原告(反訴被告)浙江精業(yè)法蘭管件有限公司,住所:溫州市龍灣區(qū)沙城鎮(zhèn)覽金橋。
法定代表人張積聚。
委托代理人邵某,系該××職工,代理權(quán)限:一般代理。
委托代理人陳某,系洪湖市××口法律服務(wù)所法律工作者,代理權(quán)限:特別代理。
被告(反訴原告)湖北恒晟石化設(shè)備有限公司,住所:湖北省洪湖市曹市鎮(zhèn)峰府路。
法定代表人童俊,系該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人易某,系該××職工,代理權(quán)限:特別代理。
委托代理人李作斌,系湖北思捷律師事務(wù)所律師,代理權(quán)限:一般代理。
原告(反訴被告)浙江精業(yè)法蘭管件有限公司與被告(反訴原告)湖北恒晟石化設(shè)備有限公司買賣合同糾紛一案,本院立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。原告的委托代理人邵某、陳某,被告的委托代理人易某、李作斌到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,原、被告分別于2014年2月28日、2014年3月6日、2014年4月1日、2014年4月15日、2014年5月7日、2014年5月12日簽訂法蘭與管件買賣合同6份(具體內(nèi)容詳見合同),總合同款為1408753元,合同均約定被告于發(fā)貨前付清合同款,原告于規(guī)定的時(shí)間交貨。被告于2014年3月5日至5月25日已給付1236031.77元,172721.23元未能給付,原告于2014年6月18日已履行全部交貨義務(wù),且已開據(jù)全額增值稅票。原告向被告催討余款未果,故訴至法院。被告以原告存在延期交貨、供貨質(zhì)量缺陷及不符合合同約定等違約情形,給被告造成損失。故被告(反訴原告)向本院提起反訴。
本院認(rèn)為,原、被告簽訂六份采購(gòu)合同合法有效,雙方都應(yīng)遵守約定履行合同。原告2014年6月18日將貨物交付完畢后,被告抗辯未付172721.23元余款的理由為原告延期交貨、供貨質(zhì)量不符合合同約定等違約情形,但合同約定被告應(yīng)在發(fā)貨前付清合同款,原告已履行完自己的主要義務(wù),且被告又是在延遲支付的情況下提出的抗辯,故被告仍應(yīng)支付余款172721.23元。被告請(qǐng)求原告支付延期履行違約金,結(jié)合相關(guān)證據(jù)查明被告除4月1日簽訂的合同在原告發(fā)貨前付清款項(xiàng),其余均未于發(fā)貨前付清合同款,原告在被告先期違約的情況下,行使先履行抗辯權(quán)而延期交貨,不屬于違約,故對(duì)這些合同的延期交貨違約金不予支持。對(duì)于2014年4月1日簽訂的合同,原告延期交貨14天,應(yīng)承擔(dān)違約金14000元。被告請(qǐng)求原告賠償損失,原告認(rèn)可142件法蘭打標(biāo)整改費(fèi)用710元,認(rèn)為29件視鏡法蘭鉆孔整改費(fèi)用2610元過高,本院酌定29件視鏡法蘭鉆孔整改費(fèi)用為1450元,由原告承擔(dān);對(duì)2片法蘭的預(yù)留整改費(fèi)用33000元,本院認(rèn)為證據(jù)不足,不予認(rèn)可;24件凸緣法蘭由于沒有第三方檢驗(yàn)報(bào)告,無法查明,本院不作處理。被告在扣除原告應(yīng)承擔(dān)的損失共計(jì)16160元外,還應(yīng)付156561.23元給原告。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十七條、第一百零七條、第一百三十條、第一百五十五條、第一百五十九條和《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十二條的規(guī)定,判決如下:
被告湖北恒晟石化設(shè)備有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告浙江精業(yè)法蘭管件有限公司償還欠款156561.23元。
如未按生效判決履行給付義務(wù),則按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的利息。
本案案件受理費(fèi)3800元,減半收取1900元,反訴費(fèi)2950元,減半收取1475元,共計(jì)3375元,由原告負(fù)擔(dān)20%即675元,被告負(fù)擔(dān)80%即2700元。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省荊州市中級(jí)人民法院。
上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí),根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定,預(yù)交上訴案件受理費(fèi),款匯湖北省荊州市中級(jí)人民法院,賬號(hào):17×××30。開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行荊州市長(zhǎng)江大學(xué)支行,上訴人在上訴期滿后7日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
審 判 長(zhǎng) 顏盡開 人民陪審員 王 超 人民陪審員 張傳香
書記員:齊彩
成為第一個(gè)評(píng)論者