上訴人（一審被告暨反訴原告）：武漢德某某投資管理有限責(zé)任公司，住所地：黃石市黃石港區(qū)延安路143號(hào)。
法定代表人：成佳軍，公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人：呂召富，湖北群力律師事務(wù)所律師。
被上訴人（一審原告暨反訴被告）：湖北新中天建安工程有限公司，住所地黃石市明珠花園13棟3-7-8號(hào)。
法定代表人：蔡鶴，公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：魏強(qiáng)，湖北人本律師事務(wù)所律師。

上訴人武漢德某某投資管理有限責(zé)任公司因與被上訴人湖北新中天建安工程有限公司建設(shè)工程合同糾紛一案，不服黃石市黃石港區(qū)人民法院（2014）鄂黃石港民二初字第00113號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2016年11月29日立案后，依法組成合議庭，因當(dāng)事人沒有提出新的事實(shí)不開庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為：湖北新中天建安工程有限公司與武漢德某某投資管理有限責(zé)任公司在履行《德潤(rùn)建材家居廣場(chǎng)工程施工合同》中，涉案空調(diào)系統(tǒng)工程停工是否存在以下三種原因：室內(nèi)裝飾進(jìn)度較慢及空調(diào)主機(jī)房不具備施工條件、武漢德某某投資管理有限責(zé)任公司變更經(jīng)營(yíng)規(guī)劃而不需要涉案的空調(diào)系統(tǒng)還是湖北新中天建安工程有限公司資金不足；合同沒有履行完畢后的責(zé)任如何承擔(dān)等事實(shí)不清，可能影響公正判決。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：

一、撤銷黃石市黃石港區(qū)人民法院（2014）鄂黃石港民二初字第00113號(hào)民事判決；
二、發(fā)回黃石市黃石港區(qū)人民法院重審。
案件受理費(fèi)18476元，退還給武漢德某某投資管理有限責(zé)任公司。

審　判　長(zhǎng)　　柴　卓 審　判　員　　樂　莉 代理審判員　　南又春

書記員：黃顯珠