河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司
劉景臣（河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所）
青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)
段作如（河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所）
劉震（河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所）

原告河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司。
地址:河北省滄州市青縣青崇路自來水公司南側(cè)。
組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào):××。
法定代表人王殿君，職務(wù)董事長。
委托代理人劉景臣，河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)。
地址:河北省滄州市青縣新華路信譽(yù)樓西側(cè)路南。
法定代表人賈福曾，職務(wù)村主任。
委托代理人段作如，河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
委托代理人劉震，河北精忠致遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
原告河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司與被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司的委托代理人劉景臣，被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)的委托代理人劉震均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。原、被告簽訂的建設(shè)工程施工合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，合法有效。原告按合同約定進(jìn)行施工并經(jīng)驗(yàn)收合格，被告應(yīng)按合同約定及原告的施工情況給付工程款。因被告方的原因造成原告延期施工，為此原告主張被告按雙方均認(rèn)可的審計(jì)報(bào)告給付人工、材料、機(jī)械臺(tái)班的調(diào)價(jià)部分的款項(xiàng)計(jì)4519685.1元及利息，其主張符合法律規(guī)定及合同約定，本院予以支持。被告主張?jiān)娴挠?jì)算方式有誤，應(yīng)扣除合同價(jià)款的3%及主張?jiān)鎽?yīng)給付被告誤期賠償費(fèi)317117.60元，因原告的延期施工導(dǎo)致的人材機(jī)調(diào)價(jià)是因?yàn)楸桓娣降脑蛟斐傻?，故該調(diào)價(jià)部分工程款應(yīng)由被告承擔(dān)，對(duì)被告的主張本院不予采納。被告還主張不應(yīng)向原告支付利息，因本案的涉案工程是2013年6月份已經(jīng)竣工，故被告應(yīng)向原告支付剩余部分工程款的利息，利息的計(jì)算應(yīng)從工程竣工驗(yàn)收之日即2013年6月3日起開始按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算，故被告的主張，本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百零九條 ?、第二百七十九條 ?第一款 ?、第二百八十三條 ?、第二百八十四條 ?，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條 ?、第十八條 ?，《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?及相關(guān)民事法律政策之規(guī)定，判決如下:
被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)給付原告河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司工程款4519685.1元及利息（利息計(jì)算以4519685.1元為基數(shù)從2013年6月3日起開始計(jì)算至本判決生效之日止，按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)算）。于本判決生效之日起三日內(nèi)履行。
如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)40650元，由被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)承擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省滄州市中級(jí)人民法院。
提起上訴的，應(yīng)在上訴狀寄出的七日內(nèi)向滄州市中級(jí)人民法院交納上訴費(fèi)40650元（收款人:滄州市中級(jí)人民法院，開戶行:河北省滄州市農(nóng)行北環(huán)支行，賬號(hào):50×××85），并將上訴狀和交納上訴費(fèi)的銀行回單或上訴費(fèi)票據(jù)一并郵寄我院，逾期不交費(fèi)的視為不再上訴。

本院認(rèn)為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。原、被告簽訂的建設(shè)工程施工合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，合法有效。原告按合同約定進(jìn)行施工并經(jīng)驗(yàn)收合格，被告應(yīng)按合同約定及原告的施工情況給付工程款。因被告方的原因造成原告延期施工，為此原告主張被告按雙方均認(rèn)可的審計(jì)報(bào)告給付人工、材料、機(jī)械臺(tái)班的調(diào)價(jià)部分的款項(xiàng)計(jì)4519685.1元及利息，其主張符合法律規(guī)定及合同約定，本院予以支持。被告主張?jiān)娴挠?jì)算方式有誤，應(yīng)扣除合同價(jià)款的3%及主張?jiān)鎽?yīng)給付被告誤期賠償費(fèi)317117.60元，因原告的延期施工導(dǎo)致的人材機(jī)調(diào)價(jià)是因?yàn)楸桓娣降脑蛟斐傻?，故該調(diào)價(jià)部分工程款應(yīng)由被告承擔(dān)，對(duì)被告的主張本院不予采納。被告還主張不應(yīng)向原告支付利息，因本案的涉案工程是2013年6月份已經(jīng)竣工，故被告應(yīng)向原告支付剩余部分工程款的利息，利息的計(jì)算應(yīng)從工程竣工驗(yàn)收之日即2013年6月3日起開始按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算，故被告的主張，本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?、第一百零九條 ?、第二百七十九條 ?第一款 ?、第二百八十三條 ?、第二百八十四條 ?，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條 ?、第十八條 ?，《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?及相關(guān)民事法律政策之規(guī)定，判決如下:

被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)給付原告河北省青縣誠信建筑安裝工程有限公司工程款4519685.1元及利息（利息計(jì)算以4519685.1元為基數(shù)從2013年6月3日起開始計(jì)算至本判決生效之日止，按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)算）。于本判決生效之日起三日內(nèi)履行。
如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)40650元，由被告青縣清州鎮(zhèn)城里街道委員會(huì)承擔(dān)。

審判長：劉艷杰
審判員：王丹
審判員：姚鼎然

書記員：秦漢