襄陽亞某混凝土外加劑有限公司
張改明
于國增(湖北亙恒律師事務所)
襄陽市宏華建筑有限公司
劉本樂(湖北隆中律師事務所)
羅某某
馮玉華(湖北法正大律師事務所)
原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司,住所地襄陽市襄城區(qū)環(huán)山路16號。
法定代表人田仁翠,襄陽亞某混凝土外加劑有限公司經理。
委托代理人張改明,襄陽亞某混凝土外加劑有限公司職工。
代理權限為特別授權。
委托代理人于國增,湖北亙恒律師事務所律師,代理權限為特別授權。
被告襄陽市宏華建筑有限公司。
法定代表人姜玉林,襄陽市宏華建筑有限公司經理。
委托代理人劉本樂,湖北隆中律師事務所律師,代理權限為一般代理。
被告羅某某,無職業(yè)。
委托代理人馮玉華,湖北法正大律師事務所律師,代理權限為特別授權。
原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司(以下簡稱亞某公司)訴被告襄陽市宏華建筑有限公司(以下簡稱宏華公司)、羅某某建設工程施工合同糾紛一案,于2016年4月14日向本院起訴。
本院受理后,依法組成合議庭,于2016年7月19日公開開庭進行了審理,原告亞某公司委托代理人張改明、于國增、被告宏華公司委托代理人劉本樂、被告羅某某及其委托代理人馮玉華到庭參加了訴訟,本案現已審理終結。
原告亞某公司訴稱,2013年7月12日,原告和被告宏華公司簽訂了工程施工合同,約定由宏華公司包工包料承建原告位于宜城市開發(fā)區(qū)內三棟鋼結構車間,工期為2013年7月12日至2013年10月22日。
合同對工程結算、工程款支付方式、違約責任等內容做出了約定。
由于被告資金問題,工程遲至2014年3月20日才竣工,工期延誤了5個月。
工程交付不久就出現漏水、大門倒塌等情況,被告拒不維修。
原告找來專業(yè)人士對建筑工程進行考察得知工程用材、施工規(guī)格等施工內容都不符合國家規(guī)定。
因工程款問題,羅某某向宜城法院起訴,原告才知道兩被告之間是非法轉包,且羅某某沒有合法資質。
綜上所述,二被告的行為不僅違法,且嚴重侵害了原告的合法權益。
請求人民法院判令二被告因工程質量不合格造成的原告損失款30萬元,支付原告工程延期扣罰款30萬元,二被告承擔連帶賠償責任;責令被告按照稅法規(guī)定開具原告已付工程款發(fā)票;本案訴訟費由被告承擔。
被告宏華公司辯稱,原告所訴與事實不符。
宏華公司僅是和原告亞某公司簽訂了工程施工合同,但是宏華公司并未實際施工,被告羅某某的施工行為與宏華公司無關。
后來羅某某以宏華公司的名義和原告亞某公司辦理其他施工手續(xù)時使用的宏華公司的印章全是偽造的,本案涉及刑事犯罪,我公司已經向公安部門報案。
原告已經將工程接收使用,視為工程質量合格。
原告的起訴已經超過訴訟時效,開具發(fā)票不屬于人民法院的受案范圍。
被告羅某某辯稱,我為原告施工建設的工程質量經過有資質的單位進行了評定,而且是原告委托進行鑒定評估的,工程已經通過驗收,工程質量是合格的。
施工保修時間是一年,現在已經超過保修時間。
原告的工程2013年10月20日才取得施工許可證,工程在2013年12月30日已經竣工,合同約定的有效工期是100天,施工期間還有高溫及下雨天氣不能進行施工,因此我不存在延誤工期的問題。
被告宏華公司的印章都是宏華公司的工作人員加蓋的,即使印章是假的,也是宏華公司自己造假。
原告的起訴已經超過訴訟時效。
是否開具發(fā)票不屬于人民法院受案范圍。
本院認為,被告羅某某為原告亞某公司建造三棟鋼結構房屋,在施工過程中,有原告亞某公司聘請的監(jiān)理公司全程跟蹤監(jiān)理,材料使用前均經過監(jiān)理公司的驗收。
房屋竣工后,也通過國家職能部門的驗收,房屋質量為合格,亞某公司依據驗收結果取得房產證,原告主張房屋質量不合格無證據證實其主張,對原告要求被告賠償質量不合格造成損失的訴訟請求,本院不予支持。
關于被告是否延期房屋,合同約定開工日期為2013年7月12日,竣工日期2013年10月22日,合同有效工期100天。
原告無法確認具體的開工時間,而宜城市城鄉(xiāng)建設局于2013年10月20日頒發(fā)的建筑工程施工許可證,也就是說具備施工條件的法定時間是2013年10月20日,且在施工過程中,原告亞某公司又增加了工程量,雙方對增加工程量的部分未約定交付時間,被告羅某某在2013年12月30日將工程全部竣工,未超過合同約定的有效工期100天,故原告亞某公司主張被告延期交付工程不能成立。
原告亞某公司要求被告履行開具已支付工程款的發(fā)票的后合同義務,由于原告沒有證據證明已支付工程款的具體數額,其訴請沒有事實和具體數額,故沒有達到《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條 ?第(三)項 ?的條件要求,對此本院不予處理。
依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條 ?之規(guī)定,判決如下:
駁回原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司的訴訟請求。
案件受理費9800元,由原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于湖北省襄陽市中級人民法院。
上訴人應在提交上訴狀時,根據不服本判決的上訴請求數額及《訴訟費用交納辦法》第十三條 ?第(一)款 ?的規(guī)定,預交上訴案件受理費,款匯湖北省襄陽市中級人民法院,開戶銀行:農業(yè)銀行襄陽市萬山支行,戶名:湖北省襄陽市中級人民法院,賬號:17×××56。
上訴人也可以將上訴案件受理費交給本院,或直接到襄陽市中級人民法院交費。
上訴人在上訴期滿后七日內仍未預交訴訟費用的,按自動撤回上訴處理。
本院認為,被告羅某某為原告亞某公司建造三棟鋼結構房屋,在施工過程中,有原告亞某公司聘請的監(jiān)理公司全程跟蹤監(jiān)理,材料使用前均經過監(jiān)理公司的驗收。
房屋竣工后,也通過國家職能部門的驗收,房屋質量為合格,亞某公司依據驗收結果取得房產證,原告主張房屋質量不合格無證據證實其主張,對原告要求被告賠償質量不合格造成損失的訴訟請求,本院不予支持。
關于被告是否延期房屋,合同約定開工日期為2013年7月12日,竣工日期2013年10月22日,合同有效工期100天。
原告無法確認具體的開工時間,而宜城市城鄉(xiāng)建設局于2013年10月20日頒發(fā)的建筑工程施工許可證,也就是說具備施工條件的法定時間是2013年10月20日,且在施工過程中,原告亞某公司又增加了工程量,雙方對增加工程量的部分未約定交付時間,被告羅某某在2013年12月30日將工程全部竣工,未超過合同約定的有效工期100天,故原告亞某公司主張被告延期交付工程不能成立。
原告亞某公司要求被告履行開具已支付工程款的發(fā)票的后合同義務,由于原告沒有證據證明已支付工程款的具體數額,其訴請沒有事實和具體數額,故沒有達到《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條 ?第(三)項 ?的條件要求,對此本院不予處理。
依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條 ?之規(guī)定,判決如下:
駁回原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司的訴訟請求。
案件受理費9800元,由原告襄陽亞某混凝土外加劑有限公司負擔。
審判長:羅學玲
審判員:劉天平
審判員:王秀蓉
書記員:羅瑞玲
成為第一個評論者