原告：韓某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省武穴市。委托訴訟代理人：張國(guó)，男，武穴市龍坪法律服務(wù)所法律工作者。特別授權(quán)。被告：湖北鵬祥建設(shè)工程有限公司，住所地：湖北省武穴市?？德?2號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼xxxx。法定代表人：秦連軍，系該公司經(jīng)理。委托訴訟代理人：邱泉松，男，武穴市武穴法律服務(wù)所法律工作者。特別授權(quán)。被告：湖北富某某生物科技有限公司，住所地：武穴市石佛寺鎮(zhèn)武湖大道6號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91421182795928864J。法定代表人：梅延安，系該公司經(jīng)理。委托訴訟代理人：李軍，男，湖北道輝律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)。

韓某某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、要求鵬祥公司、富某某公司支付工程款5415405.80元，并按約定支付利息（從2017年7月9日起按中國(guó)人民銀行同期貸款利息計(jì)算至工程款付清之日止）；2、鵬祥公司、富某某公司承擔(dān)案件受理費(fèi)及其他費(fèi)用。事實(shí)和理由2013年7月8日，富某某公司與鵬祥公司簽訂兩份施工協(xié)議，約定由鵬祥公司為富某某公司施工綜合辦公樓、生物工程研發(fā)中心、生物菌車(chē)間，鵬祥公司將工程分包給韓某某施工。2017年7月9日，富某某公司與韓某某進(jìn)行結(jié)算，綜合辦公樓、生物工程研發(fā)中心工程價(jià)款為8865106.37元，生物菌車(chē)間工程價(jià)款2607799.43元。施工中，富某某科技有限公司支付工程款6057500元，下欠5415405.80元未支付，故韓某某具狀起訴。鵬祥公司辯稱(chēng)，韓某某與鵬祥公司是掛靠關(guān)系，韓某某起訴要求鵬祥公司支付工程款，應(yīng)不予支持，富某某公司經(jīng)鵬祥公司的賬戶(hù)給付的工程款，鵬祥公司都支付給原告，未扣留工程款，韓某某與鵬祥公司之間不是承包建設(shè)工程關(guān)系，韓某某是實(shí)際施工人。富某某公司辯稱(chēng)，韓某某與富某某公司沒(méi)有法律上的利害關(guān)系，富某某公司不是本案的適格被告，根據(jù)合同的相對(duì)性，富某某公司與韓某某沒(méi)有合同關(guān)系，也沒(méi)有法律上的利害關(guān)系，所以韓某某主張富某某公司支付工程款，沒(méi)有法律依據(jù)。根據(jù)雙方的約定，富某某公司對(duì)于工程款的支付尚未到期，屬于未到期債務(wù)，因此韓某某主張富某某公司支付工程款也無(wú)事實(shí)依據(jù)。當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。對(duì)于有爭(zhēng)議的證據(jù)與事實(shí)，本院認(rèn)定如下：1、關(guān)于本案的施工人，依據(jù)富某某公司與韓某某于2015年2月13日簽訂的《對(duì)原合同補(bǔ)充說(shuō)明及后期工作安排》中“施工方：韓某某（武穴鵬祥建設(shè)工程有限公司）”、2016年8月30日簽訂的《協(xié)議書(shū)》中“乙方：韓某某（掛靠單位：鵬祥建設(shè)工程有限公司）（施工方為乙方）”及韓某某與鵬祥公司于2013年7月9日簽訂的《經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)》中“乙方按照工程總造價(jià)百分之一上繳甲方管理費(fèi)，其余部門(mén)的一切費(fèi)稅全部由乙方自行承擔(dān)?！笨梢哉J(rèn)定韓某某是富某某公司建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)際施工人，以鵬祥公司的名義承攬富某某的綜合辦公樓、生物工程研發(fā)中心及生物菌車(chē)間的工程項(xiàng)目，富某某公司對(duì)此知曉并認(rèn)可；2、根據(jù)韓某某及富某某公司提供的《辦公樓工程付款明細(xì)》可以認(rèn)定富某某公司在2013年9月2日至2018年2月14日期間為辦公樓工程共計(jì)支付工程款626.25萬(wàn)元。其中，2萬(wàn)元于2013年9月2日支付給劉才勝，310萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付給鵬祥公司，312.5萬(wàn)元通過(guò)現(xiàn)金方式支付給韓某某，1.75萬(wàn)元用7噸魚(yú)肥折抵給韓某某。韓某某陳述其中2013年9月2日支付的2萬(wàn)元系富某某公司另行結(jié)算給案外人劉才勝的打樁款，并不包含在雙方合同工程款范圍內(nèi)，庭審過(guò)程中，富某某公司表示庭外進(jìn)行核實(shí)后給予答復(fù)，但其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未予答復(fù)也未提交證據(jù)，且在《付款明細(xì)》中該筆款項(xiàng)后另行單獨(dú)注明“打樁款”，故本院對(duì)韓某某的主張予以采信，即富某某公司向鵬祥公司和韓某某支付工程款624.25萬(wàn)元；3、富某某公司提供的照片既無(wú)原件也無(wú)拍攝時(shí)間，不能達(dá)到其證明目的，本院不予采信。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：2013年7月8日，富某某公司與鵬祥公司簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》一份，約定由鵬祥公司承建富某某公司綜合辦公樓、生物工程研發(fā)中心項(xiàng)目，韓某某作為鵬祥公司委托代理人在合同上簽字。該《施工合同》由四部分內(nèi)容組成，第一部分為協(xié)議書(shū)，第二部分為通用條款，第三部分為專(zhuān)用條款，第四部分為附件與格式。在第一部分的協(xié)議書(shū)中，約定工期為2013年7月9日至2014年4月9日共計(jì)240天（不含樁基礎(chǔ)時(shí)間），合同價(jià)款暫按玖佰萬(wàn)元（具體工程款按決算金額為準(zhǔn)），第六條約定：組成本合同的文件與本合同第二部分通用條款和第三部分專(zhuān)用條款的第2.1款賦予的規(guī)定一致，第七條約定：發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，履行本合同所約定的全部義務(wù)。而第二部分的通用條款的58.1約定：實(shí)行工程預(yù)付款的，雙方在專(zhuān)用條款中約定發(fā)包人向承包人支付預(yù)付款的時(shí)間和數(shù)額，并按約定時(shí)間和比例逐次扣回；58.2.1約定：發(fā)包人承包人應(yīng)在專(zhuān)用條款中明確進(jìn)度款的支付期的時(shí)限。專(zhuān)用條款沒(méi)有約定的，支付期間按月為單位。承包人應(yīng)在每個(gè)支付期間結(jié)束后的7天內(nèi)向造價(jià)或監(jiān)理工程師發(fā)出由承包人代表簽署的已完工程價(jià)款額度報(bào)告和支付申請(qǐng)已完工程的價(jià)款；58.2.3約定：發(fā)包人應(yīng)在造價(jià)或監(jiān)理工程師簽發(fā)期中支付證書(shū)后的7天內(nèi)按照期中支付證書(shū)向承包人支付進(jìn)度款，并通知造價(jià)或監(jiān)理工程師；58.4.1約定：如果發(fā)包人支付延遲，則承包人有權(quán)按專(zhuān)用條款約定的利率計(jì)算和得到利息。計(jì)息時(shí)間從應(yīng)支付之日算起直到該筆延遲款額度支付之日止。專(zhuān)用條款沒(méi)有約定利率的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期貸款利率計(jì)算。第三部分專(zhuān)用條款2.1約定組成本合同其他文件及優(yōu)先解釋順序如下：（1）合同協(xié)議書(shū)（2）專(zhuān)用條款（3）通用條款（4）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件（5）圖紙（6）工程決算書(shū)（7）雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面記錄文件；55.2約定合同價(jià)款采用固定總價(jià)合同；58.1約定發(fā)包人向承包人支付工程預(yù)付款的具體時(shí)間和金額為：①工程開(kāi)工后付施工預(yù)付款3%，②工程封頂付總造價(jià)35%，③進(jìn)入裝修付35%，④余下部分待工程驗(yàn)收合格后除留法定的3%質(zhì)量保修金一次付清；58.4.1約定利率按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率。2013年10月15日，富某某公司與鵬祥公司再次簽訂《湖北省建設(shè)工程施工合同》一份，約定由鵬祥公司承建富某某公司生物菌車(chē)間項(xiàng)目工程，價(jià)款約壹仟萬(wàn)元整（具體工程款按決算金額為準(zhǔn)），工期為2013年11月21日至2014年5月30日共計(jì)190天（不含樁基礎(chǔ)時(shí)間），該合同與前份合同組成部分一樣，除第一部分協(xié)議書(shū)中的時(shí)間、價(jià)款、工程規(guī)模外，其他條款同前份《施工合同》一樣。2013年7月9日，鵬祥公司與韓某某簽訂《經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)》一份，雙方約定鵬祥公司將與富某某公司簽訂的生物菌車(chē)間等兩份建筑承包合同書(shū)中的工程委托給韓某某施工，韓某某按照工程總造價(jià)百分之一向鵬祥公司上繳管理費(fèi)，其余部門(mén)的一切費(fèi)稅全部由韓某某自行承擔(dān)，鵬祥公司對(duì)韓某某實(shí)行單項(xiàng)工程結(jié)算，韓某某自負(fù)盈虧。2015年2月13日，富某某公司與韓某某簽訂《對(duì)原合同補(bǔ)充說(shuō)明及后期工作安排》一份，合同內(nèi)容為：“建設(shè)方：湖北富某某生物科技有限公司為甲方施工方：韓某某（武穴鵬祥建設(shè)工程有限公司）為乙方經(jīng)雙方平等協(xié)商達(dá)成如下一致：1.雙方原施工合同工程款項(xiàng)真實(shí)情況是由乙方自愿帶資金全部建設(shè)完工驗(yàn)收合格后，甲方按比例付款，同時(shí)考慮乙方帶資金的利息，甲方不按慣例下浮工程款項(xiàng)的比例（通常是按全部工程款總額下浮10%-15%計(jì)算工程款），而是按2008年工程定額計(jì)算的100%金額支付給乙方，以保證工程質(zhì)量和正常施工。2.根據(jù)目前施工狀況由于乙方自己不足，甲乙雙方協(xié)商由甲方負(fù)責(zé)組織資金給乙方，乙方將余下工程量施工完成，并專(zhuān)款專(zhuān)用不做他用，余下工程量款項(xiàng)為270萬(wàn)元。甲方：梅延安湖北富某某生物科技有限公司2015年2月13日乙方：韓某某”。2016年8月30日，梅延安（富某某公司法定代表人）與韓某某簽訂《協(xié)議書(shū)》一份，內(nèi)容為“甲方：湖北富某某生物科技有限公司（建設(shè)方為甲方）乙方：韓某某（掛靠單位：鵬祥建設(shè)工程有限公司）（施工方為乙方）經(jīng)雙方協(xié)商一致同意中止不在執(zhí)行湖北富某某綜合辦公大樓、研發(fā)中心、生物菌發(fā)酵車(chē)間的建筑土建施工合同。（原合同訂立時(shí)間：年月日一份年月日一份）達(dá)成如下條款：一、自即日起雙方中止建筑土建施工合同，對(duì)已完成的建筑工程量和計(jì)價(jià)按原施工合同條款執(zhí)行，據(jù)實(shí)結(jié)算。二、據(jù)實(shí)結(jié)算是指按圖紙施工，超過(guò)圖紙另外的部分由雙方簽字認(rèn)可并經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收的工程量。三、合同的中止并不能解除乙方對(duì)原施工質(zhì)量及其他相關(guān)事項(xiàng)所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，必須按原合同及相關(guān)法律執(zhí)行。四、合同終止后，余下工程由甲方自主安排，乙方不得干擾余下工程施工或不配合施工，否則全部損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)，同時(shí)余下工程施工仍以乙方掛靠建筑工程公司名義施工、驗(yàn)收，后期工程必須待乙方前期已完成的工程進(jìn)行驗(yàn)收，工程款結(jié)算完畢，并訂立還款計(jì)劃后，方可開(kāi)工，乙方積極配合支持以便工程竣工驗(yàn)收。五、雙方組織人員對(duì)乙方原施工的工程組織驗(yàn)收、移交、簽字、結(jié)算、存檔。余下未盡相關(guān)事項(xiàng)雙方協(xié)商解決，同時(shí)乙方有責(zé)任積極配合支持后期工程的施工。甲方：梅延安乙方：韓某某2016年8月30日”。2017年7月9日，韓某某與富某某對(duì)辦公樓、研發(fā)樓及生物菌車(chē)間進(jìn)行造價(jià)會(huì)商，并產(chǎn)生《工程造價(jià)咨詢(xún)會(huì)商記錄》兩份，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位及造價(jià)咨詢(xún)單位均簽字確認(rèn)。其中，辦公樓及研發(fā)樓工程的審核結(jié)果為：1.土建及裝飾工程：辦公樓4335011.26元；研發(fā)中心4174514.22元；2.水電安裝工程：辦公樓161821.34元；研發(fā)中心192759.55元；3.合計(jì)：8864106.37元（甲供應(yīng)材料價(jià)已扣除）；4.以上審核結(jié)果除主材料管樁價(jià)格和斷橋鋁合金窗不確定外，其余均已確認(rèn)。生物菌車(chē)間工程的審核結(jié)果為：生物菌車(chē)間：2607799.43元（本造價(jià)暫按甲方主張執(zhí)行）。富某某公司在2013年9月2日至2018年2月14日期間為辦公樓工程共計(jì)支付工程款626.25萬(wàn)元。其中，2萬(wàn)元于2013年9月2日支付給劉才勝，該筆款項(xiàng)為打樁款，不屬于合同價(jià)款；310萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付給鵬祥公司，鵬祥公司又轉(zhuǎn)交給韓某某；312.5萬(wàn)元通過(guò)現(xiàn)金方式支付給韓某某，1.75萬(wàn)元用7噸魚(yú)肥折抵給韓某某；即富某某公司實(shí)際向韓某某支付工程款624.25萬(wàn)元（2017年1月27日前支付603.75萬(wàn)元，2017年8月16日支付5.5萬(wàn)元，2018年2月14日支付15萬(wàn)元）。
原告韓某某與被告湖北鵬祥建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬祥公司”）、湖北富某某生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富某某公司”）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年7月11日立案受理后，依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告韓某某及其委托訴訟代理人張國(guó)、被告湖北鵬祥建設(shè)工程有限公司的委托訴訟代理人邱泉松、被告湖北富某某生物科技有限公司及其委托訴訟代理人李軍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，一、韓某某以鵬祥公司名義承攬富某某的綜合辦公樓、生物工程研發(fā)中心及生物菌車(chē)間的建設(shè)工程項(xiàng)目，違反國(guó)家法律規(guī)定，該兩份《建設(shè)工程施工合同》無(wú)效；二、原告韓某某和被告富某某公司于2016年8月30日簽訂的《協(xié)議書(shū)》表明終止工程施工并據(jù)實(shí)結(jié)算，系雙方真實(shí)意思表示，同時(shí)，雙方于2017年7月9日對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行了會(huì)商，經(jīng)原告韓某某、被告富某某公司經(jīng)及監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢(xún)單位共同確認(rèn)價(jià)款，辦公樓及研發(fā)中心為8864106.37元，生物菌車(chē)間2607799.43元，共計(jì)11471905.8元，該會(huì)商結(jié)果可視為原告韓某某與被告富某某公司對(duì)實(shí)際施工部分的結(jié)算，原告韓某某組織工人進(jìn)行了施工，被告應(yīng)根據(jù)雙方結(jié)算支付相應(yīng)工程款，現(xiàn)被告富某某公司已經(jīng)支付6242500元，還應(yīng)支付5229405.8元；三、被告鵬祥公司未參與整個(gè)工程施工，也未參與后續(xù)原告韓某某及被告富某某公司補(bǔ)充協(xié)議、終止施工協(xié)議及結(jié)算過(guò)程，同時(shí)，其已將被告富某某公司通過(guò)其公司賬戶(hù)支付的工程款全部轉(zhuǎn)交給原告韓某某，故而其在本案中不承擔(dān)責(zé)任；四、雖然《建設(shè)工程施工合同》無(wú)效，但其中對(duì)于價(jià)款的約定可以參照適用，雙方在合同中約定了按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算利息，現(xiàn)被告富某某公司未按約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定承擔(dān)利息，利息從應(yīng)付價(jià)款之日支付，對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定的，建設(shè)工程沒(méi)有交付的，付款時(shí)間為提交竣工結(jié)算文件之日，雙方于2017年7月9日結(jié)算，故而，對(duì)原告韓某某要求從2017年7月9日起按中國(guó)人民銀行同期貸款利息計(jì)算至工程款付清之日止的訴訟請(qǐng)求予以支持。綜上所述，依照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第二條、第十七條、第十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告湖北富某某生物科技有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告韓某某支付工程價(jià)款5229405.8元及利息（從2017年7月9日起至實(shí)際給付之日止，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算）；二、駁回原告韓某某的其他訴訟請(qǐng)求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)49707元，由原告韓某某負(fù)擔(dān)1302元，被告湖北富某某生物科技有限公司負(fù)擔(dān)48405元。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于黃岡市中級(jí)人民法院。