原告石某某特藝達(dá)裝飾工程有限公司，住所地石某某市橋西區(qū)槐安西路266號(hào)天水麗城辦公樓11層。
法定代表人彭建超，該公司總經(jīng)理
委托代理人張廷選，河北挺軒律師事務(wù)所律師。
被告郝某某。
被告苗某某。
原告石某某特藝達(dá)裝飾工程有限公司與被告郝某某、苗某某為建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張廷選，被

告郝某某、苗某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013年1月21日，原告石某某特藝達(dá)裝飾工程有限公司與被告郝某某簽訂勞務(wù)分包工程內(nèi)部承包協(xié)議書(shū)，約定原告將其承包的“邯鄲市御景江山城大門(mén)樓室外裝修工程”勞務(wù)分包工程承包給被告，承包范圍包括腳手架搭設(shè)、外墻石材及線條干掛（含龍骨）、玻璃幕墻安裝。承包方式為包人工、機(jī)械及其耗材、質(zhì)量、安全、工期、成品保護(hù)。人工費(fèi)總額一次性包定為360000元。工期自2013年1月23日至2013年4月10日。還約定了原告按進(jìn)度提供所需的材料、配件、半成品，被告負(fù)責(zé)施工并自帶工具。苗某某是原告確認(rèn)的被告方唯一指定代表，是被告方的技術(shù)負(fù)責(zé)人及施工負(fù)責(zé)人。合同簽訂后，被告即安排施工隊(duì)依約進(jìn)行施工。2013年6月10，涉案工程的發(fā)包方邯鄲市聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向原告發(fā)出“清場(chǎng)通知”，內(nèi)容為：貴公司承接我公司邯鄲御景江山城S4區(qū)西大門(mén)門(mén)樓工程，工程進(jìn)度嚴(yán)重遲緩，原定的工期為2013年1月11日至4月15日，由于貴公司現(xiàn)場(chǎng)組織混亂等各種原因造成交工日期一拖再拖?，F(xiàn)根據(jù)合同對(duì)你公司外裝隊(duì)伍，予以清場(chǎng)處理。自2013年6月11日零時(shí)起，你公司外裝隊(duì)伍不允許再進(jìn)入我公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)貴公司妥善安排處理，貴單位對(duì)我公司造成的損失，我公司將依據(jù)相關(guān)法律予以追究。之后被告撤出施工場(chǎng)地。2014年1月20日，被告苗某某向勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)投訴原告及河北聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拖欠工程款（工人工資），尚未解決。
另查明，2013年1月21日，原告與邯鄲市聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂御景江山城四區(qū)大門(mén)門(mén)樓內(nèi)外裝工程施工合同，約定承包范圍為御景江山城四區(qū)大門(mén)門(mén)樓樓體外墻石材干掛、石漆噴涂、天花吊頂、玻璃幕墻、防水、室內(nèi)外照明等項(xiàng)目。承包方式為包工包料，工期自2013年1月11日至2013年4月15日。關(guān)于工期延誤合同約定了，因發(fā)包方原因造成工期延期，不追究原告的責(zé)任。因原告原因造成工期延誤，一切責(zé)任由原告承擔(dān)。

本院認(rèn)為，原告將其承包的邯鄲市御景江山城大門(mén)樓室外裝修工程的勞務(wù)作業(yè)分包給不具有勞務(wù)作業(yè)分包資質(zhì)的被告郝某某，雙方簽訂的內(nèi)部承包協(xié)議書(shū)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條及第七條規(guī)定，應(yīng)為無(wú)效。無(wú)效合同自始無(wú)效，故合同中的違約金條款也自始無(wú)效。原告依據(jù)內(nèi)部承包協(xié)議中關(guān)于逾期違約金的約定向被告主張違約金，沒(méi)有法律依據(jù)。加之，原告對(duì)于其因涉案工程延期是否受到損失，沒(méi)有提供有效證據(jù)證明，故對(duì)原告的訴請(qǐng)，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第七條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告石某某特藝達(dá)裝飾工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)4540元，由原告石某某特藝達(dá)裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省邯鄲市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　張　媛 代理審判員　　孟偉彬 人民陪審員　　彭學(xué)彬

書(shū)記員：張景景