陳某
范立國
昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
梁紅梅（河北紅梅律師事務(wù)所）

原告陳某，市民。
委托代理人范立國，市民。
被告昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，所在地昌黎縣金海大街中段北側(cè)（五街白衣庵146號）。
法定代表人庹大鵬，該公司董事長。
委托代理人梁紅梅，河北紅梅律師事務(wù)所律師。
原告陳某與被告昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱鵬湖公司）商品房銷售合同糾紛一案，本院于2014年4月8日立案受理后，于2014年6月13日作出（2014）昌民初字第928號民事判決書。
被告鵬湖公司不服判決提起上訴，秦皇島市中級人民法院作出（2014）秦民終字第1463號民事裁定書，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。
本院重新立案后，依法另行組成合議庭，于2015年4月8日、2015年8月19日兩次公開開庭進(jìn)行了審理。
原告陳某委托代理人范立國、被告鵬湖公司委托代理人梁紅梅到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告陳某訴稱，被告系房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。
2011年6月15日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》。
該合同約定，原告購買被告開發(fā)的鵬湖小區(qū)第7幢5單元701號房屋，建筑面積為108.2平方米，購房款為389304元整。
商品房交付日期為2012年8月31日，逾期交房的違約責(zé)任為:（1）逾期90日內(nèi)，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天至實(shí)際交付之日止，出賣人按已交付房價款承擔(dān)萬分之一的違約金。
（2）逾期超過90日后，……買受人要求繼續(xù)履行合同的，自本合同規(guī)定的最后交付期限的第二天至實(shí)際交付之日止，出賣人按已交付房價款承擔(dān)萬分之二的違約金。
上述《商品房買賣合同》簽訂后，原告依約向被告交納了389304元房價款。
綜上所述，被告未按合同約定的期限向原告交付商品房已構(gòu)成違約，故原告依據(jù)《商品房買賣合同》的約定及《合同法》等規(guī)定向貴院提起訴訟，請求貴院依法判令被告按《商品房買賣合同》的第九條的約定，按每日389304元乘以萬分之二的標(biāo)準(zhǔn)給付原告約定交房之日（2012年8月31日）至實(shí)際交房之日（2013年11月1日）延期交付商品房的違約金33090.84元。
被告鵬湖公司辯稱，被告與原告根據(jù)《合同法》和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律簽訂的《商品房買賣合同》屬實(shí)，但是原告訴稱被告未按合同約定的期限向原告交付商品房已構(gòu)成違約承擔(dān)全部責(zé)任不符合合同約定。
被告通知原告交房的時間為2013年8月17日，被告未按合同約定的期限向原告交付商品房，不是被告的原因和違約，而是合同約定了遭遇了自然原因，不能避免并不能克服的客觀情況，非出賣人（被告）所能控制的原因而引起的延誤，原、被告雙方在沒有同意解除合同或變更合同情況下，被告認(rèn)為按合同規(guī)定可據(jù)實(shí)予以延期，原告訴訟請求的延期時間乘萬分之二的違約金其證據(jù)理由不足。
一、被告延期交房恰恰是本《商品房買賣合同》第八條規(guī)定的特殊情況，第八條第二款規(guī)定，遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:1、遭遇不可抗力；2、遭遇國家法律和地方法規(guī)變化或出賣人為配合政府行為及其他非出賣人所能控制的原因而引起的延誤。
（1）本工程鵬湖1#、7#住宅樓是昌黎縣人民政府招商引資合作開發(fā)建設(shè)拆遷、返遷、剩余商品房出售，保開發(fā)商8%利潤，現(xiàn)我開發(fā)公司在1#、7#住宅樓已發(fā)生虧損，縣政府在核算中。
由于《建設(shè)工程施工承包合同》2010年10月份就已經(jīng)簽訂，但政府施工許可證準(zhǔn)許開工時間2011年3月29日，造成延期開工（除冬季）90天。
（2）其他非出賣人所能控制的原因而引起的延誤:該鵬湖7#住宅樓是被告承包給昌黎縣建筑工程有限公司的，實(shí)際是由施工人齊繼林承包，2010年1月簽訂合同并未按合同約定的工期360天交給被告。
本工程開工時間2011年3月29日，7#樓竣工報告時間2012年12月20日，根據(jù)被告與施工人合同約定竣工報告被告認(rèn)可后施工承包人就應(yīng)將7#樓工程交被告管理。
該工程驗收后直至被告（出賣人）為買受人（原告）要商品房2013年5月16日被告起訴到昌黎縣人民法院立案，昌黎縣人民法院又將該案移送至秦皇島市中級人民法院審理，該事實(shí)足以證實(shí)施工承包人拖延交房時間，拖延期限不交7#樓商品房也沒有得到法律的及時解決，足以證實(shí)是非出賣人所能控制的原因而引起的延誤。
（3）連續(xù)多雨天等不能避免并不能克服的客觀情況造成工期7#樓延期186天。
（4）原告未按合同約定的期限到指定銀行辦理按揭貸款27萬元視為逾期付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
二、經(jīng)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，施工承包人齊繼林2013年3月21日才交1#商品房，7#樓交房時間為2013年8月15日，被告及物業(yè)公司收房后被告用電話向原告發(fā)出交房通知，7號樓通知時間2013年8月15日至2013年8月18日。
7#樓延期351天（2012年8月31日至2013年8月17日）延期開工占90天（不含冬季），氣象原因占186天，施工承包人非法控制房屋不交時間93天（2013年1月4日至2013年8月15日），7號樓被告僅占2天（至8月17日），如果原告同意協(xié)商解決，被告以代原告交一年物業(yè)相關(guān)費(fèi)作為違約賠償金。
三、綜上事實(shí)答辯足以證明延期交房不是被告的原因和違約，并且被告積極配合政府安撫買受人，按照政府的要求作出了代交一年物業(yè)相關(guān)費(fèi)用做為一次性賠償金的決定。
庭審中被告要求降低違約金。
原告陳某為支持其主張?zhí)峤蝗缦伦C據(jù):
1、2011年6月15日原、被告雙方簽訂的《商品房買賣合同》一份，主要記載了出賣人為昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，買受人為陳某。
買受人購買的商品房為預(yù)售商品房，商品房預(yù)售許可證號為（昌建綜開）預(yù)售字（2011）第007號。
買受人所購商品房為鵬湖小區(qū)第7幢5單元701號房及下房壹間，商品房合同約定建筑面積108.2平方米，商品房總價款為人民幣389304元。
該合同第八條交付期限記載:出賣人應(yīng)當(dāng)在2012年8月31日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將經(jīng)驗收合格的商品房交付買受人使用。
如遇下列特殊原因:1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起30日內(nèi)告知買受人的；2、遭遇國家法律和地方法規(guī)變化或出賣人為配合政府行為及其他非出賣人所能控制的原因而引起的延誤，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期。
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任記載，除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第1種方式處理:1.按逾期時間，分別處理（不作累加）。
（1）按逾期不超過90日，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之1的違約金，合同繼續(xù)履行。
（2）逾期超過90日后，買受人有權(quán)解除合同。
買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已交付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之2（該比率應(yīng)不小于第（1）項中的比率）的違約金。
2、原告交款票據(jù)。
原告用證據(jù)1、2主要證明雙方簽訂《商品房買賣合同》的過程及內(nèi)容，原告已按合同約定交付購房款389304元，其中有270000元的貸款。
被告未依合同約定的期限交付所購樓房，存在違約行為。
被告經(jīng)對上述證據(jù)質(zhì)證，發(fā)表如下質(zhì)證意見:對原告證據(jù)無異議，同時對原告交付389304元房款數(shù)無異議。
被告鵬湖公司為支持其抗辯主張?zhí)峤蝗缦伦C據(jù):
商品房買賣合同一份（同原告證據(jù)1）。
用以證明按合同約定不是出賣人（被告）的原因延期，可據(jù)實(shí)予以延期，不承擔(dān)違約責(zé)任。
2、《一運(yùn)、水產(chǎn)公司片區(qū)改造項目合作框架協(xié)議書》一份。
3、《昌黎縣規(guī)劃委員會會議紀(jì)要昌規(guī)委（2009）13號文》一份。
證據(jù)2、3用以證明被告開發(fā)的1#、7#住宅樓是配合政府三年大變樣與政府合作的項目。
《建設(shè)工程施工承包合同》一份。
用以證明工期360天，連續(xù)多陰雨天工期順延，提交竣工報告后商品房應(yīng)交甲方（被告）管理但未交被告。
《建筑工程施工許可證》一份。
用以證明政府批準(zhǔn)的開工時間為2011年3月29日。
《河北省建設(shè)工程竣工報告》一份。
用以證明施工承包人、監(jiān)理認(rèn)可的竣工時間，承包人未按合同約定將商品房交給被告管理，非被告所能控制的原因而引起的延期。
《工程質(zhì)量整改通知書》一份。
用以證明2013年1月4日為竣工驗收合格時間。
8、《付施工人7號樓工程款票據(jù)440萬元》2張。
用以證明被告按約定給付工程款。
9、《昌黎縣人民法院立案通知書》及《起訴狀》各一份。
10、《昌黎縣人民法院移送案件民事裁定書》一份。
11、《秦皇島市中級人民法院立案發(fā)票》一份。
證據(jù)9-11用以證明被告通過法律訴訟為原告要商品房，承包人仍不交房，并非被告所控制的原因而引起的延誤。
12、《被告與施工人交房時間收條》一份。
用以證明2013年8月15日被告收到7號樓商品房。
13、原被告間交房通知（通話詳單）一份。
用以證明7號樓2013年8月17日被告向原告發(fā)出交房通知，原告已接收。
《河北省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》及《氣象公證》、《氣象公證資料》（2009年-2012年）各一份。
用以證明因氣象不能控制和克服的原因?qū)е碌难悠诮环俊?br/>《商品房預(yù)售許可證》一份。
用以證明被告具有售房資質(zhì)。
《中國建設(shè)銀行個人貸款支付憑證》一頁。
用以證明原告有違約行為。
17、2014年5月10日昌黎縣氣象局出具的《氣象公證資料》一份。
用以證明2012年的氣候條件存在一定客觀因素，是昌黎縣30年年平均降水量的2倍，是遲延交付的客觀原因。
18、《租房合同》五份。
用以證明違約金過高，違約金應(yīng)按照實(shí)際損失確定，應(yīng)按照同期同地段的價格支付違約金。
原告陳某經(jīng)對上述證據(jù)質(zhì)證，發(fā)表如下質(zhì)證意見:對證據(jù)1、12、13、15無異議。
對證據(jù)2-11、14、18認(rèn)為與原告無關(guān)。
對證據(jù)16不予認(rèn)可。
對證據(jù)17認(rèn)為降水量不影響建房，不是逾期交房的理由。
根據(jù)被告鵬湖公司申請，本院依法委托昌黎縣價格認(rèn)證中心對遲延交付期間涉案原告同地段同類型房屋租房所需房租進(jìn)行價格鑒定，昌黎縣價格認(rèn)證中心出具（2015）昌價（鑒）字（69）號昌黎縣涉案資產(chǎn)價格鑒證結(jié)論書，鑒定結(jié)論為李金元等47人租房所需房租鑒定價格為478686元，其中陳某租金計算期間2012.9.1-2013.8.31，鑒定價格為10820元。
昌黎縣價格認(rèn)證中心出具評估費(fèi)發(fā)票1張，金額為10000元。
原、被告經(jīng)對上述證據(jù)質(zhì)證發(fā)表如下質(zhì)證意見:原告對鑒定結(jié)論不予認(rèn)可，第一，根據(jù)最高院關(guān)于審理商品房買賣合同適用法律若干問題的解釋，商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金可以參照同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)來確定，本案原被告在購房時已經(jīng)明確約定，因此該鑒定結(jié)論與本案無關(guān)，應(yīng)按照約定給付違約金。
第二，該鑒定結(jié)論明顯過低，該鑒定是按照簡單裝修能滿足日常生活需要條件和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的鑒定，而實(shí)際生活中房租價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出鑒定結(jié)論。
該鑒定結(jié)論缺乏客觀性和事實(shí)不符，不能作為賠償原告違約金的依據(jù)。
鑒定費(fèi)發(fā)票與本案沒有關(guān)聯(lián)性，屬于被告擴(kuò)大損失，不予認(rèn)可。
被告對鑒證結(jié)論書及鑒定費(fèi)發(fā)票無異議。
經(jīng)庭審質(zhì)證，本院對以下證據(jù)作如下確認(rèn):
原告提交的證據(jù)1、2及被告證據(jù)1、6、15形式、來源合法，內(nèi)容客觀，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以采納。
被告證據(jù)2－5、7-11、14、16、17、18與本案不具有關(guān)聯(lián)性，本院不予采納。
被告證據(jù)12、13，原告無異議，本院予以采納。
昌黎縣價格認(rèn)證中心出具的價格鑒證結(jié)論書及評估費(fèi)發(fā)票，來源合法，客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)，原告對鑒定價格雖有異議，但未提交相關(guān)反證予以反駁，本院予以采納。
綜合以上訴訟證據(jù)的認(rèn)證情況和當(dāng)事人在庭審中的陳述，本院對本案的事實(shí)認(rèn)定如下:
2011年6月15日原、被告雙方簽訂了《商品房買賣合同》（內(nèi)容詳見原告證據(jù)1），合同約定:原告以389304元人民幣的總價款預(yù)購了被告開發(fā)建設(shè)的鵬湖小區(qū)第7幢5單元701號房及下房壹間。
被告于2012年8月31日前將驗收合格的原告所購樓房及下房交付給原告。
如果被告不按期交付房屋，逾期超過90日后，買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之二的違約金。
原告在規(guī)定的時間內(nèi)將購房首付款交付給了被告，并按要求辦理了27萬元的貸款相關(guān)手續(xù)。
2013年8月17日被告通知原告接收所購商品房。
因遲延交房違約金問題原被告雙方多次協(xié)商未果。
2014年4月8日原告陳某向人民法院提起訴訟，要求被告給付遲延交房屋的違約金33090.84元。
訴訟中，被告鵬湖公司提出對遲延交付期間涉案原告同地段同類型房屋租房所需房租進(jìn)行價格鑒定，本院依法委托昌黎縣價格認(rèn)證中心對房租價格進(jìn)行鑒定，昌黎縣價格認(rèn)證中心出具（2015）昌價（鑒）字（69）號昌黎縣涉案資產(chǎn)價格鑒證結(jié)論書，鑒定結(jié)論為李金元等47人租房所需房租鑒定價格為478686元，其中陳某租金計算期間2012.9.1-2013.8.31，鑒定價格為10820元。
被告為此支付評估費(fèi)10000元。
本院認(rèn)為，原告陳某與被告鵬湖公司簽訂的《商品房買賣合同》系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，為有效合同。
原告依合同約定向被告交清了全部購房款，被告未依合同約定如期將原告所購商品房交付給原告，存在違約的事實(shí)清楚，被告鵬湖公司應(yīng)承擔(dān)遲延向原告交付商品房的違約責(zé)任。
關(guān)于逾期交房的時間問題，2013年8月17日被告通知原告領(lǐng)取房屋鑰匙，該時間應(yīng)視為交房時間，原告未按時接收房屋所造成的損失應(yīng)由原告自行承擔(dān)。
關(guān)于逾期交房的違約金計算問題，原、被告簽訂的商品房買賣合同第八條中約定，逾期交房超過90日后，出賣人應(yīng)自本合同規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，按日向買受人支付已交付房價款萬分之二的違約金。
被告鵬湖公司認(rèn)為雙方約定的違約金過高，要求進(jìn)行調(diào)整，并向本院提出遲延交房期間房屋租金價格鑒定申請。
本院依法委托昌黎縣價格認(rèn)證中心作出了原告陳某在2012年9月1日至2013年8月31日同地段同類型房屋租金的鑒定價格為10820元。
按該鑒定結(jié)論為計算依據(jù)，原告陳某主張的2012年9月1日至2013年8月17日遲延交房的違約金為27329元（389304元×351天×0.0002），明顯過高，本院對被告要求調(diào)整違約金的抗辯主張予以支持，被告應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約金數(shù)額以不超過租金損失130%為限，即13527元（10820元÷365天×351天×130%）。
被告抗辯未按合同約定的期限向原告交付商品房的原因之一，系因降水等不可抗力造成，非出賣人（被告）所能控制的原因造成，被告不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
不可抗力系在合同履行中發(fā)生了不能預(yù)見、不能避免和不能克服的客觀情況，降水等天氣因素對施工進(jìn)度確實(shí)有一定的影響，但屬于正常的天氣現(xiàn)象，不構(gòu)成不可抗力事由，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告抗辯未按合同約定的期限向原告交付商品房的原因之二，系建筑商未及時向開發(fā)商交房所致，被告已就建筑商違約之事向人民法院提起了訴訟，待建筑商賠償后再給付原告所主張的違約金，因本案與被告起訴建筑商系兩個獨(dú)立的合同關(guān)系，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告抗辯原告未按合同約定的期限到指定銀行辦理按揭貸款27萬元視為逾期付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，因辦理按揭貸款需要開發(fā)商、購房者及銀行等部門協(xié)作進(jìn)行，被告未提交相關(guān)證據(jù)證明原告在辦理按揭貸款過程中存在違約的相關(guān)證據(jù)，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告鵬湖公司申請房租價格鑒定所支出的評估費(fèi)，系其舉證證明自己的主張，該費(fèi)用應(yīng)由被告自行負(fù)擔(dān)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百一十四條 ?、第一百一十九條 ?、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條 ?之規(guī)定，判決如下:
被告昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告陳某遲延交房違約金13527元。
如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)627元，由被告負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省秦皇島市中級人民法院。

本院認(rèn)為，原告陳某與被告鵬湖公司簽訂的《商品房買賣合同》系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，為有效合同。
原告依合同約定向被告交清了全部購房款，被告未依合同約定如期將原告所購商品房交付給原告，存在違約的事實(shí)清楚，被告鵬湖公司應(yīng)承擔(dān)遲延向原告交付商品房的違約責(zé)任。
關(guān)于逾期交房的時間問題，2013年8月17日被告通知原告領(lǐng)取房屋鑰匙，該時間應(yīng)視為交房時間，原告未按時接收房屋所造成的損失應(yīng)由原告自行承擔(dān)。
關(guān)于逾期交房的違約金計算問題，原、被告簽訂的商品房買賣合同第八條中約定，逾期交房超過90日后，出賣人應(yīng)自本合同規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，按日向買受人支付已交付房價款萬分之二的違約金。
被告鵬湖公司認(rèn)為雙方約定的違約金過高，要求進(jìn)行調(diào)整，并向本院提出遲延交房期間房屋租金價格鑒定申請。
本院依法委托昌黎縣價格認(rèn)證中心作出了原告陳某在2012年9月1日至2013年8月31日同地段同類型房屋租金的鑒定價格為10820元。
按該鑒定結(jié)論為計算依據(jù)，原告陳某主張的2012年9月1日至2013年8月17日遲延交房的違約金為27329元（389304元×351天×0.0002），明顯過高，本院對被告要求調(diào)整違約金的抗辯主張予以支持，被告應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約金數(shù)額以不超過租金損失130%為限，即13527元（10820元÷365天×351天×130%）。
被告抗辯未按合同約定的期限向原告交付商品房的原因之一，系因降水等不可抗力造成，非出賣人（被告）所能控制的原因造成，被告不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
不可抗力系在合同履行中發(fā)生了不能預(yù)見、不能避免和不能克服的客觀情況，降水等天氣因素對施工進(jìn)度確實(shí)有一定的影響，但屬于正常的天氣現(xiàn)象，不構(gòu)成不可抗力事由，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告抗辯未按合同約定的期限向原告交付商品房的原因之二，系建筑商未及時向開發(fā)商交房所致，被告已就建筑商違約之事向人民法院提起了訴訟，待建筑商賠償后再給付原告所主張的違約金，因本案與被告起訴建筑商系兩個獨(dú)立的合同關(guān)系，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告抗辯原告未按合同約定的期限到指定銀行辦理按揭貸款27萬元視為逾期付款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，因辦理按揭貸款需要開發(fā)商、購房者及銀行等部門協(xié)作進(jìn)行，被告未提交相關(guān)證據(jù)證明原告在辦理按揭貸款過程中存在違約的相關(guān)證據(jù)，故本院對被告的該項抗辯不予支持。
被告鵬湖公司申請房租價格鑒定所支出的評估費(fèi)，系其舉證證明自己的主張，該費(fèi)用應(yīng)由被告自行負(fù)擔(dān)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百一十四條 ?、第一百一十九條 ?、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條 ?之規(guī)定，判決如下:
被告昌黎鵬湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告陳某遲延交房違約金13527元。
如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)627元，由被告負(fù)擔(dān)。

審判長：李莉煒
審判員：蔣紅梅
審判員：劉明

書記員：田順玲