原告邯鄲市方某建筑工程有限公司。法定代表人楊富重，該公司經(jīng)理。地址：成安縣乾候路北段。委托代理人梁萬龍，河北天漢律師事務(wù)所律師。被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司。法定代表人張振芳，該公司經(jīng)理。地址：廣平縣廣平鎮(zhèn)城內(nèi)村。

原告邯鄲市方某建筑工程有限公司訴稱，2013年原告通過熟人介紹認(rèn)識(shí)被告，被告稱自己正在做一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目前期手續(xù)已經(jīng)審批完畢。項(xiàng)目地址在廣平縣開發(fā)區(qū)，現(xiàn)需要找原告承建該工程的圍墻施工工程。后經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂上述項(xiàng)目的施工總承包協(xié)議，簽訂協(xié)議后原告共計(jì)向被告支付工程保證金40萬元。雙方協(xié)議約定項(xiàng)目開工時(shí)間為2014年2月15日，但時(shí)至開工日后，被告所啟動(dòng)項(xiàng)目土地手續(xù)遲遲不能辦理下來，無法取得項(xiàng)目施工土地使用權(quán)。后原告多次找被告反映此事，雙方于2014年4月在原告合同書中簽訂補(bǔ)充協(xié)議，因被告違約被告同意支付原告40萬保證金的同期銀行貸款利息給原告，并保證2014年5月20日前按期開工。時(shí)至今日，被告仍未取得項(xiàng)目施工土地使用權(quán)，導(dǎo)致雙方簽訂協(xié)議根本無法履行。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，故向法院起訴，請(qǐng)求1、判令被告返還原告工程保證金45萬元，2、判令被告支付2013年11月至2014年4月的同期銀行貸款利息13125元；3、并向原告支付2014年5月至2016年3月的雙倍同期銀行貸款利息41250元。4、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司未到庭亦未提交書面答辯狀。經(jīng)審理查明，原告邯鄲市方某建筑工程有限公司與被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司于2013年11月25日在邯鄲市××礦區(qū)榮某辦事處簽訂了施工總承包協(xié)議書：發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱甲方）河北榮某光伏發(fā)電有限公司；承包人（以下簡(jiǎn)稱乙方）邯鄲市方某建筑工程有限公司；該協(xié)議載明有：“工程名稱：圍墻；工程地點(diǎn):廣平縣開發(fā)區(qū)；開工時(shí)間：2014年2月15日；協(xié)議簽訂后，乙方向甲方繳付合同信譽(yù)金或工程質(zhì)保金40萬元，…….等”。協(xié)議簽訂后原告邯鄲市方某建筑工程有限公司于2013年12月26日按照合同約定通過該公司會(huì)計(jì)牛月紅個(gè)人賬戶向被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司賬號(hào)匯款40萬元。截止到2014年2月15日被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司所啟動(dòng)項(xiàng)目土地遲遲不能辦理下來，無法取得項(xiàng)目施工土地使用權(quán)，致使原告無法施工。2014年4月13日原、被告雙方再次簽訂補(bǔ)充條款“因甲方工程現(xiàn)場(chǎng)不能按原定開工日期施工，甲方應(yīng)承擔(dān)逾期時(shí)間的費(fèi)用，乙方風(fēng)險(xiǎn)金額總數(shù)40萬元計(jì)算銀行貸款利息給付乙方。甲方保證在2014年5月20日前按期施工，若不能按期施工甲方應(yīng)按銀行貸款利息雙倍利息支付乙方40萬元標(biāo)的保證金計(jì)息支付給乙方”。該協(xié)議簽訂后至2014年5月20日被告仍未取得項(xiàng)目施工土地使用權(quán)，導(dǎo)致原、被告雙方簽訂的協(xié)議無法履行。被告也未將工程的保證金退還給原告，致使原告訴至法院。上述事實(shí)的證據(jù)有原告提供的施工總承包協(xié)議書、個(gè)人匯款業(yè)務(wù)憑證、本院調(diào)取的廣平縣公安局詢問筆錄、證人證言及原告當(dāng)庭陳述等在卷為憑。
原告邯鄲市方某建筑工程有限公司與被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司建設(shè)工程施工合同一案，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告邯鄲市方某建筑工程有限公司委托代理人梁萬龍到庭參加了訴訟，被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司經(jīng)本院公告?zhèn)鲉酒跐M無正當(dāng)理由未到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原告邯鄲市方某建筑工程有限公司與被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司所簽訂施工總承包協(xié)議書及補(bǔ)充協(xié)議是原、被告雙方真實(shí)意思的表示，依法受法律保護(hù)，合同簽訂后原告按約定通過匯款方式向被告支付40萬元工程保證金，證據(jù)充分依法予以認(rèn)定。后因被告原因致使工程未能如期施工，截至于原告起訴被告仍未獲得取得項(xiàng)目施工土地使用權(quán)。被告應(yīng)當(dāng)在合同無法全面履行時(shí)及時(shí)退還原告工程保證金40萬元，并按照補(bǔ)充條款所約定向原告支付銀行利息。對(duì)于原告所訴其他5萬元保證金，因原告未提供有效證據(jù)證明，故本院對(duì)該5萬元的請(qǐng)求依法不予支持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、第一百一十二條《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條之規(guī)定，判決如下：

一、解除原告邯鄲市方某建筑工程有限公司與被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司所簽訂施工總承包協(xié)議書。二、被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告邯鄲市方某建筑工程有限公司工程保證金40萬元及利息（利息自2013年11月25日至2014年5月20日按同期銀行貸款利息計(jì)算，自2014年5月21日至2016年3月31日按雙倍同期銀行貸款利息計(jì)算）三、、駁回原告邯鄲市方某建筑工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)9744元，由原告邯鄲市方某建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)1629元，由被告河北榮某光伏發(fā)電有限公司負(fù)擔(dān)8115元。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省邯鄲市中級(jí)人民法院。