原告：河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司，住所地石家莊市橋西區(qū)中山西路275號(hào)。法定代表人：周振剛，總經(jīng)理。委托訴訟代理人：梁保東，河北天捷律師事務(wù)所律師。被告：河北明某國際貿(mào)易有限公司，住所地河北省石家莊市長安區(qū)中山路303號(hào)石家莊世貿(mào)廣場(chǎng)酒店東裙樓。法定代表人：董小艷，總經(jīng)理。

河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判決被告支付原告工程款282000元、質(zhì)保金94000元及違約損失（按銀行同期貸款利率計(jì)算至實(shí)際給付之日）；2.判決被告退還原告保證金50000元及損失（按銀行同期貸款利率計(jì)算至實(shí)際給付之日）；3.判決被告支付原告變更增量18122元；4.由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)及其它一切費(fèi)用。事實(shí)與理由：2015年4月10日，原、被告簽訂中央空調(diào)安裝工程施工承包合同，原告按合同約定進(jìn)行了施工，被告只支付了60%工程款，對(duì)于剩余的30%工程款282000元一直未支付，10%質(zhì)保金94000元也未支付，施工期間有設(shè)計(jì)變更，對(duì)于增量被告也未支付，被告已嚴(yán)重違約。被告至今未退還安全保證金50000元。被告拒不支付原告以上款項(xiàng)，嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益?，F(xiàn)原告起訴至貴院，懇請(qǐng)法院支持原告上述請(qǐng)求。被告河北明某國際貿(mào)易有限公司未答辯。當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)：1、原、被告于2015年4月10日簽訂的《中央空調(diào)安裝工程施工承包合同》，證明原告對(duì)被告位于石家莊市中山東路303號(hào)的1010韓國城中央空調(diào)安裝工程進(jìn)行施工，工期45天，自2015年4月10日至2015年5月24日，工程款總計(jì)940000元，被告已支付前期60%工程款564000元，后期30%的工程款282000元及10%的質(zhì)保金，被告至今未支付。根據(jù)合同第五條第二款第一項(xiàng)，原告向被告支付了5萬元的安全保證金，該保證金被告至今未還。被告指派王雙全為施工現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)事宜，施工過程中因被告設(shè)計(jì)變更增加費(fèi)用12962元和5160元，總計(jì)18122元，由甲方代表王雙全簽字。2、工期延期證明三份，證明因被告涉及變更導(dǎo)致工期延期。3、2015年7月30日原告給被告的驗(yàn)收通知，被告王雙全已簽字確認(rèn)。4、2015年10月25日催款函，被告加蓋韓國城項(xiàng)目籌建處證件專用章。5、2015年8月10日282000元的發(fā)票。6、2015年4月10日被告出具給原告的安全保證金50000元的收據(jù)。7、原告收到被告工程款的銀行流水，以及原告的開戶許可證。以上證據(jù)來源合法、客觀真實(shí)，本院予以認(rèn)定。本院經(jīng)審查認(rèn)定事實(shí)如下：2015年4月10日，原、被告簽訂《中央空調(diào)安裝工程施工承包合同》，約定由原告承包被告“1010韓國城”中央空調(diào)安裝工程，工期為45天，自2015年4月10日至2015年5月24日，工程款94萬元，給付方式為合同簽訂后三個(gè)工作日原告向被告繳納安全保證金5萬元，工程完工后驗(yàn)收合格，7日內(nèi)返還。原告施工人員、設(shè)備及前期材料進(jìn)場(chǎng)后三個(gè)工作日內(nèi)支付總工程款的30%，即282000元?？照{(diào)主機(jī)及末端設(shè)備運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)被告確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的30%，即282000元。工程完工后，主機(jī)安裝調(diào)試能正常使用，整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行良好，并經(jīng)被告綜合竣工驗(yàn)收后合格七個(gè)工作日內(nèi)支付本工程總價(jià)款的30%，即282000元，剩余10%為質(zhì)保金，質(zhì)保期為12個(gè)月，從被告綜合竣工驗(yàn)收之日起算，質(zhì)保期滿后七個(gè)工作日內(nèi)給付，若有應(yīng)付款項(xiàng)的，應(yīng)扣除應(yīng)付款項(xiàng)后給付。被告向原告付款時(shí)，原告需出具稅務(wù)部門認(rèn)可的相關(guān)專業(yè)發(fā)票，否則，被告有權(quán)拒絕支付。合同同時(shí)約定指派王雙全為被告現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)事宜。合同簽訂后，原告按合同約定給付被告安全保證金5萬元并進(jìn)場(chǎng)施工，因被告原因?qū)е鹿て谘诱`，原告于2015年7月30日竣工。施工過程中，因被告二樓機(jī)房門口中央空調(diào)風(fēng)道需變更及一樓門口風(fēng)幕機(jī)安裝位置變更，給原告增加費(fèi)用18122元。被告已給付原告60%的工程款564000元，剩余30%工程款282000元、10%質(zhì)保金94000元、變更增量款18122元及安全保證金50000元，被告至今未付。原告已于2015年8月10日開具了工程款282000元的發(fā)票。
原告河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司訴被告河北明某國際貿(mào)易有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年7月11日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司法定代表人周振剛及其委托訴訟代理人梁保東到庭參加訴訟，被告河北明某國際貿(mào)易有限公司經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由未到庭應(yīng)訴，視為都對(duì)其訴訟權(quán)利的放棄。原、被告之間為建設(shè)工程施工合同關(guān)系。原告認(rèn)可被告已經(jīng)給付其60%的工程款并提交了銀行流水證明，本院對(duì)此予以確認(rèn)。根據(jù)《中央空調(diào)安裝工程施工承包合同》約定經(jīng)被告綜合竣工驗(yàn)收合格七個(gè)工作日內(nèi)支付工程30%的總價(jià)款282000元，質(zhì)保期滿后七個(gè)工作日內(nèi)支付剩余10%質(zhì)保金94000元。該工程原告已于2015年7月30日竣工，故原告有權(quán)按照合同約定主張被告給付剩余40%的工程款376000元。被告未給付原告工程款，其行為構(gòu)成違約，原告主張按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算逾期付款損失，符合法律規(guī)定，本院對(duì)此予以支持。因合同約定工程完工驗(yàn)收合格7日內(nèi)返還安全保證金，現(xiàn)工程已經(jīng)竣工，故該保證金被告應(yīng)予返還原告，原告有權(quán)按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算逾期利息損失。因原告提交的增量清單中均有被告指定的現(xiàn)場(chǎng)代表王雙全的簽字，故本院對(duì)原告主張的增量工程款予以確認(rèn)，該增量工程款被告應(yīng)于給付原告。綜上所述，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條，《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：

一、被告河北明某國際貿(mào)易有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司工程款376000元及利息損失（自2017年7月11日起至付清之日止，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算）；二、被告河北明某國際貿(mào)易有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司安全保證金50000元及利息損失（自2017年7月11日起至付清之日止，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算）；三、被告河北明某國際貿(mào)易有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告河北捷騰中央空調(diào)維護(hù)有限公司工程增量款18122元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)7962元，由被告負(fù)擔(dān)。如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級(jí)人民法院。