原告（反訴被告）：襄陽市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司。住所地：棗陽市前進路。
法定代表人：黃運海，該公司董事長。
委托訴訟代理人：邱奇先，湖北金鶴律師事務所律師。
被告（反訴原告）：湖北大某精工裝備有限公司。住所地：棗陽市南城工業(yè)園和諧路西二環(huán)交匯處。
法定代表人：劉飛，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：郭強，湖北鳴天律師事務所律師。

原告（反訴被告）襄陽市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱振勝公司）與被告（反訴原告）湖北大某精工裝備有限公司(以下簡稱大某公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院立案后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原告（反訴被告）振勝公司的委托訴訟代理人邱奇先、被告（反訴原告）大某公司的法定代表人劉飛及其委托訴訟代理人郭強到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2013年9月26日，被告大某公司（作為甲方、發(fā)包方）與原告振勝公司（作為乙方、承包方）簽訂了一份《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》，合同主要約定：一、工程內(nèi)容：大某公司鋼結(jié)構(gòu)廠房（鋼結(jié)構(gòu)部分）。三、工程承包范圍：鋼結(jié)構(gòu)主框架、屋面、墻面部分的制作、運輸、安裝（具體按圖紙設(shè)計的內(nèi)容為準，不含門、窗）。四、工程建筑面積：8800平方米（以實際驗收面積為準）。五、工程期限：120天（甲方土建基礎(chǔ)完工后，乙方鋼結(jié)構(gòu)進場之日起）。1、開工日期為2013年10月30日（具體以甲方鋼結(jié)構(gòu)車間土建基礎(chǔ)完善后為乙方正式安裝日期）。六、工程總價款：1、鋼結(jié)構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)部分按每平方米270元計價，總面積約為8800平方米(以實際驗收面積為準），合計價款人民幣2376000元。該造價采用包工包料的方式作為一次性總定價。如因設(shè)計變更等原因，造成工程量增減的，則工程總價款作相應增減。七、付款方式：1、合同生效后，乙方在完成鋼構(gòu)主體工程至屋面瓦蓋完后七日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總價款的30%；2、鋼構(gòu)工程全部完工后，甲方收到原告完工通知書七日內(nèi)，甲方向乙方再支付工程總價款的35%；3、鋼構(gòu)工程竣工驗收完畢后，乙方開具相關(guān)發(fā)票，甲方七日內(nèi)向乙方再支付工程總價款的30%；4、留存工程款的5%作為乙方的質(zhì)量保證金，一年后如無質(zhì)量問題，七日內(nèi)全額付清余款。八、工程質(zhì)量要求：按圖紙中所涉及的要求和標準執(zhí)行（甲方有單獨要求的，雙方協(xié)商解決，沒有另行要求的以圖紙為準）。九、工程驗收：1、鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，乙方向甲方提供鋼結(jié)構(gòu)部分驗收申請報告，甲方接到驗收申請報告5日內(nèi)應盡快進行驗收，并簽發(fā)驗收證明。對存在的問題，乙方應及時整改。如甲方在接到乙方竣工驗收申請報告5日內(nèi)不及時組織驗收，視為驗收合格。甲方不組織驗收，廠房不能使用，一旦使用即視為驗收合格。2、工程竣工驗收合格日起的一年內(nèi)，乙方對質(zhì)量存在的問題負責保修。十、驗收標準：本工程以相關(guān)設(shè)計方案，甲乙雙方單獨約定的要求、圖紙為依據(jù)，按照行業(yè)標準進行驗收。十一、雙方權(quán)利和義務：1、甲方的權(quán)利義務：（2）負責對乙方的進度、安裝質(zhì)量、安全保護、綜合管理的監(jiān)督；（5）負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查及設(shè)計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。2、乙方權(quán)利義務：（4）嚴格按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，質(zhì)量技術(shù)指標符合工程的各類標準和規(guī)范的要求。十二、違約責任：2、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金，違約金按合同總價×1‰延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過合同總價的10%；3、由于乙方原因，使工程延期完工，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金，違約金按合同總價×1‰延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過合同總價的10%；4、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×1‰延期天數(shù)計算，同時工期順延。合同還對雙方其他權(quán)利義務進行了約定，雙方在合同上簽字蓋章。2013年10月11日，原被告雙方簽訂了一份《鋼結(jié)構(gòu)廠房加工安裝補充協(xié)議》，約定：1.屋面部分：V840型單層彩鋼板（暗灰）+50㎜保溫棉+鋁箔+鋼絲網(wǎng)。2.墻面部分：V900型單層彩鋼板，女兒墻彩瓦（暗紅）為豎向鋪設(shè)，女兒墻以下至1.200m以上彩瓦（暗灰）為橫向鋪設(shè)，原圖下窗及上窗洞口均更改為豎向窗洞，窗洞寬度為1.800m。3.增加1軸至14軸交C軸墻面，造價按實際面積雙方協(xié)商為準。4.設(shè)計院圖紙建筑面積為10461.83平方米，因用地規(guī)劃等原因，將建筑面積更改為8800平方米（具體以實際測量為準），原單位造價不變。5.以上1項至2項變更后，按原合同造價不變。6.其他條款內(nèi)容不變。合同簽訂后，振勝公司于二0一三年十一月十日向大某公司發(fā)去內(nèi)容為：“大某公司：我公司和貴公司在2013年9月26日簽訂了《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》，根據(jù)合同第五條第一項約定：開工進場日期為2013年10月30日。因貴公司原因至今未能進場安裝，我公司前期投入的100多萬元材料早已籌備完畢。請貴公司盡快確定安裝日期，以便我公司做好工作安排，避免造成更多的損失?！钡囊环蓐P(guān)于確認鋼結(jié)構(gòu)進場安裝日期的函，大某公司收到該函后于2013年11月12日進行了回復，回復內(nèi)容為：“關(guān)于確認鋼結(jié)構(gòu)進場安裝日期的函在2013年9月26日簽訂的合同約定的進場安裝日期《按第一條約定為2013年10月30日》其說明了具體以甲方鋼結(jié)構(gòu)車間土建基礎(chǔ)完善后為乙方正式安裝日期，現(xiàn)甲方基礎(chǔ)工程已基本完成，具體進場日期由乙方根據(jù)實際情況確定，其中約定的乙方工程日期順延?！?br/>2013年11月12日之后振勝公司開始施工，2013年12月29日，本案鋼結(jié)構(gòu)工程主體鋼構(gòu)和屋面瓦完工，振勝公司向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第七條第一項：“鋼結(jié)構(gòu)工程主體工程至屋面瓦蓋完后工程總價款30%”的約定，計金額為：712800元，目前主體鋼構(gòu)和屋面瓦已經(jīng)完工。請貴公司安排支付該工程款，以便確保工程順利進行”的工程進度款支付提醒單一份。2014年1月4日，大某公司向振勝公司支付現(xiàn)金400000元和承兌匯票三張金額各為100000元（出票時間分別為：2013年9月12日、2013年10月10日、2013年12月3日；到期日分別為：2014年3月12日、2014年4月10日、2014年6月3日）。2014年1月27日，振勝公司將本案工程施工完畢，向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第七條第二項：“鋼結(jié)構(gòu)工程工程全部完工后，甲方收到乙方書面完工通知書七日內(nèi)支付工程總價款35%”的約定，計金額為831600元；另外，該公司一期工程進度款還差12800元未付，兩次合計總金額：844400元。目前鋼結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)完工，請該公司安排支付該工程款。同時，請貴公司及時組織工程竣工驗收”工程進度款支付及驗收提醒單一份；2014年1月28日，振勝公司將本案工程施工完畢，向大某公司發(fā)出《工程竣工驗收申請表》，驗收內(nèi)容：大某公司新建鋼結(jié)構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)主框架、屋面、墻面。工程經(jīng)共同查驗，符合本工程建設(shè)設(shè)計圖紙要求，評定為合格等級。大某公司于2014年3月4日對上述兩份文件簽字蓋章予以確認。2014年3月31日，大某公司向振勝公司支付400000元承兌匯票一張（出票日為2014年3月26日、到期日2014年9月26日）。2014年4月12日，振勝公司向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》約定，我公司已于2014年1月28日將該公司車間建設(shè)完工，該公司應支付我公司工程款2257200元（不含5%質(zhì)保金）。但截至目前，貴公司僅支付110萬元（其中70萬元還是承兌匯票）。還有100多萬元未約定支付。按合同第十二條第四項約定：“由于甲方未按合同約定向乙方付款，視為甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價×1‰延期天數(shù)計算”。請貴公司安排支付該工程款和違約金”的工程進度款支付提醒單一份。大某公司于2014年6月17日和7月14日分別向振勝公司支付承兌匯票200000元各一張（出票日2014年6月16日、2014年6月25日，到期日2014年12月16日、2014年12月25日）。2014年8月8日，大某公司要求在建設(shè)好的廠房內(nèi)增加墻面，將車間和辦公樓分離，雙方簽訂了一份《補充協(xié)議書》，約定：一、增加1軸至14軸交C軸墻面，面積346.6平方米（不含窗戶部分），乙方預算需增加工程費用人民幣：95306.00元，經(jīng)雙方協(xié)商工程費用按人民幣80000元結(jié)算。二、此增補項目工程完工后，經(jīng)甲方驗收在九月底付清此款，逾期按日支付千分之一的違約金。雙方簽字蓋章確認。大某公司于2015年2月15日和5月15日分別向振勝公司支付現(xiàn)金300000元和76500元承兌匯票（出票日：2015年4月16日、到期日2014年10月16日）。2015年6月24日，振勝公司向大某公司發(fā)出《關(guān)于催付工程款的函》，主要內(nèi)容為：工程款總合計：2456000.00元。經(jīng)多次催要，但截止目前貴公司僅支付工程款1876500.00元（其中：現(xiàn)金70萬元，承兌匯票1176500.00元），還剩579500.00元工程款未付（不含承兌貼點、違約金等）。請貴公司在2015年6月30日前支付，否則我公司通過法律途徑解決。另：請貴公司根據(jù)票種需要向我公司提供開具發(fā)票相關(guān)的開票資料。大某公司于2015年9月1日支付50000元承兌匯票（出票日：2015年8月26日、到期日：2016月2月26日）。2015年12月8日，振勝公司與大某公司簽訂一份《補充協(xié)議書》，約定：甲乙雙方于2013年9月26日簽訂了《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》乙方承建甲方鋼結(jié)構(gòu)廠房（鋼結(jié)構(gòu)部分），工程價款為2376000元，于2014年1月底完工；2014年8月18日又就增補部分簽訂了補充協(xié)議，增補工程款80000元，于9月底完工。工程款共計2456000元。截止目前支付1926500元（其中轉(zhuǎn)賬700000元，銀行承兌匯票1226500元）。經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就相關(guān)事項達成以下意見：1、廠房面積合同約定為8800平方米，經(jīng)核實，現(xiàn)為8700平方米。合同約定單價為270元／平方米，應核減工程款27000元。2、原合同約定乙方應開具相關(guān)發(fā)票，目前乙方已為甲方開具了600000元的票據(jù)。尚欠1829000元的票據(jù)未開。甲方要求該票據(jù)涉及的相關(guān)稅費由自己承擔，不再要求乙方提供稅票。按稅務部門規(guī)定的稅率5.99%核減工程款，即109557元（以稅務部門核定的稅率為準）。3、甲乙雙方其他權(quán)利義務仍然按《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》執(zhí)行。雙方對該協(xié)議簽字蓋章。該協(xié)議確定了雙方工程款結(jié)算價格為2319443元。補充協(xié)議簽訂后，經(jīng)原告多次催要，大某公司于2016月3月27日支付現(xiàn)金9124.14元和50000元、33818.86元和300000元承兌匯票各一張（出票日分別為：2016年1月13日、2016年3月16日、2016年3月27日；到期日分別為2016年7月13日、2016年9月16日、2016年9月27日）。
還查明：被告大某公司在反訴時提交鑒定申請，要求對涉案工程的避雷裝置、防火涂料消防達標進行鑒定。鋼構(gòu)廠房工程竣工交付后，大某公司在廠房內(nèi)堆放了設(shè)備雜物。2015年7月8日，大某公司在監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位等參與下，對包括本案鋼結(jié)構(gòu)廠房在內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程、磚混基礎(chǔ)工程進行整體驗收，綜合驗收結(jié)論為合格。2015年12月14日，包括本案鋼結(jié)構(gòu)工程在內(nèi)的建設(shè)工程在棗陽市城市建設(shè)局辦理了竣工驗收備案。2016年1月14日，大某公司將本案鋼結(jié)構(gòu)廠房辦理了房屋所有權(quán)證（證號為棗陽房權(quán)證棗房字第××號）。2016年3月22日，大某公司將該房屋抵押給湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（他項權(quán)證號為：00013509）。

本院認為：原告振勝公司與被告大某公司簽訂的鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同，該合同內(nèi)容沒有違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，屬有效合同，應受法律保護。被告大某公司未按合同約定支付工程款，已構(gòu)成違約，應承擔違約責任。反訴原告大某公司的的反訴請求，因大某公司在2014年3月4日已簽字確認了振勝公司施工的鋼結(jié)構(gòu)廠房驗收合格；2015年7月8日，大某公司在監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位等參與下，對包括本案鋼結(jié)構(gòu)廠房在內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程、磚混基礎(chǔ)工程進行整體驗收，綜合驗收結(jié)論為合格，且大某公司已使用了本案工程，《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第九條第1項約定，一旦甲方使用工程即視為驗收合格。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條的規(guī)定“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔民事責任”。大某公司又于2016年1月14日取得本案工程即鋼構(gòu)廠房的房屋所有權(quán)證。自2014年3月4日至本案原告起訴之日，被告就有關(guān)避雷裝置未做及防火涂料質(zhì)量不合格，從未向原告提出要求繼續(xù)履行及返工重做的請求；訴訟過程中，被告亦未提供證據(jù)證實就上述問題曾向原告主張過該權(quán)利，根據(jù)上述情況，被告大某公司提出的鑒定申請沒有必要進行。據(jù)此，反訴原告以反訴被告部分工程沒有做、防火涂料質(zhì)量不合格為由，請求保護其反訴請求，本院不予支持。現(xiàn)原告振勝公司要求被告大某公司支付違約金，符合法律規(guī)定，本院予以支持。從本院查明被告付款的時間、方式來看，被告未按約定支付工程款，且支付給原告的承兌匯票就多達1226500元，收款日與實際到賬日之間相差有幾個月時間，原告取得該工程款的時間與數(shù)額均受到了影響；但不管是現(xiàn)金或是承兌匯票，雙方在付款及接受付款時，均未提出異議，被告支付的承兌匯票，應按出票金額及交付時間計算工程款。結(jié)合雙方在合同中的約定、原告向被告發(fā)送的付款提醒單及付款時間、金額等情況，本院對原告請求的違約金，審核如下：（1）按照合同約定，大某公司應于2013年12月29日，鋼結(jié)構(gòu)主體工程至屋面瓦蓋完后七日內(nèi)（即2014年1月5日前）支付工程總價款的30%，即：671833元（2239443×30%），大某公司實際于2014年1月4日支付700000元；（2）工程于2014年3月4日竣工驗收，大某公司應于2014年3月11日前支付總工程款的95%，即2127471元（2239443×95%），至此，大某公司應支付振勝公司工程款為1427471元(2127471-700000)；（3）自2014年3月11日至2014年3月31日，計算違約金28549元(1427471×1‰×20天)；（4）2014年3月31日支付400000元，自2014年3月31日至2014年6月17日，計算違約金79115元(1027471×1‰×77天)；（5）2014年6月17日支付200000元，自2014年6月17日至2014月7月14日計算違約金22341元（827471×1‰×27天）；（6）2014年7月14日支付200000元，自2014年7月14日至2014年9月26日，計算違約金45178元（627471×1‰×72天）；（7）2014年9月26日，后增補工程完工，大某公司應支付工程款80000元，與前欠工程款合計應支付款為：707471元（627471+80000），自2014年9月26日至2015年2月15日計算違約金98338元（707471×1‰×139天）；（8）2015年2月15日支付300000元，自2015年2月15日至2015月3月18日，計算違約金13446元（407471×1‰×33天）；（9）2015年3月18日，工程質(zhì)保金111972元（2239443×5%）到期，與前欠工程款合計應支付519443元（407471+111972）。自2015年3月18日至2015年5月15日計算違約金29608元（519443×1‰×57天）；（10）2015年5月15日支付76500元，自2015年5月15日至2015年9月1日計算違約金46952元（442943×1‰×106天）；（11）2015年9月1日支付50000元，自2015年9月1日至2016年3月27日計算違約金：80946元（392943×1‰×206天），違約金合計444473元。原告訴請過高部分，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條、《中華人民共和國民法通則》第五條、第一百一十二條，判決如下：

一、被告湖北大某精工裝備有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告襄陽市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司支付違約金444473元；
二、駁回反訴原告湖北大某精工裝備有限公司的反訴請求；
三、駁回原告襄陽市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司的其他訴訟請求。
如果未按判決指定的期間給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延期間的債務利息。
案件受理費10969元，財產(chǎn)保全費4170元，反訴案件受理費2432元，共計17571元，由湖北大某精工裝備有限公司負擔13141元，襄陽市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔4430元。于本判決生效之日起十日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省襄陽市中級人民法院。上訴人應在提交上訴狀時，根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費用交納辦法》第十三條款的規(guī)定，預交上訴案件受理費，款匯湖北省襄陽市中級人民法院，戶名：湖北省襄陽市中級人民法院，帳號：17×××56，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行襄陽市萬山支行。上訴人也可將上訴案件受理費交到本院或直接到襄陽市中級人民法院交費。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預交訴訟費用的，按自動撤回上訴處理。審判長

審判長　　陳曉冰 審判員　　黃正峰 審判員　　錢　敏

書記員：沈夢楠