原告：郭某,男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，無業(yè)，住吉林省鎮(zhèn)賚縣。
被告：富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社，住所地黑龍江省富某某。
負(fù)責(zé)人：張百成。
被告：張百成，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，個(gè)體，住黑龍江省富某某。
委托訴訟代理人：柏立國(guó)，黑龍江弘義律師事務(wù)所律師。

原告郭某與被告富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社、張百成建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2016年9月21日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告郭某，被告富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社、張百成委托訴訟代理人柏立國(guó)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告郭某向本院提出訴訟請(qǐng)求：請(qǐng)求判令被告立即返還原告材料預(yù)付款人民幣20萬元。事實(shí)與理由：2016年6月20日，原告與被告簽訂了建設(shè)工程施工合同，約定被告將富裕百成農(nóng)業(yè)牛舍工程40棟牛舍承包給原告，2016年5月11日，原告交付被告材料預(yù)付款人民幣20萬元，此款約定當(dāng)施工開始30日內(nèi)被告分兩次返還給原告，2016年7月3日原告開始施工，到現(xiàn)在為止，原告已施工兩個(gè)多月，被告未返還原告材料預(yù)付款人民幣20萬元，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求判令被告立即返還原告材料預(yù)付款人民幣20萬元。
二被告辯稱，一、這筆款是百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社與原告之間形成的，與張百成個(gè)人無關(guān)，原告起訴張百成個(gè)人存在主體錯(cuò)誤，張百成個(gè)人不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。二、合作社與原告的協(xié)議已經(jīng)部分履行，合作社已經(jīng)為原告提供了三十萬紅磚和五十噸水泥，已經(jīng)為原告供應(yīng)了材料。三、協(xié)議中約定返給原告的二十萬元該條款不公平，理由為被告已經(jīng)約定給付原告二十萬元的材料，且約定按每平米850.00元給付原告施工費(fèi)，就不應(yīng)再另行給付原告二十萬元，因該二十萬元已經(jīng)以材料的形式給付，請(qǐng)法院確認(rèn)協(xié)議中的此條款無效。四、雙方簽訂的協(xié)議目前屬于中止?fàn)顟B(tài)，原因是富某某政府部門下達(dá)文件責(zé)令合作社停止房屋繼續(xù)建筑，由于政府行為干預(yù)，工程目前仍處于停工狀態(tài)，所以導(dǎo)致雙方所簽協(xié)議無法繼續(xù)履行，停止施工并非合作社主觀因素，原告在合同中止期間要求返還材料款是不應(yīng)成立的。五、原告的起訴只有一項(xiàng)返還預(yù)付款二十萬元的請(qǐng)求，但雙方簽訂的合同是繼續(xù)履行，還是結(jié)束履行原告并未明確，這種無法確定合同狀態(tài)的情況下要求給付二十萬元是不合理的。
原告為證明自己的主張，提供以下證據(jù)：
1.建設(shè)工程施工合同一份，證明我是和張百成本人簽的，有他簽名，我不要求終止合同。
二被告質(zhì)證認(rèn)為，對(duì)真實(shí)性沒有異議，對(duì)證明作用有異議，合同的名頭上標(biāo)注的是百成農(nóng)業(yè)合作社，且加蓋了合作社的公章，所以合同的簽訂主體應(yīng)是合作社，張百成的簽字屬于法人代表替公司的簽字，且從法律規(guī)定上合同通常只能出現(xiàn)一個(gè)主體，要么是公司要么是個(gè)人，不能公司和個(gè)人一起對(duì)外簽訂。

本院認(rèn)為，該證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性，對(duì)該證據(jù)的效力予以確認(rèn)。該合同加蓋了合作社公章，應(yīng)認(rèn)定系原告與富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社所簽訂的。
2.打款憑證一份，證明我已向張百成打過預(yù)付款二十萬。
二被告質(zhì)證認(rèn)為，對(duì)打款事實(shí)沒有異議，對(duì)證明作用有異議，合同是6月20日簽訂的，打款是5月11日，應(yīng)該先有合同再打款，從時(shí)間上有問題。
本院認(rèn)為，該證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性，對(duì)該證據(jù)的效力予以確認(rèn)。
二被告為證明其答辯理由，提供如下證據(jù)：
1.出庫(kù)單8張，證明在2016年7月被告合作社已經(jīng)向原告提供了工程材料，包括紅磚、水泥和鋼材，出庫(kù)單的收貨人是原告的工人魏強(qiáng)。
原告質(zhì)證認(rèn)為，給紅磚的出庫(kù)單屬實(shí)，沒達(dá)到被告說的三十萬塊，這幾個(gè)條都對(duì)，魏強(qiáng)是我工地現(xiàn)場(chǎng)的人，最后一張沒有他的簽字，名字也不是我簽的。
本院認(rèn)為，該證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性，對(duì)該證據(jù)的效力予以確認(rèn)。
2.通告三份，是富某某人民政府防汛指揮部在2016年7月給合作社發(fā)布的通告，證明合作社施工的工程屬于嫩江泄洪區(qū)范圍，防汛指揮部作出決定要求停止施工。
原告質(zhì)證認(rèn)為，沒有異議。
本院認(rèn)為，該證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性，對(duì)該證據(jù)的效力予以確認(rèn)。
根據(jù)當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證以及本院對(duì)上述證據(jù)的認(rèn)證意見，本院對(duì)本案確認(rèn)如下事實(shí)：
原、被告于2016年6月20日簽訂了建設(shè)工程施工合同一份，被告富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社為甲方，原告為乙方。合同中有被告張百成的簽字并加蓋了被告富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社的公章。該合同約定甲方將富裕百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社牛舍工程40棟牛舍承包給乙方施工，合同第八條約定：在甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)，乙方交付甲方材料預(yù)付款20萬元，當(dāng)施工開始30日內(nèi)甲方分二次返還給乙方。原告郭某于2016年5月11日向被告張百成的賬戶轉(zhuǎn)賬200,000.00元。原告于2016年7月3日進(jìn)入工地開始施工，但材料預(yù)付款被告至今沒有返還給原告。
本院認(rèn)為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。本案中，被告富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社未按合同約定返還給原告材料預(yù)付款200,000.00元屬違約行為，故對(duì)原告要求返還材料預(yù)付款的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予以支持。原、被告簽訂的合同甲方系富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社，后有合作社負(fù)責(zé)人張百成簽字并加蓋了公章，故該合同應(yīng)認(rèn)定系原告與富某某百成農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社所簽訂的，但被告張百成作為合作社負(fù)責(zé)人，且該材料預(yù)付款通過銀行匯到了張百成個(gè)人賬戶中，故張百成亦有返還此款的義務(wù)。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，判決如下：

二被告返還給原告材料預(yù)付款200,000.00元。此款于本判決書發(fā)生法律效力后十日內(nèi)履行。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案受理費(fèi)4,300.00元，由二被告負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于齊齊哈爾市中級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng)　　屈文祥 審判員　　夏保貴 審判員　　田永光

書記員：范明莉