湖北麗某某生物科技有限公司
宋文權(quán)（湖北法之星律師事務(wù)所）
武漢紐威制藥機(jī)械有限公司
萬(wàn)萍（湖北華平律師事務(wù)所）
陳思（湖北華平律師事務(wù)所）

上訴人（原審原告、反訴被告）湖北麗某某生物科技有限公司。
法定代表人汪長(zhǎng)國(guó)，董事長(zhǎng)。
委托代理人宋文權(quán)，湖北法之星律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告、反訴原告）武漢紐威制藥機(jī)械有限公司。
法定代表人吳剛，總經(jīng)理。
委托代理人萬(wàn)萍，湖北華平律師事務(wù)所律師。
委托代理人陳思，湖北華平律師事務(wù)所律師。
上訴人湖北麗某某生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱麗某某公司）因與上訴人武漢紐威制藥機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱紐威公司）承攬合同糾紛一案，不服荊門(mén)市掇刀區(qū)人民法院（2015）鄂掇刀民初字第00425號(hào)民事判決，向本院提起上訴。
本院于2016年3月23日受理后，依法組成合議庭，于2016年4月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
上訴人麗某某公司的委托代理人宋文權(quán)，被上訴人紐威公司的委托代理人萬(wàn)萍、陳思到庭參加了訴訟。
庭審中，雙方對(duì)2013年6月20日紐威公司是否向麗某某公司寄送過(guò)催請(qǐng)驗(yàn)貨付款函及紐威公司是否將案涉設(shè)備全部制作完成存在爭(zhēng)議，為此，本院于2016年5月26日組織雙方至紐威公司查看設(shè)備，次日至湖北中通吉物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱中通公司）調(diào)查該公司對(duì)退件的操作規(guī)程。
2016年5月30日，本院電話通知雙方對(duì)中通公司向本院提供的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證，紐威公司要求提供書(shū)面質(zhì)證意見(jiàn)，為此，本院于當(dāng)日下午將證據(jù)交由麗某某公司進(jìn)行了質(zhì)證。
2016年6月16日，本案經(jīng)批準(zhǔn)，延期三個(gè)月審理。
經(jīng)合議庭評(píng)議，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
麗某某公司于一審訴辯稱，2013年3月18日，麗某某公司與紐威公司簽訂了1份《產(chǎn)品訂貨合同》，約定麗某某公司向紐威公司采購(gòu)制藥機(jī)械價(jià)值58.8萬(wàn)元，麗某某公司于合同簽訂后7日內(nèi)付紐威公司20%定金，相關(guān)圖紙經(jīng)麗某某公司確認(rèn)后再付20%貨款，到賬后紐威公司在60天內(nèi)制作完成并通知麗某某公司驗(yàn)收，雙方約定發(fā)生爭(zhēng)議由麗某某公司所在地法院管轄。
合同簽訂后，麗某某公司依約履行了全部義務(wù)，但紐威公司未能履行己方義務(wù)，麗某某公司遂于2013年7月1日致函通知紐威公司解除上述合同并要求紐威公司返還定金及貨款，但紐威公司置之不理，遂請(qǐng)求判令紐威公司雙倍返還麗某某公司定金23.52萬(wàn)元，返還貨款11.76萬(wàn)元及利息（自2013年4月3日起算，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至生效判決確定的給付之日止）；紐威公司負(fù)擔(dān)訴訟費(fèi)用。
關(guān)于反訴，紐威公司已構(gòu)成根本違約，麗某某公司已經(jīng)解除了合同，紐威公司的反訴請(qǐng)求不應(yīng)得到支持。
麗某某公司一審提交了如下證據(jù):
A1、產(chǎn)品訂貨合同一份，證明雙方在合同中約定的相關(guān)權(quán)利義務(wù)；
A2、銀行匯款憑證兩份，證明麗某某公司已如約履行了合同義務(wù)；
A3、解除合同通知書(shū)一份，證明麗某某公司因不能實(shí)現(xiàn)合同目的，已通知紐威公司解除了合同。
紐威公司辯訴稱，其已按合同約定期限通知麗某某公司驗(yàn)貨付款，但麗某某公司一直不予理會(huì)，拒絕驗(yàn)貨付款提貨，對(duì)其公司的催請(qǐng)函件拒絕簽收，后又單方以紐威公司根本違約致使其合同目的不能實(shí)現(xiàn)為由，提出解除合同。
麗某某公司所購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，既不是季節(jié)性產(chǎn)品，也不是急需產(chǎn)品，即使遲延幾天交付也不至于使合同目的落空，而且該設(shè)備后期存在安裝工期，因此即使如麗某某公司所說(shuō)存在逾期交貨，也不構(gòu)成法律上的根本違約，麗某某公司擅自單方解除合同的行為屬違約行為，故請(qǐng)求人民法院駁回其訴訟請(qǐng)求。
關(guān)于反訴，2013年6月18日，紐威公司已按合同約定完成加工產(chǎn)品，并多次通知麗某某公司驗(yàn)貨，但均無(wú)回應(yīng)。
麗某某公司單方解除合同的行為給紐威公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，故請(qǐng)求判令麗某某公司賠償經(jīng)濟(jì)損失35.28萬(wàn)元，本案訴訟費(fèi)用亦由其承擔(dān)。
紐威公司一審提交證據(jù)如下:
B1、2013年3月18日雙方簽訂的《產(chǎn)品訂貨合同》及4月2日確認(rèn)的圖紙，證明雙方簽訂的合同依法成立，合法有效，2013年4月2日麗某某公司確認(rèn)圖紙；
B2、2013年6月20日紐威公司催請(qǐng)驗(yàn)貨付款函及郵遞退件，證明紐威公司于2013年6月20日書(shū)面催請(qǐng)麗某某公司驗(yàn)貨付款，麗某某公司拒收，紐威公司不存在任何違約行為；
B3、2013年6月28日麗某某公司解除合同通知，證明1、麗某某公司于2013年6月28日發(fā)函提出解除合同；2、麗某某公司授權(quán)法律顧問(wèn)發(fā)函處理合同解除事宜，擅自單方提出解除合同；
B4、2013年7月23日湖北法之星律師事務(wù)所律師函，證明目的同證據(jù)B3；
B5、2013年7月29日湖北華平律師事務(wù)所律師函及郵件退件，證明紐威公司授權(quán)法律顧問(wèn)發(fā)函麗某某公司不同意解除合同，并再次要求麗某某公司驗(yàn)貨付款，但麗某某公司拒收；
B6、2013年8月紐威公司催請(qǐng)驗(yàn)貨付款函及郵寄退件，證明紐威公司多次發(fā)函麗某某公司不同意解除合同，且多次要求麗某某公司驗(yàn)貨付款，但麗某某公司拒收；
B7、2013年11月6日荊門(mén)日?qǐng)?bào)公告，證明紐威公司于2013年11月6日登報(bào)公告要求麗某某公司驗(yàn)貨付款，否則承擔(dān)違約責(zé)任、賠償相關(guān)損失。
原審法院認(rèn)定，2013年3月18日，麗某某公司（甲方）與紐威公司（乙方）簽訂了1份產(chǎn)品訂貨合同，雙方約定:由乙方按甲方要求提供一個(gè)壓力容器設(shè)備，合同總價(jià)款588000元，乙方請(qǐng)第三方貨運(yùn)部汽運(yùn)到甲方工廠，貨到后，甲方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)并安全卸貨；付款方式為簽訂合同七日內(nèi)甲方付20%的定金，乙方根據(jù)甲方工藝，乙方提供設(shè)備單元圖及布置圖，甲方在圖紙確認(rèn)簽字后，再預(yù)付20%貨款，到乙方賬后60天制作周期，設(shè)備制造完工通知需方驗(yàn)收，提貨時(shí)再付50%貨款，安裝完畢，乙方提供全額增值稅發(fā)票，甲方支付5%貨款，5%質(zhì)量保證金在安裝合格后一年內(nèi)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題則全部付清；其他約定事項(xiàng)為簽訂合同生效后乙方提供圖紙，甲方認(rèn)可簽字后，乙方嚴(yán)格按圖施工及驗(yàn)收，款到乙方賬后合同生效，供貨周期為60個(gè)工作日，設(shè)備安裝事宜，待工藝圖紙雙方確認(rèn)后另行協(xié)商報(bào)價(jià)，安裝工期約30天。
麗某某公司于2013年3月18日在簽訂合同的當(dāng)日支付定金117600元。
同年4月2日，麗某某公司在紐威公司提供的圖紙上簽字確認(rèn)，當(dāng)日麗某某公司再付款117600元。
2013年6月28日，麗某某公司用特快專遞的方式向紐威公司送達(dá)解除合同的通知，其理由是紐威公司遲延履行合同致使其不能實(shí)現(xiàn)合同目的，已構(gòu)成根本違約，該通知于同年7月1日到達(dá)紐威公司。
同年7月23日，麗某某公司再次以特快專遞方式催請(qǐng)紐威公司返還訂貨款，雙倍返還定金并賠償損失。
紐威公司于2013年7月29日、8月3日等數(shù)次以特快專遞方式向麗某某公司發(fā)出催請(qǐng)驗(yàn)貨付款函，但均遭拒收。
同年11月6日，紐威公司在荊門(mén)日?qǐng)?bào)上發(fā)出公告，稱不同意解除合同，要求麗某某公司一周內(nèi)派人驗(yàn)貨付款，若超過(guò)一個(gè)月，仍未提貨的，視為麗某某公司對(duì)該批貨物的所有相關(guān)權(quán)利，紐威公司有權(quán)另行處置。
因雙方對(duì)解除合同后損失的承擔(dān)發(fā)生爭(zhēng)議，麗某某公司訴至原審法院，訴訟中紐威公司反訴麗某某公司賠償損失。

審判長(zhǎng)：王小云
審判員：王曉明
審判員：熊蓓

書(shū)記員：馬詠蓮