原告：邵某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住黑龍江省哈爾濱市。
　　委托訴訟代理人：田逾哲、汪洋，上海凱正律師事務(wù)所律師。
　　被告：上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司，住所地上海市嘉定區(qū)。
　　法定代表人：吳倩倩。
　　原告邵某某與被告上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡稱祁某公司)裝飾裝修合同糾紛一案，本院受理后，依法適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。原告邵某某委托訴訟代理人汪洋到庭參加了訴訟，被告祁某公司經(jīng)本院公告?zhèn)鲉疚吹酵?。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告邵某某向本院提出訴訟請求：1、要求確認(rèn)原、被告簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》(合同編號：XXXXXXX、XXXXXXX)及補(bǔ)充協(xié)議于2018年4月12日解除；2、要求被告返還工程款4萬元并支付違約金4萬元；3、要求被告按照每日100元的標(biāo)準(zhǔn)支付遲延履行違約金；4、要求被告支付資金占用費(fèi)用(以105,600元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期貸款利率自2018年4月13日起計(jì)算至實(shí)際清償之日)。事實(shí)與理由：2017年11月2日，原、被告簽訂《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》(合同編號：XXXXXXX、XXXXXXX)2份，約定由原告將位于上海市嘉定區(qū)勝辛南路1851弄海倫廣場16樓1606室和19樓1929室的兩套房屋的裝飾裝修工程交于被告施工，其中1606室工程總價款為5.6萬元，工期自2017年11月3日至2017年12月15日，1929室工程總價款為3萬元，工期自2017年11月3日至2017年11月25日。合同簽訂后，原告向被告支付了工程款4萬元，但被告未能按約完成施工。2017年12月3日，原、被告簽訂補(bǔ)充協(xié)議1份，被告承諾于1606室房屋于2018年1月18日前完工、1929室房屋于2017年12月15日前完工，如逾期，被告同意支付違約金4萬元及將前期支付的4萬元一并返還原告，并按照合同約定追究被告的違約責(zé)任。但被告屆期未能完工，原告聯(lián)系無果，訴至法院。
　　被告祁某公司未作答辯。
　　經(jīng)審理查明：2017年11月2日，邵某某與祁某公司簽訂《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》2份(合同編號分別為XXXXXXX和XXXXXXX)，約定由邵某某將位于上海市嘉定區(qū)勝辛南路1851弄海倫廣場16樓1606室和19樓1929室的兩套房屋(以下簡稱系爭房屋)的裝飾裝修工程交于被告承包施工，承包方式為部分承包，其中1606室房屋工期自2017年11月3日至2017年12月15日，工程總價款為5.6萬元：開工支付3萬元，工程結(jié)束支付2.6萬元；1929室房屋工期自2017年11月3日至2017年11月25日，工程總價款為3萬元：開工支付1萬元，工程結(jié)束支付2萬元。合同另約定：工程竣工后，祁某公司應(yīng)通知邵某某在7日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過的，辦理驗(yàn)收移交手續(xù)；因祁某公司原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，祁某公司應(yīng)賠償邵某某100元。上述合同簽訂后，邵某某支付了4萬元工程款，祁某公司亦開始了裝修施工，但未能在2017年11月25日完成1929室房屋的施工工程。2017年12月3日，雙方簽訂了《關(guān)于合同編號XXXXXXX，XXXXXXX后續(xù)補(bǔ)充協(xié)議》1份，其上載明：屆于祁某公司在約定工期內(nèi)完工已超時情況下，現(xiàn)祁某公司承諾于2018年1月18日前對1606室完工以及2017年12月15日前對1929室完工并交付房屋；如祁某公司未按期完工，則同意支付違約金4萬元，前期支付的4萬元一并返還邵某某，共計(jì)8萬元，并按照合同約定追究祁某公司違約責(zé)任。但補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，祁某公司屆期仍未能完成施工，施工人員亦撤離了施工房屋。之后，邵某某無法與祁某公司取得聯(lián)系，遂另行委托他人完成了房屋的施工。期間，邵某某曾于2018年4月12日向祁某公司發(fā)出《解除〈上海市家庭居室裝飾裝修施工合同〉通知函》，但該函未能送達(dá)祁某公司。
　　以上事實(shí)，有《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》、《關(guān)于合同編號XXXXXXX，XXXXXXX后續(xù)補(bǔ)充協(xié)議》等及庭審筆錄為證。
　　本院認(rèn)為：邵某某與祁某公司簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》合法有效，雙方均應(yīng)按約履行。在合同履行中，祁某公司作為系爭房屋裝飾裝修工程的承攬一方未能按約完成施工，期間祁某公司雖承諾延期完成，但屆期卻依然未能兌現(xiàn)承諾，故其行為已構(gòu)成違約，現(xiàn)邵某某在祁某公司停止施工、人員撤離的情況之下主張解除合同，于法有據(jù)，本院予以支持，但解除日期應(yīng)以本案訴狀副本公告送達(dá)祁某公司之日(即2018年11月13日確定)。本案合同解除系祁某公司違約所致，祁某公司應(yīng)按約承擔(dān)違約責(zé)任，而邵某某要求祁某公司返還已支付的工程款4萬元及支付違約金4萬元的訴請符合雙方的約定，本院予以支持。另根據(jù)本案實(shí)際情況，本院認(rèn)為違約金4萬元已足以彌補(bǔ)邵某某因祁某公司違約而致的損失，故對邵某某主張的遲延履行違約金及資金占用費(fèi)用，本院不予支持。審理中，祁某公司經(jīng)本院公告?zhèn)鲉緹o正當(dāng)理由而拒不到庭，表明其自動放棄答辯、質(zhì)證等訴訟權(quán)利，對此應(yīng)承擔(dān)由此而引起的法律后果。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第(四)項(xiàng)、第九十七條、第一百零七條及《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：
　　一、原告邵某某與被告上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》(合同編號分別為XXXXXXX和XXXXXXX)及《關(guān)于合同編號XXXXXXX，XXXXXXX后續(xù)補(bǔ)充協(xié)議》于2018年11月13日起解除；
　　二、被告上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告邵某某工程款4萬元；
　　三、被告上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告邵某某違約金4萬元；
　　四、原告邵某某的其他訴訟請求不予支持。
　　負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　本案受理費(fèi)2,412元，由原告邵某某負(fù)擔(dān)585元，被告上海祁某建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司負(fù)擔(dān)1,827元(應(yīng)于本判決生效后7日內(nèi)付至本院)。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級人民法院?！　　　?br/>

審判員：徐??力

書記員：張??奚