原告：白某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住武漢市江岸區(qū)。
委托訴訟代理人：代玥，湖北楓葉律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：王珍，湖北楓葉律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
被告：武漢青某某家居有限公司，住所地：武漢市武昌區(qū)臨江大道98號(hào)武漢積玉橋萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)（二期）13棟27層14室。
法定代表人：王某生，總經(jīng)理。
被告：王某生，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，住江西省南康市。

原告白某（以下簡(jiǎn)稱原告）與被告武漢青某某家居有限公司（以下簡(jiǎn)稱第一被告）、王某生（以下簡(jiǎn)稱第二被告）承攬合同糾紛一案，本院于2017年9月20日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2017年11月14日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告白某到庭參加訴訟，第一被告、第二被告經(jīng)本院合法傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出以下訴訟請(qǐng)求：1、依法解除原告與第一被告簽訂的《武漢青某某有限公司系列產(chǎn)品購(gòu)銷合同》；2、判令第一被告返還原告43600元，賠償違約金11600元（合同金額的20%），第二被告承擔(dān)連帶責(zé)任；3、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2017年5月7日，原告與第一被告簽訂了《武漢青某某有限公司系列產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，合同總金額58000元，被告需在2017年6月30日前完成訂購(gòu)合同內(nèi)所有貨物送貨及安裝工作。合同簽訂后，原告按合同約定支付貨款56000元，余款2000元將在2017年10月30日支付。之后，被告履行了部分合同義務(wù)，裝修墻體7500元、窗簾1600元、燈飾2150元、衣架1150元，其余沒(méi)有按合同約定履行。原告多次催告無(wú)果，被告構(gòu)成根本違約，原告有權(quán)解除合同并要求退還貨款、賠償相應(yīng)損失。第一被告是一人公司，不能證明自己的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于第二被告，第二被告應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
被告未答辯，亦未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：2017年5月7日，原告與第一被告簽訂《武漢青某某有限公司系列產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。合同約定：1、第一被告為原告裝修房屋，合同總金額為58000元。設(shè)計(jì)圖稿經(jīng)確認(rèn)后，合同簽訂時(shí)原告向第一被告支付費(fèi)用56000元，余款2000元于2017年10月30日支付。2、第一被告于合同簽訂后40日內(nèi)送貨至當(dāng)代國(guó)際城24-1-802。第一被告按原告確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行安裝。柜體框架安裝期限為30天，移門、歐式衣柜門、臺(tái)面在柜體安裝完29天之后安裝完。安裝完畢原告應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)按照合同確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。3、在安裝條件全部具備的情況下，如第一被告未能在約定時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品安裝完畢，每逾期一天應(yīng)向原告支付貨款總額萬(wàn)分之五的違約金。4、第一被告于2017年6月30日前完成訂購(gòu)合同內(nèi)所有貨物的送貨及安裝工作，若未完成，每超過(guò)一日，應(yīng)向原告支付遲延部分貨款的5‰的違約金。此外，雙方還對(duì)質(zhì)量要求、合同的變更與解除等作出了相關(guān)約定。合同簽訂當(dāng)日，原告向第一被告支付費(fèi)用56000元。第一被告做了部分工程后，與原告采取簽訂《當(dāng)代國(guó)際城北歐風(fēng)格產(chǎn)品清單》的形式確認(rèn)了工程量，該清單顯示：客廳硅藻泥、主臥硅藻泥、次臥硅藻泥、多功能房硅藻泥，共15000元；客廳窗簾、主臥窗簾、次臥窗簾、多功能房窗簾次共計(jì)3200元；燈具5件4300元；封陽(yáng)臺(tái)門窗10310元；晾衣架2300元。第一被告在該清單上承諾：2017年7月10日之前完成成品、家具以外的物品安裝；2017年7月20日以前完成除沙發(fā)以外成品家具的安裝；2017年8月20日以前完成沙發(fā)的安裝。若有違上述條款所規(guī)定的時(shí)間，第一被告需賠償原告違約金（貨款金額的雙倍即116000元）。2017年7月20日，第一被告向原告出具《當(dāng)代國(guó)際城24棟1單元802室施工進(jìn)度公正表》和《違約賠償協(xié)議》，進(jìn)度表顯示：2017年7月30日前完成窗簾安裝；2017年8月7日前完成陽(yáng)臺(tái)封閉；2017年8月17日前完成定制柜子安裝；2017年8月31日前完成成品家具安裝；2017年10月10日前完成空調(diào)安裝?！哆`約賠償協(xié)議》載明：若未完成，支付合同款39060元的50%違約金。2017年10月10日，第一被告的法定代表人即第二被告王某生向原告出具《協(xié)議》，《協(xié)議》載明：王某生與白某房主簽訂的24-1-802合同只做了部分，做了硅藻泥、窗簾、燈具、晾衣架，其余的東西都沒(méi)做，可以參照產(chǎn)品清單，所有產(chǎn)品按照5折計(jì)算。現(xiàn)由于王某生已違約在先，后期白某自己找其他裝修公司，與王某生無(wú)關(guān)。
另查明：第一被告系自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，第二被告是第一被告的法定代表人，也是第一被告唯一的自然人股東。第二被告未向本院提供其財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于第一被告的證據(jù)。
上述事實(shí)，有產(chǎn)品購(gòu)銷合同、收據(jù)、產(chǎn)品清單、施工進(jìn)度公正表、違約賠償協(xié)議、協(xié)議以及當(dāng)事人陳述和庭審筆錄在卷予以證明。

本院認(rèn)為：原、被告之間系承攬合同關(guān)系。原、被告之間簽訂的《武漢青某某有限公司系列產(chǎn)品購(gòu)銷合同》是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，且合同內(nèi)容未違反法律法規(guī)的禁止性規(guī)定，屬于有效合同。原告和第一被告均應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)。第一被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定完成收納系統(tǒng)、樂(lè)居系統(tǒng)、美居系統(tǒng)、家電團(tuán)購(gòu)等工程，但第一被告僅完成了美居系統(tǒng)的部分。第一被告的行為屬于違約行為，根據(jù)《當(dāng)代國(guó)際城北歐風(fēng)格產(chǎn)品清單》、《當(dāng)代國(guó)際城24棟1單元802室施工進(jìn)度公正表》、《違約賠償協(xié)議》以及2017年10月10日的《協(xié)議》約定，原告有權(quán)解除合同、要求第一被告返還多支付的工程款，并要求第一被告承擔(dān)違約責(zé)任。第一被告應(yīng)返還的工程款在扣除雙方協(xié)議折價(jià)的工程量費(fèi)用12400元后為43600元（56000元－12400元）。根據(jù)《違約賠償協(xié)議》約定，違約金為合同款39060元的50%即19530元，原告要求第一被告支付違約金11600元屬于原告行使自由處分權(quán)，本院予以支持。第一被告系一人有限責(zé)任公司，且第二被告不能證明其個(gè)人財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于第一被告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第六十三條“一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任”的規(guī)定，第二被告應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
綜上，原告的訴訟請(qǐng)求成立。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第一百五十九條、《中華人民共和國(guó)公司法》第六十三條以及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條的規(guī)定，缺席判決如下：

一、解除原告白某與被告武漢青某某家居有限公司簽訂的《武漢青某某有限公司系列產(chǎn)品購(gòu)銷合同》；
二、被告武漢青某某家居有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告白某返還工程款43600元；
三、被告武漢青某某家居有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告白某支付違約金11600元；
四、被告王某生對(duì)被告武漢青某某家居有限公司上述應(yīng)付款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案案件受理費(fèi)減半收取590元，由被告武漢青某某家居有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或代理人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省武漢市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯至武漢市中級(jí)人民法院，收款單位全稱：湖北省武漢市中級(jí)人民法院，賬號(hào)：17×××67；開(kāi)戶行：農(nóng)行武漢市民航東路支行。上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)未預(yù)交上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判員 周瓊

書(shū)記員： 譚媛