原告河北正信金屬材料有限公司，住所地正定縣車站西街。
法定代表人范銀紅，系該公司經(jīng)理。
委托代理人武建國(guó)，河北泰平律師事務(wù)所律師。
被告斯特龍裝飾股份有限公司（原名斯特龍建筑裝飾工程有限公司），住所地石家莊市聯(lián)盟小區(qū)西翠園10號(hào)。
法定代表人賈軒，系該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人牛彥辰，該公司職員。
委托代理人康秋山，石家莊市正定天正法律服務(wù)所法律工作者。

原告河北正信金屬材料有限公司與被告斯特龍裝飾股份有限公司裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年02月03日受理后，依法由審判員張金良獨(dú)任審判，于2016年3月16日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人武建國(guó)與被告委托代理人牛彥辰、康秋山到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2012年3月17日，原告（甲方）與被告（乙方）簽訂《房屋裝修施工合同》，由被告承攬?jiān)娴奈挥谡h華安西路金河國(guó)際商務(wù)A座22層的室內(nèi)裝修工程，約定工程造價(jià)75萬元，工程期限自2012年3月19日開工至2012年5月19日，5月28日竣工驗(yàn)收，合同第六條的工程價(jià)款的支付和結(jié)算約定“1、本合同簽訂，經(jīng)確認(rèn)乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付乙方合同價(jià)款20%預(yù)付款，計(jì)人民幣壹拾伍萬元整（150000元整）；2、有效施工30天，甲方支付乙方合同總價(jià)30%預(yù)付款，計(jì)人民幣貳拾貳萬伍仟元整（225000元整）；3、有效施工45天，甲方付乙方合同總價(jià)30%預(yù)付款，計(jì)人民幣貳拾貳萬伍仟元整（225000元整）；4、工程竣工驗(yàn)收完畢7天內(nèi)，甲方支付乙方工程款至實(shí)際發(fā)生量決算審計(jì)后確定的總工程款95%；5、決算總工程款的5%作為工程質(zhì)量保證金，保質(zhì)期一年。保修期內(nèi)若無重大質(zhì)量問題，到期后一個(gè)月內(nèi)付清全款，否則甲方可以延期支付工程質(zhì)量保證金。......6、甲方應(yīng)提供工程進(jìn)度表給甲方，乙方工程施工進(jìn)度應(yīng)與工期同步，否則甲方有權(quán)延期支付工程款；7、如甲方拖欠工程款，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)日千分之五的違約金；8、確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失；9、如乙方拖延工期，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)日千分之五的違約金。......”。第七條的施工與設(shè)計(jì)變更中約定“1、乙方交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織簽字認(rèn)同和甲、乙雙方做出會(huì)審紀(jì)要，作為施工的補(bǔ)充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。2、由甲方及時(shí)同乙方等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計(jì)文件，待甲方認(rèn)可后，乙方應(yīng)按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，提出修改設(shè)計(jì)、修改工藝的合理化建議，經(jīng)甲方同意后方可實(shí)施。增減項(xiàng)規(guī)定可按照本合同附則第四條執(zhí)行。3、甲方如需設(shè)計(jì)變更，必須做出正式修改通知書及修改新圖紙確認(rèn)后，乙方才可實(shí)施。重大修改和增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，乙方才可實(shí)施”。在第八條工程驗(yàn)收約定“1、隱蔽工程每完成一項(xiàng)后，乙方施工單位負(fù)責(zé)人首先驗(yàn)收一遍，并做好驗(yàn)收記錄后通知甲方，由甲方和監(jiān)理單位驗(yàn)收一遍，并做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄與乙方提供的實(shí)際管線走向圖和施工圖等資料作為驗(yàn)收資料之一由甲方妥善保管。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的意見及時(shí)返修處理。2、工程質(zhì)量驗(yàn)收，除分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。3、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在30天內(nèi)前來驗(yàn)收。4、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期。5、甲方在驗(yàn)收后，若認(rèn)為裝修與方案不符，應(yīng)將不符點(diǎn)以書面告知乙方。......”。合同并對(duì)其他事項(xiàng)進(jìn)行了約定；2012年3月19日，原、被告雙方再次簽訂《房屋裝修施工合同》，由被告承攬?jiān)嫖挥谡h華安西路金河國(guó)際商務(wù)A座21層的室內(nèi)裝修工程，約定工程造價(jià)56萬元，工程期限自2012年3月19日開工至2012年5月19日，5月28日竣工驗(yàn)收。合同第六條的工程價(jià)款的支付和結(jié)算約定“1、本合同簽訂，經(jīng)確認(rèn)乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付乙方合同價(jià)款20%預(yù)付款，計(jì)人民幣壹拾壹萬貳仟元整（112000元整）；2、有效施工30天，甲方支付乙方合同總價(jià)30%預(yù)付款，計(jì)人民幣壹拾陸萬捌仟元整（168000元整）；3、有效施工45天，甲方付乙方合同總價(jià)30%預(yù)付款，計(jì)人民幣計(jì)人民幣壹拾陸萬捌仟元整（168000元整）；4、工程竣工驗(yàn)收完畢7天內(nèi)，甲方支付乙方工程款至實(shí)際發(fā)生量決算審計(jì)后確定的總工程款95%；5、決算總工程款的5%作為工程質(zhì)量保證金，保質(zhì)期一年。保修期內(nèi)若無重大質(zhì)量問題，到期后一個(gè)月內(nèi)付清全款，否則甲方可以延期支付工程質(zhì)量保證金。......6、甲方應(yīng)提供工程進(jìn)度表給甲方，乙方工程施工進(jìn)度應(yīng)與工期同步，否則甲方有權(quán)延期支付工程款；7、如甲方拖欠工程款，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)日千分之五的違約金；8、確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失；9、如乙方拖延工期，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)日千分之五的違約金。......”。合同其他事項(xiàng)的約定與22層裝修合同的約定相同。原、被告雙方對(duì)兩份合同的真實(shí)性均無異議。2012年5月4日，原、被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)工程進(jìn)度及付款比例重新進(jìn)行了約定，約定“5月25日前甲方組織人員對(duì)完成的工程量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后制作階段驗(yàn)收記錄，甲乙雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；5月25日驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，甲方支付乙方工程款至完成實(shí)際工程量確定的工程總價(jià)款的80%”。原、被告雙方對(duì)此無異議。該裝修工程于2012年7月16日雙方進(jìn)行了驗(yàn)收，2012年7月19日雙方進(jìn)行了工程移交，原告向被告支付工程款86萬元。

本院認(rèn)為，原、被告雙方2012年3月17日和2012年3月19日分別簽訂的兩份《房屋裝修施工合同》及2015年5月4日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，是雙方真實(shí)的意思表示，不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。該工程雙方已于2012年7月16日驗(yàn)收，2012年7月19日工程移交。按雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，工程應(yīng)于2012年5月25日驗(yàn)收。2012年7月19日被告工程完工，并移交給原告。原告即應(yīng)知道被告未按合同規(guī)定完成工期，其權(quán)利已受到侵害。2016年2月3日，原告向本院起訴被告延誤工期，應(yīng)支付逾期違約金211750元，至此已長(zhǎng)達(dá)三年之久。且原告無證據(jù)證明訴訟時(shí)效中斷、中止、延長(zhǎng)。故此，原告之訴請(qǐng)已超過兩年的訴訟時(shí)效，應(yīng)予駁回。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干問題》第二條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告河北正信金屬材料有限公司對(duì)被告斯特龍建筑裝飾有限公司的訴訟請(qǐng)求。
本案案件受理費(fèi)4476元，由原告河北正信金屬材料有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級(jí)人民法院。

審判員　　張金良

書記員：王素薇