認(rèn)的工作量、費(fèi)用和接收的設(shè)備材料，其中工作量、明確數(shù)量的設(shè)備材料的價款應(yīng)參照鑒定意見的單價計算，其他費(fèi)用應(yīng)按照雙環(huán)公路建設(shè)公司已認(rèn)可的金額計算。該金額包括：軌道425.38立方米，價66269.95元；硬化場地2910平方米，價59829.6元；存梁座198立方米，價47452.68元；制梁臺座127.56立方米，價30571.03元；蓄水池18.18平方米，價3125.51元；槽鋼528米，價10982.4元；梁座鋼板116.1平方米，價23220元；PVC管192米，價1872元；鋼瓦20塊，價400元；角鋼51米，價586.5元；軟質(zhì)膠管147米，價1864元；焊機(jī)2個，價3240元；彎曲機(jī)3個，價7200元；調(diào)直機(jī)1個，價720元；切斷機(jī)1個，價2700元；切割機(jī)1個，價540元；高壓氣管1個，價120元；梁板預(yù)制8000元；三輥軸41400元；材料采購4萬元，龍門吊檢測費(fèi)6000元，裝龍門吊、運(yùn)費(fèi)28000元；合計384093.67元，減去已支付的5萬元，還應(yīng)支付334093.67元。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、并參照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條、第二條、第七條、第二十六條之規(guī)定，判決如下：

一、被告十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司支付原告黃某某施工費(fèi)用及物品款334093.67元。
二、被告黃某某支付原告黃某某施工費(fèi)用及物品款125032.79元。
三、駁回原告黃某某對被告徐某某的訴訟請求及其他訴訟請求。
以上款項于本判決生效后十日內(nèi)支付。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)8707元，原告黃某某負(fù)擔(dān)520元，被告黃某某負(fù)擔(dān)8187元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時預(yù)交上訴案件受理費(fèi)10元。十堰市中級人民法院訴訟費(fèi)專戶名稱：十堰市財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶；開戶銀行：十堰市農(nóng)行五堰支行；帳號：17×××33。通過郵局匯款的，款匯十堰市中級人民法院，郵編：442000；地址：十堰市郵電街12號。上訴人應(yīng)將注明一審案號的交費(fèi)憑證復(fù)印件同時交本院。上訴人在上訴期屆滿之次日起七日內(nèi)未預(yù)交訴訟費(fèi)用，也未提出緩交、減交、免交上訴案件受理費(fèi)申請的，按自動撤回上訴處理（本院不再另行送達(dá)預(yù)交上訴案件受理通知書）

審判員 張京鄖

書記員： 彭苗