上訴人（原審被告）：湖北聞某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地湖北省十堰市茅箭區(qū)北京中路21號。法定代表人：雷霆，該公司董事長。委托訴訟代理人：雷思云，該公司副總經(jīng)理。委托訴訟代理人：劉和山，湖北金衛(wèi)律師事務(wù)所律師。被上訴人（原審原告）：十堰闊鑫工貿(mào)有限公司，住所地湖北省十堰市茅箭區(qū)三堰鄭家巷1號泰康花園。法定代表人：張華，該公司經(jīng)理。委托訴訟代理人：葉俊，湖北車城律師事務(wù)所律師。被上訴人（原審被告）：湖北贏德服飾有限公司，住所地湖北省竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)通濟(jì)溝工業(yè)園。法定代表人：明娜，該公司董事長。

聞某公司上訴請求：改判聞某公司不支付逾期付款利息25000元（從2017年4月12日起至付清工程款之日按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算）。事實(shí)與理由：1.闊鑫工貿(mào)因施工偏樁給聞某公司造成200多萬元的直接損失，應(yīng)該賠償給聞某公司；2.合同無效，聞某公司不應(yīng)當(dāng)支付逾期付款利息。闊鑫工貿(mào)辯稱，合同雖屬無效，但闊鑫工貿(mào)已實(shí)際履行了施工義務(wù)，聞某公司已將工程轉(zhuǎn)讓給第三人使用。闊鑫工貿(mào)與聞某公司已對工程款進(jìn)行了結(jié)算，確定工程款數(shù)額，并約定支付時間。一審判決聞某公司支付工程款及利息符合法律規(guī)定，請求二審駁回上訴，維持原判。闊鑫工貿(mào)向一審法院起訴請求：1.判令聞某集團(tuán)和贏德服飾支付其工程款1576134元及逾期利息（從起訴之日至工程款付清之日按中國人民銀行同期同類貸款利率計算）；2.判令聞某集團(tuán)和贏德服飾賠償其停工損失30萬元、機(jī)械融資損失27.4萬元、逾期付款損失1004671元；3.案件訴訟費(fèi)和保全費(fèi)由聞某集團(tuán)和贏德服飾負(fù)擔(dān)。一審法院認(rèn)定事實(shí)：聞某集團(tuán)與贏德服飾就竹山城關(guān)鎮(zhèn)通濟(jì)溝工業(yè)園中湖北贏德服飾工業(yè)園的建設(shè)施工合同簽訂后，于2014年10月22日，與闊鑫工貿(mào)就湖北贏德服飾工業(yè)園基礎(chǔ)旋挖機(jī)作業(yè)工程簽訂建設(shè)工程施工合同。合同約定：“…三、合同價款及結(jié)算方式。2.工程完工清場甲方（聞某集團(tuán)）支付給乙方（闊鑫工貿(mào)）工程總價的40%，檢測單位進(jìn)行樁靜載實(shí)驗和動檢測檢驗合格后，支付乙方工程總價的40%，主體完工支付乙方合同全部余款。3.工程量以甲乙雙方現(xiàn)場測量后簽字的工程量核準(zhǔn)單的數(shù)量為準(zhǔn)?！?、雙方權(quán)利與義務(wù)。1.甲方（聞某集團(tuán)）責(zé)任。（5）甲方確保乙方機(jī)械正常施工，若因甲方原因?qū)е鹿こ掏９こ^了7天，經(jīng)甲方書面確認(rèn)，從第8天開始支付乙方每天5000元，天氣因素和不可抗力因素除外”。闊鑫工貿(mào)與聞某集團(tuán)簽訂合同后，按合同內(nèi)容進(jìn)行了施工。截止一審?fù)忁q論結(jié)束，贏德服飾發(fā)包給聞某集團(tuán)建設(shè)施工的土地仍沒有在國家相關(guān)機(jī)關(guān)辦理土地使用手續(xù)和建設(shè)工程規(guī)劃許可手續(xù)。2015年7月16日，闊鑫工貿(mào)、贏德服飾在聞某集團(tuán)辦公室進(jìn)行了工程結(jié)算，并約定闊鑫工貿(mào)的工程款由聞某集團(tuán)委托贏德服飾代為支付。當(dāng)日，贏德服飾的法定代表人明娜授權(quán)胡愛琴處理贏德服飾在竹山通濟(jì)溝工業(yè)園建設(shè)工程委托付款事宜，贏德服飾與聞某集團(tuán)和闊鑫工貿(mào)簽訂了委托付款授權(quán)書。該委托付款授權(quán)書中約定，“由聞某集團(tuán)授權(quán)贏德服飾將竹山通濟(jì)溝工業(yè)園的建設(shè)工程孔樁機(jī)械租賃費(fèi)和人工工資總計2131134元（聞某集團(tuán)已支付闊鑫工貿(mào)100000元），按聞某集團(tuán)與闊鑫工貿(mào)簽訂的合同本次由贏德服飾支付闊鑫工貿(mào)工程總價款80%計款1624907元，于2015年8月17日開具轉(zhuǎn)賬支票給闊鑫工貿(mào)。若贏德服飾在2015年8月17日未將上述款項劃撥至指定賬戶，導(dǎo)致闊鑫工貿(mào)進(jìn)賬不成功，闊鑫工貿(mào)將委托付款授權(quán)書和支票原件交給聞某集團(tuán)，贏德服飾和聞某集團(tuán)就委托付款金額繼續(xù)存在債務(wù)關(guān)系，贏德服飾按約定向聞某集團(tuán)承擔(dān)違約責(zé)任?！蓖眨A德服飾出具承諾書一份，“承諾在2015年8月17日付清竹山通濟(jì)溝工業(yè)園建設(shè)工程孔樁施工組的機(jī)械費(fèi)和人工工資2131134元的80%計款1624907元（聞某集團(tuán)已支付闊鑫工貿(mào)100000元），逾期付款，按贏德服飾與聞某集團(tuán)簽訂的施工合同等約定向聞某集團(tuán)承擔(dān)違約責(zé)任”。2015年7月16日，贏德服飾以闊鑫工貿(mào)法定代表人張華個人為收款人出具了兩張轉(zhuǎn)賬支票（出票日期書寫為2015年8月17日），一張票號為06302234轉(zhuǎn)賬金額1624907元，一張票號為06302232轉(zhuǎn)賬金額1578671元。2015年8月17日到期后，闊鑫工貿(mào)沒有收到贏德服飾代為支付的工程款。2015年農(nóng)歷臘月，闊鑫公司收到聞某集團(tuán)支付工程款455000元。闊鑫工貿(mào)于2017年3月9日向十堰市茅箭區(qū)人民法院申請訴前保全，該院于2017年3月10日作出（2017）鄂0302財保48號民事裁定書，對湖北聞某建設(shè)集團(tuán)有限公司在相關(guān)單位的債權(quán)進(jìn)行了凍結(jié)，預(yù)交保全申請費(fèi)5000元。一審法院認(rèn)為，根據(jù)我國《土地管理法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項目需要使用國有土地進(jìn)行建設(shè)，需向有批準(zhǔn)權(quán)的縣級以上人民政府土地行政主管部門提出建設(shè)用地申請，經(jīng)土地行政主管部門審查，符合土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃和建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)的，報本級人民政府批準(zhǔn)，取得土地使用權(quán)，并取得相關(guān)建設(shè)管理部門的建設(shè)工程施工許可后，方可進(jìn)行建設(shè)工程施工。本案中，贏德服飾在一審開庭辯論結(jié)束時，發(fā)包給聞某集團(tuán)的竹山通濟(jì)溝贏德服飾工業(yè)園建設(shè)用地，仍沒有取得土地使用手續(xù)和建設(shè)工程規(guī)劃許可，違反了法律強(qiáng)制性規(guī)定，因此，聞某集團(tuán)基于該合同而與闊鑫工貿(mào)簽訂的基礎(chǔ)旋挖機(jī)作業(yè)工程合同應(yīng)無效。訴訟中，一審法院向闊鑫工貿(mào)釋明其與聞某集團(tuán)簽訂的合同無效，是否變更訴訟請求，闊鑫工貿(mào)仍堅持原訴訟請求不變。依照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)于支持。闊鑫工貿(mào)按照與聞某集團(tuán)簽訂的合同，完成了合同施工內(nèi)容，并且闊鑫工貿(mào)與聞某集團(tuán)及工程建設(shè)方贏德服飾已對闊鑫施工的孔樁機(jī)械租賃費(fèi)和人工工資進(jìn)行了確認(rèn)，且約定了該款項的給付日期，應(yīng)視為聞某集團(tuán)和贏德服飾認(rèn)可闊鑫工貿(mào)施工的工程驗收合格，聞某集團(tuán)當(dāng)庭也認(rèn)可闊鑫工貿(mào)起訴拖欠的工程款為1576134元，因此，一審法院確認(rèn)應(yīng)支付給闊鑫工貿(mào)的工程款為1576134元。因本案中，闊鑫工貿(mào)是與聞某集團(tuán)簽訂的施工合同，與贏德服飾沒有任何合同關(guān)系，因此，闊鑫工貿(mào)的工程款應(yīng)由聞某集團(tuán)參照合同約定支付。聞某集團(tuán)雖然與贏德服飾簽訂了向闊鑫工貿(mào)委托給付工程款的付款委托書，贏德服飾也出具了同意支付的承諾書，但委托書和承諾書同時都約定，若贏德服飾沒有按委托支付闊鑫工貿(mào)工程款，贏德服飾與聞某集團(tuán)仍然存在債務(wù)關(guān)系，贏德服飾對聞某集團(tuán)承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任，從而進(jìn)一步說明闊鑫工貿(mào)的工程款應(yīng)由合同相對方聞某集團(tuán)支付，由于闊鑫工貿(mào)與聞某集團(tuán)對合同無效均存在過錯，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。闊鑫工貿(mào)要求賠償停工損失300000元、機(jī)械融資損失274000元、逾期付款損失1004671元，僅有闊鑫工貿(mào)法定代表人張華自己書寫的證明和贏德服飾開具的一張1578671元轉(zhuǎn)賬支票佐證，不能證實(shí)聞某集團(tuán)已認(rèn)可了闊鑫工貿(mào)的損失存在，因此對闊鑫工貿(mào)的該項訴訟請求不予支持。闊鑫工貿(mào)要求給付拖欠工程款1576134元自起訴之日起至付清欠款之日按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算逾期付款利息損失，符合《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予支持。闊鑫工貿(mào)要求聞某集團(tuán)給付拖欠工程款1576134元及起訴后逾期利息損失應(yīng)予支持，其要求賠償停工損失、機(jī)械融資損失、逾期付款損失的主張不予支持，其要求贏德服飾給付工程款及損失的請求亦不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、第五十六條、第五十八條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條、第十七條、第十八條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決：一、聞某公司在判決生效后5日內(nèi)支付闊鑫工貿(mào)工程款1576134元及逾期付款利息（從2017年4月12日起至付清工程款之日按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算）。二、駁回闊鑫工貿(mào)的其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)32038元，訴訟保全費(fèi)5000元，計37038元，由闊鑫工貿(mào)負(fù)擔(dān)16000元，聞某公司負(fù)擔(dān)21038元。二審中，聞某公司、闊鑫工貿(mào)和贏德服飾均未向本院提交新證據(jù)。二審經(jīng)審理查明，一審判決認(rèn)定的事實(shí)屬實(shí)，二審依法予以確認(rèn)。經(jīng)詢問雙方當(dāng)事人并結(jié)合已查明的事實(shí)，本院將本案的爭議焦點(diǎn)歸納為：聞某公司是否應(yīng)當(dāng)支付闊鑫工貿(mào)逾期付款利息（自2017年4月12日起按中國人民銀行同期同類貸款利率計算至付清工程款之日）？
上訴人湖北聞某建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱聞某集團(tuán)）因與被上訴人十堰闊鑫工貿(mào)有限公司（以下簡稱闊鑫工貿(mào)）、湖北贏德服飾有限公司（以下簡稱贏德服飾）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服湖北省竹山縣人民法院(2017)鄂0323民初701號民事判決，向本院提起上訴。本院于2017年11月8日立案后，依法組成合議庭經(jīng)過閱卷和調(diào)查、詢問當(dāng)事人，合議庭認(rèn)為事實(shí)已核對清楚，決定不開庭審理。經(jīng)合議庭評議，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，聞某公司與闊鑫工貿(mào)簽訂的《建設(shè)工程施工合同》雖無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收并已決算，聞某公司應(yīng)當(dāng)依照雙方確認(rèn)的數(shù)額支付工程價款。聞某公司未按照約定支付工程款，應(yīng)當(dāng)依法向債權(quán)人闊鑫工貿(mào)支付欠付工程款的利息。當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。闊鑫工貿(mào)對合同無效存在過錯為由拒絕支付逾期付款利息，無法律依據(jù)，本院不予支持。聞某公司關(guān)于闊鑫工貿(mào)施工不符合設(shè)計要求造成損失，可另行主張權(quán)利，不能作為拒絕支付欠付工程款利息的理由。綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，實(shí)體處理得當(dāng)，聞某公司的上訴理由不能成立，本院不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)1000元，由湖北聞某建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。本判決為終審判決。

審判長　袁　昆
審判員　王廣泉
審判員　王宇鵬

書記員：李大旭