原告：湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司，住所地：武漢市盤龍城經濟開發(fā)區(qū)許廟村土庫塆18號。
委托訴訟代理人：李安新，湖北臥龍律師事務所律師。
被告：湖北天某電力工程有限公司武漢沌口分公司，住所地：武漢經濟技術開發(fā)區(qū)沌陽街郭蔡路沌口糧貿公司12號門面。
負責人：徐遠春，該公司總經理。
委托訴訟代理人：羅琳、張翥，湖北忠三律師事務所。
被告：湖北天某電力工程有限公司，住所地：武漢市蔡甸區(qū)蔡姚路60號。
法定代表人：朱福斌，該公司總經理。
委托訴訟代理人：張翥，湖北忠三律師事務所。

原告湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱基某置業(yè)）訴被告湖北天某電力工程有限公司武漢沌口分公司（以下簡稱天某電力沌口分公司）、湖北天某電力工程有限公司（以下簡稱天某電力）合同糾紛一案，本院于2017年3月15日立案受理后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原、被告之委托訴訟代理人均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告基某置業(yè)向本院提出訴訟請求：1、判令二被告返還原告電力工程款95807元，并從2016年11月19日起按貸款利率6%計息，直至返還完畢之日止；2、判令二被告賠償原告延遲完工損失費95807元。3、判令被告承擔本案訴訟費用。事實和理由如下：2015年10月10日，原、被告簽訂一份《電纜敷設及設備安裝施工合同》，合同約定被告包工包料。工程包干價：19萬元，按照工程進度支付工程款。合同簽訂后，原告累計付款12萬元，但被告完成部分工程后突然停工給原告造成巨大的經濟損失，導致原告延遲交房給業(yè)主賠償?shù)葒乐睾蠊姹黄扰c武漢市黃陂虹光電力有限責任公司簽訂《工程承包合同》，完成被告未完工程。因被告違約給原告造成巨大的經濟損失，是此發(fā)生訴訟。
本院經審理認定事實如下：2015年10月10日，原告基某置業(yè)與被告天某電力沌口分公司簽訂了一份《電纜敷設及設備安裝施工合同》，由被告天某電力沌口分公司承建電纜敷設及設備安裝工程，施工內容為：包工包料。包ZRYJV22-8.7/15KV-3*50電纜約263米；包戶內冷縮電纜頭6套；包新裝戶內電纜支架6套、電纜故障顯示儀3套；包新裝高壓計量裝置及負控系統(tǒng)共2套；包高壓電纜、高壓柜和變壓器系統(tǒng)的檢驗測試；包安裝、包質量、包安全、包資料及驗收、含稅等；包工程完工后經供電公司驗收合格通過后并送電為止。合同價款：確定工程一次性總包干價19萬元。付款方式：第一筆款在合同簽訂后3日內支付5萬元定金；第二筆款在工程正式施工前3日內支付工程款7萬元；剩余工程款待工程完工通過供電公司驗收，拿到驗收合格報告的15日內一次性付清。
合同簽訂后，被告天某電力沌口分公司進場施工，先后領取工程款16萬元，完成部分工程后，雙方發(fā)生爭議，工程停工。
本案在審理過程中，經原告基某置業(yè)申請，本院委托北京中迪信眾華工程造價咨詢有限公司武漢分公司對訟爭工程的工程造價進行鑒定，鑒定結論為：天某電力沌口分公司實際完成的工作內容為，ZRYJV22-8.7/15KV-3*50電纜390.7米，戶內冷縮式電纜頭6套（其中4套為被告自購材料，2套為原告提供材料），天某電力沌口分公司已完成的工程量及價款鑒定為89614.4元，可確定部分為76536.55元，單列部分參考價為13077.85元（因本次鑒定計取了“故障點測試”及“泄露測試”2項，天某電力沌口分公司稱已完成檢測試驗，但其未能提供紙質檢測試驗報告。）
另查明：被告天某電力沌口分公司系被告天某電力公司開設的分公司。

本院認為：原告基某置業(yè)與被告天某電力沌口分公司簽訂的的《電纜敷設及設備安裝施工合同》是雙方當事人的真實意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合同合法有效，雙方應根據(jù)合同約定履行各自義務，被告天某電力沌口分公司履行了部分合同義務，原告基某置業(yè)應支付相應的工程款。經鑒定，被告天某電力沌口分公司完成的工程價款為76536.55元，原告基某置業(yè)已支付工程款12萬元，故被告天某電力沌口分公司應返還超額領取的工程款43463.45元，原告主張自2016年11月19日起按貸款利率6%計息的訴訟請求，因起訴之前雙方并未確定具體的返還工程款數(shù)額，因此利息的計算應自原告起訴之日起計算即2017年3月15日，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算。被告天某電力沌口分公司系被告天某電力公司開設的分公司，因分公司不具備企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔，故被告天某電力需承擔本案的清償責任。關于原告基某置業(yè)要求被告賠償延遲完工損失費95807元，因雙方在合同中并未約定具體的違約責任，且原告提出的延遲完工損失費95807元無相關證據(jù)證實，故對原告的該項訴訟請求本院不予支持。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、《中華人民共和國公司法》第十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告湖北天某電力工程有限公司返還原告湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司工程款43463.45元；
二、被告湖北天某電力工程有限公司支付原告湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司工程款利息（以43463.45元為基數(shù)，自2017年3月15日起至本判決確定的履行期限屆滿之日止，按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算）；
三、駁回原告湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司其他訴訟請求。
上述應付款項，自本判決生效之日起十日內付清。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費4132元、鑒定費3000元共計7132元，由被告湖北天某電力工程有限公司負擔3282元（886元＋2396元）、原告湖北基某置業(yè)發(fā)展有限公司負擔3850元（3246元＋604元）。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省武漢市中級人民法院。

審　判　長　　彭文珍 人民陪審員　　劉義鎖 人民陪審員　　任麗君

書記員：宋穎穎