上訴人(一審原告):綏芬河綜合保稅區(qū)黑龍江龍某國(guó)際貿(mào)易有限公司,住所地黑龍江省牡丹江市綏芬河市。
法定代表人:王斌,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張貴,男,該公司職員。
被上訴人(一審被告):綏芬河富某電能置業(yè)有限責(zé)任公司,住所地黑龍江省牡丹江市綏芬河市。
法定代表人:王少平,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:袁叢銘,黑龍江晨光律師事務(wù)所律師。
上訴人綏芬河綜合保稅區(qū)黑龍江龍某國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍某公司)因與被上訴人綏芬河富某電能置業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富某公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服黑龍江省綏芬河市人民法院(2018)黑1081民初899號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于2018年9月28日立案后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
龍某公司上訴請(qǐng)求:撤銷(xiāo)一審判決,支持龍某公司的訴訟請(qǐng)求。事實(shí)和理由:1.依據(jù)《2#樓變電站工程施工合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》約定,富某公司負(fù)有涉案工程圖紙報(bào)送供電局審批義務(wù);2.為使涉案工程及時(shí)竣工使用,龍某公司在無(wú)奈的情況下簽訂的《補(bǔ)充合同》;3.在施工過(guò)程中,富某公司未按合同約定對(duì)涉案工程是否存在違規(guī)與缺陷提出任何書(shū)面意見(jiàn)與建設(shè),造成完工嚴(yán)重拖期,富某公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
富某公司辯稱(chēng),一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)當(dāng)龍某公司的上訴請(qǐng)求。龍某公司將其報(bào)電業(yè)管理部門(mén)審核后的圖紙交給富某公司,富某公司嚴(yán)格按照該圖紙進(jìn)行施工,施工完畢后,電業(yè)部門(mén)以缺少高壓電閘不予驗(yàn)收。龍某與富某公司補(bǔ)充協(xié)議確認(rèn)富某公司在安裝中發(fā)現(xiàn)圖紙有問(wèn)題后及時(shí)通知龍某公司需變更或改造部分配電柜,富某公司按照龍某公司提供的新圖紙進(jìn)行了安裝。無(wú)法驗(yàn)收是龍某公司提交的圖紙存在瑕疵導(dǎo)致的,富某公司不存在任何過(guò)錯(cuò),不應(yīng)承擔(dān)龍某公司的任何損失。
龍某公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1.富某公司賠償龍某公司直接損失120450元;2.延期交工給龍某公司造成的損失50000元。
一審法院認(rèn)定事實(shí):2014年6月22日,龍某公司甲方與富某公司乙方簽訂了2#樓變電站工程施工合同,約定:“工程名稱(chēng):綏芬河綜合保稅區(qū)龍某國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化廠房2#樓變電所工程;承包范圍:2#樓變電站圖紙所示高低壓柜安裝、變壓器安裝及其相關(guān)工程等全部工作內(nèi)容;承包方式:包工包料高低壓柜、變壓器除外;合同工期:現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件,甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)施工后7日內(nèi)完成;合同價(jià)款:本工程合同價(jià)款暫定為350000元;甲方的權(quán)利和義務(wù):甲方向乙方提供相關(guān)施工技術(shù)資料,并組織施工圖紙會(huì)審等有關(guān)工作;組織工程竣工驗(yàn)收,確認(rèn)工程設(shè)計(jì)變更,簽署工程變更通知書(shū)。乙方的權(quán)利和義務(wù):乙方必須負(fù)責(zé)配合甲方工程施工圖紙的審批和工程的竣工驗(yàn)收,如乙方施工不符合要求造成竣工驗(yàn)收推遲或無(wú)法驗(yàn)收,給甲方造成的損失應(yīng)由乙方承擔(dān),同時(shí)甲方有權(quán)延期支付乙方剩余工程結(jié)算款額;乙方必須按照甲方書(shū)面確認(rèn)的施工圖紙和施工方案、施工方法進(jìn)行施工,不得擅自改動(dòng),如有變更以書(shū)面的變更通知單為準(zhǔn);乙方必須依據(jù)有關(guān)設(shè)計(jì)資料、施工和驗(yàn)收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動(dòng)及時(shí)與甲方書(shū)面溝通,否則造成甲方損失乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。上述工程的施工圖紙系龍某公司找人設(shè)計(jì)的。2014年7月16日,富某公司進(jìn)場(chǎng)施工。2014年8月初,富某公司按照龍某公司提供的施工圖紙的要求將上述工程施工完畢。其后,雙方邀請(qǐng)電業(yè)局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,電業(yè)局工作人員稱(chēng)沒(méi)有高壓電閘無(wú)法驗(yàn)收。龍某公司找人設(shè)計(jì)的施工圖紙中并未設(shè)計(jì)高壓電閘。2016年7月26日,龍某公司甲方與富某公司乙方簽訂了綏芬河綜合保稅區(qū)龍某國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化廠房2#樓變電站工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議,約定:龍某國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化廠房1#地2#樓變電站系統(tǒng)設(shè)備安裝工程,乙方于2014年7月開(kāi)始進(jìn)行安裝,安裝中乙方提出按牡丹江供電局新要求需要增加隔離開(kāi)關(guān)同時(shí)需變更或改造部分配電柜,工程未能全部施工完成達(dá)送電條件,乙方已完成施工部分按2014年6月22日簽訂的2#樓變電站工程施工合同和造價(jià)主管部門(mén)下發(fā)的2014年結(jié)算相關(guān)文件計(jì)入結(jié)算;2016年7月甲方將按乙方要求變更后的施工圖紙?zhí)峤灰曳?,乙方送綏芬河供電局審批通過(guò)后,甲方重新制作進(jìn)線(xiàn)柜1臺(tái)即龍某公司購(gòu)買(mǎi)的變電柜、改造計(jì)量柜和PT柜各一臺(tái)由乙方重新安裝,該部分安裝費(fèi)用按原合同有關(guān)結(jié)算約定計(jì)入原合同結(jié)算中;本合同為2014年6月22日簽訂的2#樓變電站工程施工合同的補(bǔ)充合同,本合同未盡事宜按原合同執(zhí)行,本合同與原合同具有同等法律效力。龍某公司找人設(shè)計(jì)了變更或改造部分的施工圖紙交給富某公司進(jìn)行施工,2016年8月初,上述工程施工完畢并通過(guò)了電業(yè)局驗(yàn)收。一審法院認(rèn)為,龍某公司甲方與富某公司乙方達(dá)成的施工合同及補(bǔ)充協(xié)議,是雙方當(dāng)事人在平等自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致達(dá)成的,是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,且不違反法律、行政法規(guī)禁止性規(guī)定,上述協(xié)議成立并生效。富某公司按照施工圖紙進(jìn)行施工,履行了施工合同及補(bǔ)充協(xié)議中約定的合同義務(wù)。雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中載明:“安裝中乙方提出按牡丹江供電局新要求需要增加隔離開(kāi)關(guān)同時(shí)需變更或改造部分配電柜,”通過(guò)上述內(nèi)容可以認(rèn)定,安裝中富某公司依據(jù)新的要求向富某公司提出過(guò)需要增加開(kāi)關(guān)、變更或改造配電柜的要求。龍某公司找人設(shè)計(jì)的施工圖紙中并未設(shè)計(jì)高壓電閘,涉案工程因無(wú)高壓電閘未通過(guò)驗(yàn)收。從雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中體現(xiàn)未通過(guò)驗(yàn)收系無(wú)高壓電閘與新的要求不符所致,并非富某公司的未按約定履行施工義務(wù)所致。龍某公司主張由富某公司負(fù)有圖紙審批、工程竣工驗(yàn)收義務(wù),但雙方簽訂的施工合同及補(bǔ)充協(xié)議中并無(wú)此約定,龍某公司主張富某公司違反該約定沒(méi)有依據(jù)。龍某公司、富某公司雙方針對(duì)工程未通過(guò)驗(yàn)收的問(wèn)題簽訂了補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議中明確約定由龍某公司重新制作1臺(tái)進(jìn)線(xiàn)柜即是龍某公司主張支付120450元購(gòu)置的變電柜,這是龍某公司的合同義務(wù),富某公司沒(méi)有為龍某公司重新制作購(gòu)置進(jìn)線(xiàn)柜的合同義務(wù)。綜上,一審法院對(duì)龍某公司要求富某公司賠償直接損失購(gòu)置進(jìn)線(xiàn)柜的損失120450元的訴訟請(qǐng)求不予支持,龍某公司要求賠償因延期交工給龍某公司造成的損失50000元,沒(méi)有依據(jù),亦未提供受到損失的證據(jù)予以證明,不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第一百零七條、第二百六十九條,《最高人民法院
》第二條之規(guī)定,判決:駁回龍某公司要求富某公司賠償直接損失120450元,賠償延期交工損失50000元的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)3709元,由龍某公司負(fù)擔(dān)。
二審中,當(dāng)事人未提交新證據(jù),本院對(duì)一審查明的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第九十條規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí),應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明,但法律另有規(guī)定的除外。在作出判決前,當(dāng)事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實(shí)主張的,由負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利的后果?!北景钢?,龍某公司主張富某公司負(fù)有涉案工程圖紙報(bào)送供電局審批義務(wù),但在雙方簽訂的施工合同及補(bǔ)充合同中均無(wú)此約定,且龍某公司未向法庭提供其他證據(jù)予以證實(shí),故龍某公司的該主張,無(wú)事實(shí)及法律依據(jù),本院不予支持。
關(guān)于龍某公司主張富某公司未按合同約定對(duì)涉案工程設(shè)計(jì)圖紙存在缺陷問(wèn)題提出改正意見(jiàn),造成工期嚴(yán)重拖延,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任問(wèn)題。補(bǔ)充協(xié)議載明:“安裝中乙方提出按牡丹江供電局新要求需要增加隔離開(kāi)關(guān)同時(shí)需變更或改造部分配電柜,”通過(guò)上述內(nèi)容可以認(rèn)定,安裝中富某公司依據(jù)新的要求向龍某公司提出過(guò)需要增加開(kāi)關(guān)、變更或改造配電柜的要求,富某公司已經(jīng)履行了合同約定的義務(wù),不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。龍某公司主張補(bǔ)充協(xié)議是在無(wú)奈的情況下簽訂的,但其未向人民法院或相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)變更或撤銷(xiāo),補(bǔ)充協(xié)議具有法律效力。
綜上所述,龍某公司的上訴請(qǐng)求不能成立,應(yīng)予駁回。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3709元,由綏芬河綜合保稅區(qū)黑龍江龍某國(guó)際貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 錢(qián)大龍
審判員 于堯
審判員 姜云虎
書(shū)記員: 李維嘉
成為第一個(gè)評(píng)論者