原告：河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司，住所地河北省保定市蓮池區(qū)韓莊鄉(xiāng)任莊村。統(tǒng)一社會信用代碼：91130605308142267Q。負(fù)責(zé)人：劉敏，該公司總經(jīng)理。委托訴訟代理人：冉瑞豐，河北君律君律師事務(wù)所律師。被告：陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住定州市北城區(qū)。委托訴訟代理人：王寶強，河北杜新月律師事務(wù)所律師。

原告統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司向本院提出訴訟請求：1、請求被告支付違約金399500元；2、請求被告支付修理費用20萬元（暫定）；3、訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由：2015年7月11日原告同業(yè)主河北茂來酒業(yè)有限公司（以下簡稱茂來酒業(yè)）簽訂了《消防工程施工合同》一份，約定原告對位于順平縣蒲王莊的茂來酒業(yè)廠區(qū)室內(nèi)消防工程進行施工，約定工期為3個月。合同簽訂后，原告同被告達成了口頭施工協(xié)議。由原告提供主材，被告承包絲接管件、工具及易耗品以及施工。原告于2015年10月29日支付給被告2萬元人工費，被告正式入場施工。此后被告陸續(xù)從原告處總計支取了22萬元。從被告實際入場之日始終未能在業(yè)主要求的3個月工期內(nèi)竣工，故2016年9月16日，原被告補簽了《工程承包合同》，原告為甲方，被告為乙方：合同約定工程總價235000元，竣工日期按甲方要求施工精度，確保準(zhǔn)時完工。如乙方未按照合同約定日期竣工，由乙方按合同價款0.5%（每日）支付違約金；逾期超過5日仍未竣工的，甲方有權(quán)解除合同，乙方按照合同價款20%向甲方支付違約金，并承擔(dān)由于工程逾期給甲方帶來的一切損失。（以上違約金累加計算）。按照業(yè)主要求的三個月工期計算，從原被告補簽書面合同之日起算，被告最晚應(yīng)在2016年12月16日，工程竣工，但時至今日，被告仍未將工程竣工交付，其施工鋪設(shè)的線路也無法通電使用，致使原告遲遲無法同業(yè)主結(jié)算。按照雙方書面合同，被告應(yīng)依法承擔(dān)違約金，并應(yīng)承擔(dān)維修費用。為維護利益，向法院起訴。被告陳某某口頭辯稱，原告所述與事實不符，被告已履行完畢，無違約行為，請求法院依法駁回原告訴訟請求。本院組織原、被告進行了證據(jù)交換：原告統(tǒng)安消防為證明其主張?zhí)峤涣巳缦伦C據(jù)：一、《消防工程施工合同》一份，證明原告統(tǒng)安消防作為乙方承包了案外人甲方河北茂來酒業(yè)有限公司的廠區(qū)室內(nèi)消防工程，約定工期為2015年7月11日至2015年10月11日，工程范圍包括：乙方包工包料，施工圖范圍內(nèi)的消防工程（自動報警系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防火門等）、消防泵房內(nèi)系統(tǒng)工程以及消防驗收規(guī)范所要求的其他所有相關(guān)工程和設(shè)備。二、原告統(tǒng)安消防與被告陳某某于2016年9月16日簽訂的《工程承包合同》一份，證明原、被告之間補充簽訂了施工合同，并約定了工期、違約條款及計算方式等。三、收據(jù)5張，分別是2015年10月29日被告陳某某收到原告統(tǒng)安消防給付的茂來酒業(yè)項目人工費20000元，2015年11月13日被告陳某某收到原告統(tǒng)安消防茂來酒業(yè)項目人工費20000元，2015年12月8日被告陳某某收到原告統(tǒng)安消防給付的茂來酒業(yè)項目人工費50000元，2016年2月4日被告陳某某簽名收到原告統(tǒng)安消防給付的茂來酒業(yè)項目人工費60000元，2016年2月21日被告陳某某收到原告統(tǒng)安消防給付的茂來酒業(yè)項目人工費70000元，證明被告陳某某在原告統(tǒng)安消防處共支取人工費22萬元，原告統(tǒng)安消防未違約。四、河北茂來酒業(yè)有限公司于2018年5月17日出具的情況說明一份，證明本案涉及茂來酒業(yè)工程項目現(xiàn)尚未完工。被告陳某某為證明其主張?zhí)峤涣巳缦伦C據(jù)：1、原告統(tǒng)安消防與被告陳某某于2015年9月16日簽訂的《工程承包合同》一份，證明原告統(tǒng)安消防與被告陳某某實際簽訂本案涉及的茂來酒業(yè)工程項目的日期為2015年9月16日，且該合同中未說明工期為三個月；2、原告統(tǒng)安消防出具的證明一份，證明本案涉及的茂來酒業(yè)工程項目已經(jīng)完工。原、被告雙方經(jīng)過舉證質(zhì)證，本院對于雙方?jīng)]有爭議的事實認(rèn)定如下：原告統(tǒng)安消防與被告陳某某就茂來酒業(yè)工程項目簽訂了《工程承包合同》約定了工程承包范圍及內(nèi)容，包括：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的消火栓系統(tǒng)、自動報警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、消防泵房和外網(wǎng)系統(tǒng)安裝。該項目總價款為235000元。原告統(tǒng)安消防自2015年10月29日至2016年2月21日分五次給付被告陳某某人工費22萬元。上述事實，由原、被告提供的《工程承包合同》、收據(jù)5張及當(dāng)事人陳述為證。訴中,原告統(tǒng)安消防申請對被告陳某某出具的《工程承包合同》中被告陳某某簽字形成時間進行鑒定，本院依法委托天津市天鼎物證司法鑒定所進行字跡檢測，天津市天鼎物證司法鑒定所因不具備對比條件出具退件函。
原告河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司（以下簡稱統(tǒng)安消防）與被告陳某某建設(shè)工程分包合同糾紛一案，本院于2017年10月23日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原告河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司的委托訴訟代理人冉瑞豐、被告陳某某及委托訴訟代理人王寶強到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原告統(tǒng)安消防訴訟請求為要求被告陳某某支付違約金及修理費用，其應(yīng)舉證證明被告陳某某構(gòu)成違約行為及其修理費用產(chǎn)生的事實。原告提供了其與被告陳某某于2016年9月16日簽訂的《工程承包合同》、給付人工費用的收據(jù)、與河北茂來酒業(yè)有限公司簽訂的《消防施工合同》及河北茂來酒業(yè)有限公司出具的證明一份。雖然原、被告分別提供的《工程承包合同》上書寫的日期不一致，但是其他內(nèi)容全部一致，可知該合同的主要內(nèi)容是雙方真實意思的表示，依據(jù)合同的相對性原則，原、被告雙方的權(quán)利義務(wù)受雙方簽訂的《工程承包合同》的約束，雖未載明工期具體時間，但依據(jù)原告提供的《消防工程施工合同》可知，該工程原工期為三個月，且工程施工開始時間為2015年7月；依據(jù)原、被告提供的《工程承包合同》可知，涉案工程施工內(nèi)容包括：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的消火栓系統(tǒng)、自動報警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、消防泵房和外網(wǎng)系統(tǒng)安裝。該內(nèi)容中雖未寫明原告所要求的控制室項目，但依據(jù)行業(yè)慣例，工程控制室項目及相關(guān)調(diào)試內(nèi)容屬于該合同項下的被告陳某某的義務(wù)，原告統(tǒng)安消防出具了茂來酒業(yè)出具的情況說明一份，該說明證明內(nèi)容為本案涉及的工程內(nèi)容并未完成，故原告統(tǒng)安消防主張被告陳某某違約的請求本院予以支持。被告陳某某提交的原告統(tǒng)安消防出具的證明其內(nèi)容應(yīng)為原告統(tǒng)安消防支付被告陳某某人工費的事實，無法證實涉案工程已完工。原告統(tǒng)安消防主張違約金共計399500元，依據(jù)為雙方簽訂的《工程施工合同》第十二條第一款。根據(jù)該條款內(nèi)容違約金計算方式應(yīng)為：235000元*5天*0.5%+235000元*20%=5875元+47000元=52875元，因此原告統(tǒng)安消防主張的違約金計算方式不符合雙方的約定，且原告統(tǒng)安消防主張的違約金為399500元，本案涉及的工程款僅為235000元，該違約金數(shù)額明顯超過了工程款的百分之三十，屬于法律規(guī)定的違約金過高情形，違背了公平原則與誠實信用原則，故本院認(rèn)為違約金計52875元為宜。原告統(tǒng)安消防主張20萬元修理費，因原告并未進行修理，該費用尚未產(chǎn)生，故其主張無事實依據(jù)，本院不予支持。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十四條，最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋（二）第二十九條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告陳某某于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司違約金52875元；二、駁回原告河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司的其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費9795元，由原告河北統(tǒng)安消防工程有限公司保定分公司負(fù)擔(dān)8673元，被告陳某某負(fù)擔(dān)1122元。如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省保定市中級人民法院。遞交上訴狀的同時并預(yù)交上訴案件受理費，直接交入或匯入河北省保定市中級人民法院，賬號10×××07，開戶行：中國銀行保定市西城支行。逾期上訴及不預(yù)交上訴案件受理費的視為未提出上訴。

審判員　　王惠娥
審判員　　侯彭剛
審判員　　李永輝

書記員：于偉偉