原告：金華市起跑線塑膠有限公司。
法定代表人付文芝。
委托訴訟代理人許敏會(huì)、鄭玉芳，湖北崇道律師事務(wù)所律師。
被告：湖北省奧某某體育塑膠跑道材料有限公司。
法定代表人鄭某某。
被告：鄭某某。
兩被告共同委托訴訟代理人周家林，湖北偉宸律師事務(wù)所律師。

原告金華市起跑線塑膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱起跑線塑膠公司）訴被告湖北省奧某某體育塑膠跑道材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱奧某某公司）、鄭某某承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法適用普通程序，由審判員張敏擔(dān)任審判長(zhǎng)與人民陪審員彭幫武、肖煥彬組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告起跑線塑膠公司的法定代表人付文芝及其委托訴訟代理人許敏會(huì)、鄭玉芳，被告奧某某公司、鄭某某的共同委托訴訟代理人周家林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告起跑線塑膠公司訴稱，2017年9月2日，被告奧某某公司與原告起跑線塑膠公司簽訂《采購(gòu)安裝合同》，工程地點(diǎn)為貴州省黎平縣，包括黎平縣羅里鄉(xiāng)中心小學(xué)、黎平縣尚重鎮(zhèn)中心小學(xué)、黎平縣尚重中學(xué)共三所學(xué)校的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。雙方約定簽訂合同后被告向原告支付15,000元定金，貨到后被告向原告支付180,000元，工程進(jìn)度到封底完成時(shí)被告向原告支付330,000元，跑道劃線前被告向原告支付96,000元，驗(yàn)收合格后24小時(shí)內(nèi)支付32,000元，總計(jì)674,000元。原告已按合同約定完成三所學(xué)校運(yùn)動(dòng)材料交付及現(xiàn)場(chǎng)安裝。在合同執(zhí)行前期，被告通過(guò)鄭某某以及邱xx二人銀行賬號(hào)向原告支付325,000元，隨后以各種不同理由拖延付款，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)三名安裝工人中途被迫停工10天，人工費(fèi)增加9,000元。
2017年12月，原告再次電話聯(lián)系被告方相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)員鄭xx和康x，鄭xx電話以及公司座機(jī)均已停機(jī)，康x表示自己已經(jīng)不再公司工作，所欠款項(xiàng)只能找公司。原告多次聯(lián)系無(wú)果，于2018年1月再次前往被告公司，被告公司已人去樓空。
原告再次電話聯(lián)系鄭某某，要求支付相關(guān)費(fèi)用，鄭某某表示，被告公司不再開展相關(guān)業(yè)務(wù)，之前的合同尾款只能找當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員，并拒絕支付所欠全部費(fèi)用。
被告拖欠原告材料款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，應(yīng)償還材料款并支付原告違約金及部分項(xiàng)目欠款利息，且由于被告原因造成原告方人工費(fèi)，被告應(yīng)支付原告誤工費(fèi)。由于被告奧某某公司在合同執(zhí)行期間交叉采用公司賬戶（戶名邱xx）與被告鄭某某私人賬戶（戶名鄭某某）向原告方支付款項(xiàng)，公司與個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同，原告要求其公司與個(gè)人共同承擔(dān)相關(guān)債務(wù)。請(qǐng)求判令：1、兩被告共同償還原告工程款349,000元；2、兩被告共同賠償原告誤工費(fèi)9,000元；3、兩被告共同向原告支付違約金942,300元（違約金計(jì)算至2018年4月6日，后續(xù)違約金以349,000元為基數(shù)，按照日利息1.5%從原告起訴之日起計(jì)算至款項(xiàng)付清之日止）。
被告奧某某公司辯稱，雙方之間合同關(guān)系屬實(shí)，但是該合同僅對(duì)貴州三所學(xué)校鋪設(shè)項(xiàng)目，被告已按照合同約定履行了義務(wù)，原告沒有完成施工，不應(yīng)當(dāng)支付后期費(fèi)用。
被告鄭某某辯稱，與被告奧某某公司答辯意見一致，另我雖然是被告奧某某公司的法定代表人，但被告奧某某公司是兩個(gè)自然人合資的公司，應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)，我個(gè)人不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)付款責(zé)任，請(qǐng)求駁回原告要求我承擔(dān)責(zé)任的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。
本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)于雙方當(dāng)事人均無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。對(duì)于雙方有異議的證據(jù)和待證事實(shí)，本院認(rèn)定如下：
2017年8月30日，案外人徐xx（甲方、采購(gòu)方）與被告奧某某公司（乙方、供貨方）簽訂了《采購(gòu)安裝合同》。雙方在合同中約定，工程名稱為黎平縣羅里鄉(xiāng)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、黎平縣尚重鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和黎平縣尚重中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。承包范圍為人工草坪、透氣型跑道、硅PU球場(chǎng)。承包面積、金額為：1、草坪4000平方米，單價(jià)63元每平方米；2、透氣型塑膠跑道3420平方米，單價(jià)85元每平方米；3、硅PU球場(chǎng)2320平方米，單價(jià)81元每平方米；總金額730,600元整，最終價(jià)格以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)。承包方式為包工包料，開工日期為2017年9月10日，竣工日期約為2017年10月20日。結(jié)算時(shí)由乙方提供結(jié)算報(bào)告。合同還約定了其他權(quán)利義務(wù)。案外人徐xx在甲方處簽名并捺印，被告奧某某公司在乙方處加蓋其合同專用章。
2017年9月2日，被告奧某某公司（甲方、采購(gòu)方）與原告起跑線塑膠公司（乙方、供貨方）簽訂《采購(gòu)安裝合同》。雙方在合同中約定，工程地點(diǎn)為貴州省黎平縣的羅里鄉(xiāng)和尚重鎮(zhèn)，工程名稱為黎平縣羅里鄉(xiāng)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、黎平縣尚重鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和黎平縣尚重中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。承包范圍為人工草坪、透氣型跑道、硅PU球場(chǎng)。承包面積、金額為：1、草坪4000平方米，單價(jià)55元每平方米；2、透氣型塑膠跑道3420平方米，單價(jià)78元每平方米；3、硅PU球場(chǎng)2320平方米，單價(jià)72元每平方米；總金額653,800元整，最終價(jià)格以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)。承包方式為包工包料，開工日期為2017年9月10日，竣工日期約為2017年10月20日。甲方有義務(wù)按合同約定支付材料及安裝款，如未按合同約定時(shí)間和進(jìn)度按時(shí)支付給乙方材料及安裝款，乙方有權(quán)停工，而因此產(chǎn)生的施工人員生活費(fèi)、住宿費(fèi)及誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，按每人每天300元計(jì)。安裝完畢后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知后組織驗(yàn)收，填寫安裝驗(yàn)收單，三天內(nèi)不驗(yàn)收視為合格。付款方式為：1、簽合同后甲方支付定金15,000元；2、貨到后甲方支付材料費(fèi)的30%即180,000元；3、施工進(jìn)度至單項(xiàng)工程封底完成時(shí)甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后24小時(shí)內(nèi)支付材料款的50%即330,000元；4、施工進(jìn)度至跑道劃線前甲方支付材料款的15%即96,000元，驗(yàn)收合格后24小時(shí)內(nèi)支付剩余5%即32,000元。結(jié)算價(jià)按實(shí)際施工數(shù)量乘以單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，實(shí)際施工量以由甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)丈量確認(rèn)數(shù)量為準(zhǔn)，如甲方驗(yàn)收合格后24小時(shí)內(nèi)全款未結(jié)清，按工程結(jié)束之日計(jì)算，每逾期一日，向乙方支付欠款額1.5%的違約金。合同還約定了其他權(quán)利義務(wù)。被告奧某某公司在甲方處加蓋其合同專用章，原告起跑線塑膠公司在乙方處加蓋其公章。
合同簽訂后，原告起跑線塑膠公司按照合同約定于2017年9月10日開始施工，并于2017年11月3日全部完工。施工完畢后，原告起跑線塑膠公司與徐xx辦理了驗(yàn)收，形成了工程量確認(rèn)單。其中，黎平縣羅里鄉(xiāng)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的塑膠跑道面積為1904平方米，人造草坪面積為3491平方米；黎平縣尚重鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的塑膠跑道面積為213平方米，硅PU面層面積為1723平方米；黎平縣尚重中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的塑膠跑道面積為1700平方米，硅PU面層面積為836平方米。上述工程量確認(rèn)單均由徐xx簽名并捺印，而且還在確認(rèn)單上載明，工程量屬實(shí)，工程已完工驗(yàn)收通過(guò)。合同履行過(guò)程中，被告奧某某公司通過(guò)被告鄭某某以及邱xx二人銀行賬號(hào)向原告起跑線塑膠公司支付325,000元，其中被告鄭某某的轉(zhuǎn)賬附言中還有貴陽(yáng)黎平材料款等字樣。之后，被告奧某某公司未再就該合同履行付款義務(wù)。
還查明，被告奧某某公司系被告鄭某某和案外人鄭xx共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，被告鄭某某系被告奧某某公司的法定代表人。在原告起跑線塑膠公司與被告奧某某公司的業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中，多次由被告鄭某某以個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬方式向原告起跑線塑膠公司履行付款義務(wù)，并在附言中備注項(xiàng)目名稱。
2018年4月11日，原告起跑線塑膠公司訴至本院，后在審理中變更請(qǐng)求如訴稱。被告奧某某公司、鄭某某堅(jiān)持其辯稱意見，本案調(diào)解不成。

本院認(rèn)為，原告起跑線塑膠公司與被告奧某某公司之間構(gòu)成承攬合同關(guān)系，雙方當(dāng)事人應(yīng)按約定履行各自義務(wù)。原告起跑線塑膠公司依照與被告奧某某公司的約定，向被告奧某某公司指定工程履行了供貨和安裝義務(wù)，經(jīng)過(guò)被告奧某某公司的發(fā)包人徐xx簽字確認(rèn)的工程量，可以作為原告起跑線塑膠公司與被告奧某某公司結(jié)算的依據(jù)。參照合同約定的計(jì)算方式，合同總價(jià)款為673,979元（塑膠跑道面積3817平方米×78元每平方米=297,726元，硅PU面層面積2559平方米×72元每平方米=184,248元，人造草坪面積3491平方米×55元每平方米=192,005元），扣除被告奧某某公司已付款325,000元，被告奧某某公司仍差欠原告起跑線塑膠公司材料及安裝款共計(jì)348,979元。被告奧某某公司未按時(shí)足額支付材料及安裝款的行為，侵害了原告起跑線塑膠公司的合法權(quán)益。原告起跑線塑膠公司要求被告奧某某公司支付材料及安裝款349,000元的訴訟請(qǐng)求，本院在348,979元的范圍內(nèi)予以支持，超出部分，不予支持。
被告奧某某公司未按時(shí)支付貨款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。雙方合同中約定的每日按未付款金額的1.5%計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，應(yīng)予調(diào)整，本院酌情在以原告起跑線塑膠公司主張的材料及安裝款欠款348,979元為本金，按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率，從2017年11月4日起計(jì)算至實(shí)際付清之日止的范圍內(nèi)予以支持，超出部分，不予支持。
《中華人民共和國(guó)公司法》第三條規(guī)定，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二十條規(guī)定，公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和公司有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。本案中，被告鄭某某系被告奧某某公司的法定代表人，其未能將公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于其個(gè)人財(cái)產(chǎn)，在公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，多次從其個(gè)人賬戶對(duì)外付款，表明被告鄭某某的個(gè)人財(cái)產(chǎn)與被告奧某某公司的公司財(cái)產(chǎn)存在混同。故對(duì)原告起跑線塑膠公司要求被告鄭某某對(duì)被告奧某某公司的付款義務(wù)和違約責(zé)任承擔(dān)共同責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。
對(duì)于原告起跑線塑膠公司要求被告奧某某公司承擔(dān)其支付的工人誤工費(fèi)9,000元的訴訟請(qǐng)求，雖然雙方在合同中約定逾期支付材料款需承擔(dān)誤工費(fèi)用，但是原告起跑線塑膠公司提供的證人證言和收條等不能相互印證，無(wú)法證明其實(shí)際損失，故對(duì)原告起跑線塑膠公司的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第四十四條、第六十條、第一百零七條、第一百零九條、第一百一十四條、第二百五十一條，《中華人民共和國(guó)公司法》第三條、第二十條，最高人民法院《關(guān)于適用
若干問(wèn)題的解釋（二）》第二十九條和《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告湖北省奧某某體育塑膠跑道材料有限公司、被告鄭某某共同于本判決生效后十日內(nèi)向原告金華市起跑線塑膠有限公司支付工程款348,979元及逾期付款違約金（以差欠工程款348,979元為本金，按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率，從2017年11月4日起計(jì)算至實(shí)際付清之日止）；
二、駁回原告金華市起跑線塑膠有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)18,840元，由原告金華市起跑線塑膠有限公司負(fù)擔(dān)12,070元，由被告湖北省奧某某體育塑膠跑道材料有限公司、被告鄭某某共同負(fù)擔(dān)6,770元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省武漢市中級(jí)人民法院。上訴人在提交上訴狀時(shí)預(yù)交案件受理費(fèi)，款匯武漢市中級(jí)人民法院。戶名：湖北省武漢市中級(jí)人民法院；賬號(hào)：17×××67；開戶行：農(nóng)行武漢民航東路支行；上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判長(zhǎng) 張敏
人民陪審員 彭幫武
人民陪審員 肖煥彬

書記員： 涂宇萌