原告:王華成,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住襄陽(yáng)市襄城區(qū)。委托訴訟代理人:馬玉玲,湖北聯(lián)幫律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限為一般代理。被告:湖北金某某太陽(yáng)能有限公司,住所地:宜城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91420684571523294U。法定代表人:陳鋒,該公司總經(jīng)理。委托訴訟代理人:杜宇,宜城市璞河法律服務(wù)所法律工作者。代理權(quán)限為特別授權(quán)。
原告王華成向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求法院判令被告支付原告工錢(qián)58750元,吊絲安裝費(fèi)2400元;2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:原、被告于2015年7月27日簽訂裝修合同,合同約定工期為45天,自2015年7月28日到2015年9月13日,工價(jià)以用工材料數(shù)量計(jì)算,由被告提供材料。合同履行期間,被告以種種理由不提供材料,也不向原告結(jié)算工錢(qián),故訴至法院。審理中,原告向本院提出增加訴訟請(qǐng)求,請(qǐng)求解除原、被告雙方簽訂的裝修合同。被告金某某公司辯稱(chēng),1、雙方簽訂合同屬實(shí),原告履行了安裝、施工義務(wù),雙方應(yīng)依據(jù)結(jié)算后的數(shù)額支付工程款,因雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算,本案訴訟標(biāo)的不明確;2、被告已經(jīng)支付了20000元的工程款,應(yīng)予以扣減;3、我們要求合同繼續(xù)履行。當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。原告王華成圍繞訴訟請(qǐng)求提交了裝修合同1份、購(gòu)買(mǎi)材料清單2份、施工現(xiàn)場(chǎng)圖片2份、電話(huà)錄音材料4份,被告質(zhì)證對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議,認(rèn)可原告進(jìn)行了裝修,未付款是因雙方未進(jìn)行工程結(jié)算。對(duì)無(wú)爭(zhēng)議的證據(jù)本院予以確認(rèn)并在卷佐證。原告申請(qǐng)證人朱某出庭證明干活后未付工資,被告質(zhì)證認(rèn)為與本案無(wú)關(guān),本院審查后認(rèn)為證人證言與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性,故不予采信。被告金某某公司向本院提交了在中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)款的電子回單1份,證明已支付工程款20000元。原告質(zhì)證認(rèn)為匯款單屬實(shí),但該款是簽合同之前被告欠的其他項(xiàng)目的工程款,但原告未提交反駁的證據(jù),本院結(jié)合其他證據(jù)認(rèn)證,原、被告簽訂的裝修合同約定合同簽訂后三日支付20000元,而該款支付時(shí)間就是合同約定的時(shí)間,故被告舉證證據(jù)本院予以采信。本院依法確認(rèn)如下法律事實(shí):被告金某某公司因需要裝修辦公樓,于2015年7月27日與原告王華成簽訂裝修合同。合同約定的主要內(nèi)容為:“一、工程概況:1、裝飾施工地點(diǎn):湖北金某某太陽(yáng)能有限公司;2、承包方式:清包工;3、工期:自2015年7月28日開(kāi)工,至2015年9月13日竣工,工期45天;二、工程單價(jià):以施工用材數(shù)量計(jì)算;1、木芯板:85元/張;石膏板:75元/張;三防板:17元/平方;2、工程款付款方式按下列方式支付:⑴第一次,簽訂合同后三日,支付2萬(wàn)元;⑵第二次,開(kāi)工半月后付2萬(wàn)元;⑶第三次,一個(gè)月后付3萬(wàn)元;⑷第四次,45天完工后,核準(zhǔn)工程款后留5%質(zhì)保,余款全部結(jié)清。⑸工程保修期壹年······。”合同簽訂后,原告王華成按照合同的約定開(kāi)始裝修,后因被告金某某公司未提供裝修材料,導(dǎo)致工程停工。審理中,被告提出雙方未進(jìn)行工程結(jié)算,原告王華成向本院提出對(duì)其負(fù)責(zé)施工的工程量進(jìn)行鑒定的申請(qǐng)。經(jīng)原、被告雙方同意指定由襄陽(yáng)市森源工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司進(jìn)行鑒定,2017年12月22日,襄陽(yáng)市森源工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司作出襄森鑒【2017】第19號(hào)建設(shè)工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū),鑒定意見(jiàn)為木芯板面積:595.87㎡,石膏板面積:1215.01㎡。本次鑒定費(fèi)用為4000元。原、被告對(duì)鑒定意見(jiàn)及費(fèi)用無(wú)異議。本院依據(jù)鑒定報(bào)告及雙方簽訂的裝修合同計(jì)算,木芯板的尺寸是長(zhǎng)2.44米,寬1.22米,共計(jì)200.17張,木芯板的工價(jià)是17014.45元;石膏板的尺寸是長(zhǎng)2.4米,寬1.2米,共計(jì)421.88張,石膏板的工價(jià)是31641元。原、被告對(duì)裝修木芯板及石膏板的工價(jià)48655.45元,吊絲安裝費(fèi)2400元,總計(jì)裝修工程價(jià)款51055.45元無(wú)異議。
原告王華成與被告湖北金某某太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金某某公司)合同糾紛一案,本院于2017年7月12日立案受理后,依法適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。原告王華成及其委托訴訟代理人馬玉玲、被告金某某公司的委托訴訟代理人杜宇到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院認(rèn)為,依法成立的合同受法律保護(hù)。原告王華成與被告金某某公司簽訂的裝修合同系雙方真實(shí)意思表示,雙方均應(yīng)依約履行。合同履行過(guò)程中,因被告未能及時(shí)提供裝修材料導(dǎo)致工程停工,原告未能按期完工,現(xiàn)原告主張要求解除合同,符合法律規(guī)定,本院予以支持。對(duì)已裝修完的工程,合同的權(quán)利義務(wù)的終止,不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。故對(duì)雙方已確認(rèn)的工程價(jià)款51055.45元,被告應(yīng)當(dāng)支付。被告抗辯稱(chēng)按合同約定已支付了20000元應(yīng)予以扣減,被告提交了證據(jù)證明是按合同約定的時(shí)間支付的工程款20000元,而原告主張是支付其他項(xiàng)目的工程款,但未能提交證據(jù)證明,故本院對(duì)被告主張應(yīng)扣減20000元的請(qǐng)求予以支持,扣減后應(yīng)支付原告裝修工程款31055.45元。綜上所述,原告王華成要求解除合同,支付工程款的訴訟請(qǐng)求,本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第九十四條、第九十六條、第九十八條之規(guī)定,判決如下:
一、解除原告王華成與被告湖北金某某太陽(yáng)能有限公司簽訂的裝修合同。二、被告湖北金某某太陽(yáng)能有限公司于本判決生效后十日內(nèi)一次性支付原告王華成裝修工程款31055.45元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)670元,鑒定費(fèi)4000元,合計(jì)4670元,由被告湖北金某某太陽(yáng)能有限公司負(fù)擔(dān)。如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院。
成為第一個(gè)評(píng)論者