原告：神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司。
住所地：石家莊市欒城區(qū)石欒大街168號(hào)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130000757518418T。
法定代表人：劉鐵軍，公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：張素杰，公司職員。
被告：華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司。
住所地：石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海南路98號(hào)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130182554463533P。
法定代表人：周曉冰，公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：張振偉、李曉霞，河北三和時(shí)代律師事務(wù)所律師。

原告神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱神威藥業(yè)）與被告華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱華民藥業(yè)）買賣合同糾紛一案，本院于2017年11月3日立案后，依法適用普通程序，于2017年12月14日公開開庭進(jìn)行了審理。原告神威藥業(yè)的委托訴訟代理人張素杰、被告華民藥業(yè)的委托訴訟代理人張振偉、李曉霞均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告神威藥業(yè)向本院提出訴訟請(qǐng)求：一、判令被告繼續(xù)履行合同義務(wù)，立即按合同約定價(jià)款825000元交付頭孢氨芐3000公斤并承擔(dān)逾期交貨違約金（自應(yīng)交貨之日起到實(shí)際交貨之日止，每日按當(dāng)批貨物總價(jià)1%承擔(dān)違約金）二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：原、被告雙方于2016年9月29日簽訂了編號(hào)為（2016）SW-CG303號(hào)采購(gòu)合同。合同約定原告向被告購(gòu)買頭孢氨芐8000公斤，具體交貨時(shí)間、數(shù)量及地點(diǎn)按采購(gòu)訂單通知為準(zhǔn)?？畹桨l(fā)貨，如被告逾期交貨，每日支付當(dāng)批貨物總價(jià)1%的違約金。
合同簽訂后，原、被告根據(jù)采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單履行了5000公斤的頭孢氨芐采購(gòu)，剩余3000公斤，原告于2017年5月27日向被告發(fā)出采購(gòu)訂單，明確交貨日期為2017年6月8日，該訂單被告已蓋章確認(rèn)。原告即按合同約定在發(fā)貨前于2017年6月7日支付了該批貨物全部貨款82.5萬(wàn)元，被告出具了收款收據(jù)。
但被告收款后未按期供貨，經(jīng)多次催告未果，其行為給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院。請(qǐng)求判決被告立即履行供貨義務(wù)，并按合同約定承擔(dān)逾期供貨違約責(zé)任。
被告華民藥業(yè)辯稱，一、原告要求被告按照采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單原約定價(jià)格供貨，不符合頭孢氨芐市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)5%原被告應(yīng)重新商定價(jià)格后供貨。二、被告依照合同約定履行了合同義務(wù)，不存在違約行為，原告要求被告支付違約金不具有合同及法律依據(jù)。三、依據(jù)采購(gòu)合同第10條付款后發(fā)貨、第十七條如果市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)5%，雙方協(xié)商解決的約定，原告拒絕與被告就市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)后的價(jià)格進(jìn)行協(xié)商，未向被告支付市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)后協(xié)商確定的全部貨款及未明確通知被告分批發(fā)貨的具體時(shí)間、數(shù)量次數(shù)，即要求被告交付貨物構(gòu)成違約。四、被告未給原告造成任何損失。
本院經(jīng)審理查明，原告神威藥業(yè)與被告華民藥業(yè)于2016年9月29日簽訂采購(gòu)合同，由需方（乙方）原告神威藥業(yè)向供方（甲方）被告華民藥業(yè)采購(gòu)頭孢氨芐（輕粉）8000公斤，單價(jià)為275元。合同約定：5、交貨時(shí)間：具體交貨時(shí)間、數(shù)量及地點(diǎn)按乙方每月采購(gòu)訂單通知為準(zhǔn)。14.4如甲方逾期交貨，每日支付當(dāng)批貨物總價(jià)1%的違約金。17、甲方充分意識(shí)到市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)之風(fēng)險(xiǎn)……如果市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)5%，甲乙雙方協(xié)商解決。20、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，合同有效期一年。還約定了頭孢氨芐的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合同簽訂后，2016年11月3日原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)依據(jù)采購(gòu)合同下達(dá)了采購(gòu)訂單采購(gòu)頭孢氨芐640公斤，單價(jià)275元，約定交貨日期為2016年11月7日，原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)支付了貨款，被告華民藥業(yè)按照采購(gòu)訂單約定的時(shí)間一次性向原告神威藥業(yè)交付了貨物。2016年11月29日原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)依據(jù)采購(gòu)合同下達(dá)了采購(gòu)訂單采購(gòu)頭孢氨芐3000公斤，單價(jià)275元，約定交貨日期為2016年12月20日，原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)支付了貨款，被告華民藥業(yè)按照采購(gòu)訂單約定的時(shí)間向原告神威藥業(yè)交付了貨物。2017年5月24日原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)依據(jù)采購(gòu)合同下達(dá)了采購(gòu)訂單采購(gòu)頭孢氨芐3000公斤，單價(jià)275元，約定交貨日期為2017年6月8日，2017年6月7日原告神威藥業(yè)通過(guò)向被告華民藥業(yè)給付承兌匯票和現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的方式給付了貨款825000元，被告華民藥業(yè)為原告神威藥業(yè)開具了收款證明。2017年6月8日被告華民藥業(yè)未向原告神威藥業(yè)交付采購(gòu)訂單上約定的頭孢氨芐。2017年8月11日原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)送達(dá)了催貨函，被告華民藥業(yè)依舊沒(méi)有發(fā)貨。2017年8月31日原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)送達(dá)了律師函，催促被告華民藥業(yè)發(fā)貨。截止起訴之時(shí)，被告華民藥業(yè)未向原告神威藥業(yè)交付訂單上約定的頭孢氨芐。原被告產(chǎn)生糾紛。
上述事實(shí)由原告神威藥業(yè)提交的采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、催貨函、律師函及被告華民藥業(yè)提交的購(gòu)銷合同等證據(jù)及庭審原被告舉證、質(zhì)證予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，原被告對(duì)簽訂的采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單，被告華民藥業(yè)收款收據(jù)均無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)為被告華民藥業(yè)是否應(yīng)向原告神威藥業(yè)交付該批貨物。原告神威藥業(yè)依據(jù)購(gòu)銷合同向被告華民藥業(yè)下達(dá)的采購(gòu)訂單注明了單價(jià)為275元，數(shù)量為3000公斤，交貨時(shí)間為2017年6月8日。被告華民藥業(yè)在供應(yīng)商欄加蓋公章予以確認(rèn)，視為原被告對(duì)頭孢氨芐的價(jià)格和數(shù)量及交貨時(shí)間進(jìn)行了確認(rèn)，原被告應(yīng)按照采購(gòu)訂單的約定執(zhí)行該訂單。2017年6月7日原告神威藥業(yè)將該批貨物貨款825000元給付被告華民藥業(yè)，被告華民藥業(yè)收到該筆貨款后書寫了收款收據(jù)。原告神威藥業(yè)履行了采購(gòu)訂單上給付貨款的義務(wù)，在這一過(guò)程中被告華民藥業(yè)一直未對(duì)頭孢氨芐的價(jià)格提出過(guò)異議，視為其認(rèn)可了該筆應(yīng)交付的頭孢氨芐單價(jià)為275元。從被告華民藥業(yè)在庭審中提交的證據(jù)中其與上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司的購(gòu)銷合同中可以看出2016年6月6日的頭孢氨芐（輕粉）的價(jià)格為330元，價(jià)格波動(dòng)已超過(guò)5%。被告華民藥業(yè)明知價(jià)格波動(dòng)已超5%其并未與原告神威藥業(yè)進(jìn)行協(xié)商，還對(duì)訂單予以確認(rèn)并于2017年6月7日按單價(jià)275元收取原告神威藥業(yè)的貨款可以得知，被告華民藥業(yè)自愿以275元的單價(jià)向原告神威藥業(yè)供應(yīng)3000公斤頭孢氨芐，被告華民藥業(yè)的自愿行為不被法律所禁止。被告華民藥業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行供貨義務(wù)。被告華民藥業(yè)稱采購(gòu)合同備注欄注明：2017年5月19日生產(chǎn)部臨時(shí)需求計(jì)劃，必須分批發(fā)貨。原告神威藥業(yè)應(yīng)向被告華民藥業(yè)下達(dá)分批發(fā)貨的證明，其不發(fā)貨是有依據(jù)的。對(duì)于該辯稱，本院認(rèn)為，原被告在采購(gòu)合同中約定了具體交貨時(shí)間、數(shù)量及地點(diǎn)按乙方每月采購(gòu)訂單通知為準(zhǔn)，無(wú)需另行下達(dá)其他通知。原告神威藥業(yè)向被告華民藥業(yè)下達(dá)了采購(gòu)訂單，明確要求2017年6月8日交貨，被告華民藥業(yè)應(yīng)在2017年6月8日完成交貨義務(wù)。即使備注注明了分批發(fā)貨被告華民藥業(yè)也應(yīng)在2017年6月8日當(dāng)天分批進(jìn)行交貨并完成全部交貨。否則采購(gòu)訂單將失去意義，對(duì)雙方當(dāng)事人失去約束力。被告華民藥業(yè)辯稱與原告神威藥業(yè)進(jìn)行過(guò)協(xié)商，從被告華民藥業(yè)提交的證人傘箭的證人證言可以看出2017年8月24日公司派其與原告神威藥業(yè)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商的內(nèi)容為履行價(jià)格。該協(xié)商日期距約定的交貨日期過(guò)去了兩個(gè)半月，在期間頭孢氨芐價(jià)格上漲完全是被告華民藥業(yè)怠于協(xié)商，消極協(xié)商造成的，該責(zé)任應(yīng)由被告華民藥業(yè)承擔(dān)。另外證人傘箭的證人證言可以看出協(xié)商的內(nèi)容為履行價(jià)格而非交付貨物的分批數(shù)量，故被告華民藥業(yè)認(rèn)可是一次性向原告神威藥業(yè)交付該批貨物。根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則及原被告的合同，被告華民藥業(yè)應(yīng)一次性向原告神威藥業(yè)按單價(jià)275元交付3000公斤頭孢氨芐。被告華民藥業(yè)逾期交貨存在違約，合同14.4條如甲方逾期交貨，每日支付當(dāng)批貨物總價(jià)1%的違約金。該約定的違約金數(shù)額過(guò)高，應(yīng)予降低，本院認(rèn)為參照民間借貸年利率24%計(jì)算至實(shí)際交貨之日止。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條、第一百一十四條、第一百三十條、第一百三十八條的規(guī)定，判決如下：

被告華北制藥河北華民藥業(yè)有限公司在本判決生效后三日內(nèi)向原告神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司交付合同約定的價(jià)款為825000元的頭孢氨芐3000公斤并承擔(dān)逾期交貨違約金（違約金以825000元為基數(shù)按年利率24%計(jì)算，自2017年6月9日起至實(shí)際交貨日期止）
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)12050元由被告華北制藥河北華民藥業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng) 邢輝
人民陪審員 王敬
人民陪審員 王茹鵬

書記員： 邢曉蕊