原告（反訴被告）：河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司，住所地石家莊市橋西區(qū)中華南大街585號華府園銀座2-801。法定代表人：張賢職務(wù)：經(jīng)理。委托代理人房建來，河北藍(lán)天聯(lián)合律師事務(wù)所律師。委托代理人梁小坤，該公司職員。被告（反訴原告）河北省建材建設(shè)有限公司，住所地：石家莊和平東路280號和合大廈。法定代表人：肖鳳儀職務(wù)：董事長。委托代理人劉書國，河北天宏律師事務(wù)所律師。

河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司向本院提出訴訟請求：1、判決解除原被告簽訂的“軍鼎科技園10#、12#生產(chǎn)研發(fā)中心工程建安施工“合同”。2、判決被告承擔(dān)違約責(zé)任，支付原告違約金100萬元。3、判決被告將其剩余的設(shè)備排除妨礙退出施工現(xiàn)場。4、判決本案的訴訟費由被告承擔(dān)。5、判決被告向原告支付從基礎(chǔ)工程開始至裝修完的所有土建、水暖、電氣、消防施工技術(shù)資料。6、判決被告向原告支付施工過程中的所有原材料的檢測報告及竣工圖。7、判決被告配合原告完成竣工驗收（項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、2名質(zhì)檢員持資格證書單位委托到場、紅本的質(zhì)量保修書及竣工驗收報告、編寫工程竣工報告及蓋章）。事實和理由：2016年4月1日和2016年4月15日原告與被告簽訂了軍鼎科技園10#、12#生產(chǎn)研發(fā)中心工程建安施工承包合同。合同約定被告完成承包范圍內(nèi)的全部工程，經(jīng)原告及監(jiān)理驗收合格辦理完成竣工驗收手續(xù)后工程款付至結(jié)算價的95%，結(jié)算總價的5%為質(zhì)量保證金。10#、12#樓最后的竣工時間2016年12月15日計算，被告2017年4月20日仍然沒有竣工。依據(jù)原被告雙方簽訂的建設(shè)施工合同的約定，原告有權(quán)解除合同，被告還需承擔(dān)每逾期一天工程總造價5的違約金。解除合同后被告還應(yīng)承擔(dān)后續(xù)的合同義務(wù)。河北省建材建設(shè)有限公司辯稱，原告起訴與事實不符，本身被告依法履行合同，但是原告不按合同規(guī)定的時間支付工程款，造成工程延誤，所以原告應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)履行合同并駁回原告訴求。河北省建材建設(shè)有限公司反訴請求：1、判決解除合同并判令被反訴人支付工程款3574313元；2、判令被反訴人支付違約金200萬元；3、判令被反訴人賠償損失1347128.37元。4、判令被反訴人承擔(dān)本案全部訴訟費用。2016年4月1日、4月15日反訴人與被反訴人簽訂了軍鼎科技園10#、12#生產(chǎn)研發(fā)中心建安施工合同。截至目前工程已經(jīng)完工等待竣工驗收，且于2016年12月辦理入住。期間被反訴人累計支付給反訴人工程款8449320元，按照合同約定上前工程款3110680元；施工期間實際發(fā)生的變更簽證及合同調(diào)價等工程款被反訴人尚欠463633元未付，被反訴人實際應(yīng)當(dāng)支付工程款為3574313元。根據(jù)合同約定北伐俗人沒有按時支付工程款，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。合同中雙方違約責(zé)任的約定不一致，對被反訴人的違約責(zé)任約定不明確，按照合同法的公平原則應(yīng)當(dāng)比照反訴人的違約責(zé)任條款同等計算，被反訴人承擔(dān)違約金200萬元。在施工過程中因為被反訴人支付工程款不到位造成的工期延誤，給反訴人造成租賃費、管理費、勞務(wù)誤工費等損失合計1347128.37元。河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司針對反訴辯稱，根據(jù)被告的反訴原告認(rèn)為本案爭議的主要焦點為被告的施工是否達(dá)到了合同約定的完工條件。按照原告與被告簽訂的施工合同的約定被告完成承包范圍內(nèi)全部工程，經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收合格，并交業(yè)主驗收后甲方才能按照合同約定支付10號樓的70%，12號樓80%。那么現(xiàn)在被告的施工沒有達(dá)到支付上述工程款的條件，原告只能支付被告50%的工程款，實際上原告支付給被告的工程款已遠(yuǎn)超過工程總價款的50%，所以原告不存在拖延支付被告工程款的事實。根據(jù)原告起訴，被告答辯，本訴爭議焦點為：1、原被告簽訂的合同是否具備解除條件。2、原告主張違約金的事實與法律依據(jù)。河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司提交證據(jù)：1、建設(shè)施工合同。2、付款證明3、整改通知單4、代扣證明5、電費證明6、罰款單7、未完成工程量清單8、醫(yī)療費票據(jù)9、出境證明10、被告工商登記信息11、出警記錄均證明原告方拖欠被告方工程款，也證明了原告方拒不支付工程款的違約行為。收發(fā)文件登記表證明處罰通知已經(jīng)通知到被告方，部分簽字部分拒絕簽字。監(jiān)理日志，詳細(xì)記錄工程的進(jìn)展情況。光盤證明被告方多次圍堵原告單位的大門，被告電話語音威脅我方的會計人員，被告方通過非法手段調(diào)取我方的人員私人信息，并通過圖片微信方式威脅。河北省建材建設(shè)有限公司質(zhì)證意見建工施工合同真實性無異議，但該合同關(guān)于違約責(zé)任部分不公平，因為合同規(guī)定被告方違約應(yīng)當(dāng)按日千分之五承擔(dān)違約金，根據(jù)公平原則原告方違約也應(yīng)當(dāng)按逾期之日的每日千分之五支付違約金。付款證明的真實性、關(guān)聯(lián)性均無異議，但該證明證實原告違約延期支付工程款，根據(jù)該支款證明的付款時間也證明工程延期系原告同意的。證據(jù)3不予認(rèn)可，通知單沒有通知到被告方，并且這些存在的問題是不存在的，因為該兩棟樓現(xiàn)均已交付使用。委托代扣書予以認(rèn)可，但該代付款已經(jīng)包括在原告已經(jīng)支付的工程款賬目中，這筆款已經(jīng)包含在證據(jù)2里面，預(yù)拌混凝土結(jié)算單，不能作為代扣代付的證明，但該結(jié)算單能證明混凝土根據(jù)當(dāng)時市場價已經(jīng)調(diào)價，原告方應(yīng)當(dāng)支付調(diào)價部分的款項。電費證明沒有相關(guān)證據(jù)。罰款單真實性、關(guān)聯(lián)性均不認(rèn)可，被告方?jīng)]有相關(guān)違法行為，原告方?jīng)]有通知過被告方，并且監(jiān)理方?jīng)]有通知被告也沒有罰款的權(quán)利。未完成工程量清單不予認(rèn)可，因為該兩項工程均已施工完畢，并且交付使用。原告方在補充起訴中要求被告交付竣工圖，也證明了該事實。醫(yī)療費票據(jù)與本案沒有關(guān)聯(lián)性。派出所出警證明與本案也無關(guān)聯(lián)性。并且派出所出警證明沒有證據(jù)支持。被告方的工商登記信息無異議。該登記表中沒有被告簽發(fā)的關(guān)于通知、更改或者罰款單的相關(guān)證據(jù)，簽字的不是本案提供證據(jù)的簽字。該監(jiān)理日志系監(jiān)理方的個人記錄，但該日志當(dāng)中沒有關(guān)于原告提供證據(jù)的相關(guān)記錄。并且該日志中沒有被告方認(rèn)可的證據(jù)。該光盤不是原件，是復(fù)制件不能作為證據(jù)使用，如果原告提供光盤內(nèi)容部分屬實，也是因為原告阻礙被告施工，拒付工程款所致。原告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。河北省建材建設(shè)有限公司提交證據(jù)：1、工程開工申報表及混凝土施工檢驗質(zhì)量驗收記錄表證明完工后原告并未及時支付工程款。施工工程在2016年12月1日已經(jīng)驗收入住。2、轉(zhuǎn)款記錄，業(yè)主給我的轉(zhuǎn)款記錄及錄音，證明業(yè)主入住并裝修。3、建設(shè)工程施工合同。4、工程量簽證單。5、合同價款調(diào)整說明及明細(xì)。6、付款清單。7、租賃合同兩份及租賃塔吊及腳手架結(jié)算單。河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司質(zhì)證該驗收記錄是對主體工程竣工后對睡你的合格及質(zhì)量進(jìn)行鑒定，該記錄均認(rèn)定為合格，自然證明主體工程已經(jīng)竣工。付款清單與原告出示的付款證明相一致，足以證明該付款清單的真實性，并且我方在反訴證據(jù)中也有相關(guān)的付款證明予以證實，關(guān)于入住證明的錄音，該錄音與現(xiàn)實入住情況相一致，因為入住是事實存在的，已經(jīng)入住裝修并進(jìn)行了使用，所以足以證明該工程已經(jīng)交付使用的真實性。施工合同不再發(fā)表意見。三份工程簽證單為2萬元，58000元和6252元，依據(jù)雙方簽訂的建設(shè)施工合同第十二條約定本工程所發(fā)生的變更必須經(jīng)發(fā)包人預(yù)算部審核、總經(jīng)理簽字，備案后方能發(fā)放執(zhí)行并作為結(jié)算依據(jù)。被告沒有提交過工程量增加的明細(xì)，也沒有提交過應(yīng)當(dāng)由監(jiān)理認(rèn)證的相關(guān)證明，所以被告提交的工程量簽證單是無效的。沒有按照合同約定按程序履行審核及認(rèn)質(zhì)、認(rèn)證。系被告單方的臆斷行為。價款調(diào)整，雙方簽訂的建設(shè)施工合同第六條第十二項對于價格調(diào)整有詳細(xì)規(guī)定，工程材料價格超過正負(fù)百分之五的第一步由承包人向發(fā)包人申報，發(fā)包人進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，承包人五個工作日內(nèi)沒有申報，以發(fā)包人確認(rèn)的價格為準(zhǔn)，這是雙方合同的約定，應(yīng)當(dāng)不折不扣的執(zhí)行。被告方提交的關(guān)于市場指導(dǎo)價一個說明由于不是評估鑒定機構(gòu)出具，確定不了其真實性，不能作為合法的證據(jù)使用。上述部分是對于被告提出的當(dāng)今的市場價格調(diào)整的質(zhì)證意見，對于混凝土是由發(fā)包人直接代付的，對于代付的證據(jù)原告方已經(jīng)提交，混凝土的價格應(yīng)當(dāng)按照實際發(fā)生的原告代付的款項計算。被告提交的長風(fēng)系列軟件租金結(jié)算清單，原告的工程承包給被告，被告是租工程設(shè)備及管件還是自己購買，這與原告無關(guān)，那是被告的自由，我方支付的工程款已包括設(shè)備及管件的費用，被告提交這份證據(jù)如果是為了證明延期造成的損失那么被告應(yīng)當(dāng)提交工程延期的證據(jù)，所以該證據(jù)不具有關(guān)聯(lián)性，而且也不是第三方提供，是被告自說自話證明自己。沒有證明效力。違約和賠償清單原告不存在延期支付工程款的事實，按照雙方合同約定被告方需完成承包范圍內(nèi)的全部工程，這是第一個條件。第二個條件經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收合格，第三個條件并交業(yè)主后原告才能支付工程款百分之七十和八十，所以被告多次無理取鬧是為了超前支取工程款，事實上被告承建的工程不具備原告支付全部工程款的條件。本院經(jīng)審理認(rèn)定事實如下：2016年4月1日和4月15日原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司與被告河北建材建設(shè)有限公司簽訂建設(shè)施工合同。合同約定：工程名稱軍鼎工業(yè)園10#、12#生產(chǎn)研發(fā)中心工程建安施工。發(fā)包人負(fù)責(zé)商品混凝土的代工代扣、地基處理等。10#開工日期為2016年4月6日，竣工日期為2016年9月22日，造價6200000元，12#開工日期為2016年4月15日，主體封頂日期為9月25日，竣工日期為2016年12月15日，造價為5360000元。價款包含完成本承包合同范圍內(nèi)（不含施工過程中的變更、簽證）等所有費用。本工程價款一次性包死。發(fā)生下列情況之一，商品砼、鋼筋工程材料價款可調(diào)整，變化幅度超過基準(zhǔn)價5%（不含5%）時，由承包人申報該種工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單，發(fā)包人進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，材料價格變化幅度5%以內(nèi)的價差不計入結(jié)算價款，材料價格變化幅度5%以內(nèi)的價差不計入結(jié)算價款，材料價格變化幅度超過5%的價款記入結(jié)算價款。鋼筋約定價格為每噸2250元。商品混凝土C30每立方185元（其他價格及時向詳見預(yù)拌商品混凝土買賣合同）。工程款支付：1.本工程無預(yù)付款，10#一次性結(jié)構(gòu)工程完工，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理公司驗收合格后付至合同總價款的50%。完成承包范圍內(nèi)的全部工程，經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收合格并交業(yè)主后付至合經(jīng)同價款的70%。辦理完成竣工驗收手續(xù)后付至結(jié)算價的95%。12#一次性結(jié)構(gòu)工程完工，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理公司驗收合格后付承包人300萬元工程款，完成承包范圍內(nèi)的全部工程，經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收合格并交業(yè)主后付至合經(jīng)同價款的80%。辦理完成竣工驗收手續(xù)后付至結(jié)算價的95%結(jié)算總價的5%作為質(zhì)保證金。質(zhì)保期自當(dāng)期工程竣工驗收合格后3個月起開始計算。發(fā)包人原因?qū)е鹿こ套兏鸬牟鸪胺倒?、承包范圍以外施工等按簽證方式進(jìn)行審批。在簽證發(fā)生時承包人必須及時通知發(fā)包人到現(xiàn)場落實簽證情況。完成現(xiàn)場簽證內(nèi)容后，發(fā)包人和監(jiān)對簽證內(nèi)容給預(yù)驗收，并在7日內(nèi)完成簽證單的審批程序并雙方備理案。違約：發(fā)包人工程款支付（進(jìn)度款）違約：執(zhí)行備案合同通用條款。工期違約責(zé)任：因承包人責(zé)任違約工期每逾期一天，承包人向發(fā)包人支付工程款造價千分之五的違約金。如延期超過10天承包人仍未完成階段或節(jié)點工程，發(fā)包人有權(quán)加倍索賠或解除合同履行并將承包人清退出場。另外，雙方在合同中還約定了雙方各自職責(zé)、工程質(zhì)量及檢查驗收及其他內(nèi)容。合同簽訂后10#樓于2016年3月27日申請開工，12#樓于2017年5月18日申請開工。10#樓共付款3220120元，12#樓共付款3654200元。雙方確認(rèn)10#樓已經(jīng)完工。原告主張12#樓未完工，尚余工程量價款246511元，被告主張已經(jīng)完工業(yè)主已經(jīng)入住。
原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司與被告河北省建材建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年4月25日立案后，被告河北省建材建設(shè)有限公司提起反訴，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了合并審理。本案當(dāng)事人原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司委托代理人房建來、梁小坤，被告河北省建材建設(shè)有限公司委托代理人劉書國到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原、被告簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、是雙方的真實意思表示，不違反法律的強制性規(guī)定，合法有效。一、關(guān)于合同解除問題。合同法九十三條規(guī)定“當(dāng)事人雙方協(xié)商一致可以解除合同。當(dāng)事人可以約定一方解除合同條件。解除合同條件成就是解除權(quán)人可以解除合同”。雙方簽訂合同約定如延期超過10天承包人仍未完成階段或節(jié)點工程，發(fā)包人有權(quán)加倍索賠或解除合同履行并將承包人清退出場。工程是否已經(jīng)竣工。被告主張工程已經(jīng)完工業(yè)主已經(jīng)入住但未提交證據(jù)。原告提交監(jiān)理公司證明工程尚未完工。被告沒有按照節(jié)點完成工程原告可以行使解除權(quán)。故原被告簽訂合同應(yīng)予以解除。合同解除后被告應(yīng)履行協(xié)助辦理合同后續(xù)義務(wù)。二、關(guān)于工程價款。雙方對工程總價款1156萬元和已支付工程款8449320元均無異議，對此本院予以確認(rèn)。（1）、原告主張尚未完工，剩余工程量價款246511元。在本院召開庭前會議時，雙方均同意對已完成工程量進(jìn)行評估，被告在本院指定期限內(nèi)未申請進(jìn)行評估，故認(rèn)定已完成工程量價款按照11314389元計算。被告如對工程量有異議，可在雙方結(jié)算完畢后按實際發(fā)生金額支付。質(zhì)保金按照合同約定為總造價的5%即565719元。（2）、代扣款。原告提交證據(jù)證實被告同意原告代付工程款1163744.4元。該款項有被告及負(fù)責(zé)人印章予以認(rèn)定。罰款金額，原告提交證據(jù)被告在施工過程中野蠻施工，監(jiān)理機構(gòu)通知施工單位項目部整改，并對項目部進(jìn)行10000-30000元經(jīng)濟(jì)處罰。如拒絕簽收本通知，將在你單位第一次項目撥款中雙倍扣除。并有監(jiān)理單位、承包方、發(fā)包方共同簽字，該處罰款項可從工程款中扣除，金額按照2萬元計算。其他罰款沒有承包人簽字本院不予支持。其他代扣款項待雙方結(jié)算完畢后按實際發(fā)生金額支付。電費沒有提交證據(jù)待雙方算完結(jié)畢后按實際發(fā)生金額支付。（3）、鋼材調(diào)價款。根據(jù)合同約定商品砼、鋼筋工程材料價款可調(diào)整，變化幅度超過基準(zhǔn)價5%（不含5%）時，由承包人申報該種工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單，發(fā)包人進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。被告提出鋼材調(diào)價但未經(jīng)原告認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，對被告該請求不予支持，可待雙方結(jié)算完畢后按雙方確認(rèn)價格另行處理。商品砼調(diào)價，雖被告未提交證據(jù)證實經(jīng)由原告認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，但原告提交代扣價款證據(jù)中，認(rèn)可單價及數(shù)量，說明該部分是經(jīng)過原告認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的，對此調(diào)價部分共計（210-185*1.05）（13+334.5+54.5+165.5+99.5+42.5+147.5）+（220-185*1.05）*334.5=24890.88元原告應(yīng)予以支付。（4）、工程量簽收單，合同約定在簽證發(fā)生時承包人必須及時通知發(fā)包人到現(xiàn)場落實簽證情況。完成現(xiàn)場簽證內(nèi)容后，發(fā)包人和監(jiān)對簽證內(nèi)容給預(yù)驗收，并在7日內(nèi)完成簽證單的審批程序并雙方備理案。被告未提交工程量簽證單沒有甲方單位簽證意見，原告認(rèn)可12#地下室砼墻體維修費20000元，故簽證工程量按照20000元計算。綜上原告應(yīng)支付被告工程款為11314389-565719-1163744.4-20000=24890.88+20000-8449320=1160496.4元。三、關(guān)于違約問題。根據(jù)合同約定10#樓一次結(jié)構(gòu)工程完工，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理公司驗收合格后付至合同總造價的50%。被告提交混凝土施工檢驗批質(zhì)量驗收記錄只能證實該批混凝土結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收合格，與一次性結(jié)構(gòu)工程完工驗收不是一個概念，故被告提交證據(jù)不能證實原告違約，被告反訴支付違約金及賠償損失雙方請求不予支持。12#樓原告提交監(jiān)理公司證明證實尚未完工。未完工原因原告未提出合理解釋，故對原告主張被告違約亦不予支持。綜上所述，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條，《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十條、第九十三條、第一百零七條、第一百一十四條、第二百六十九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第八條、第十條、第十九條的規(guī)定，判決如下：

一、解除原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司與被告河北省建材建設(shè)有限公司簽訂的“軍鼎科技園10#、12#生產(chǎn)研發(fā)中心工程建安施工”合同。二、被告河北省建材建設(shè)有限公司將剩余的設(shè)備及施工機械、材料等屋子從施工現(xiàn)場退出。三、被告河北省建材建設(shè)有限公司向原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司交付從基礎(chǔ)工程開始至裝修完的所有土建、水暖、電氣、消防施工技術(shù)資料。四、被告河北省建材建設(shè)有限公司向原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司交付施工過程中的所有原材料的檢測報告及竣工圖。五、被告河北省建材建設(shè)有限公司協(xié)助原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司辦理工程竣工驗收手續(xù)。六、被告河北省建材建設(shè)有限公司支付原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司違約金元。七、反訴被告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司反訴原告河北省建材建設(shè)有限公司工程款1160496.48元。上述二、三、四、五、六項于本判決書生效之日起三十日內(nèi)履行。八、駁回原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司其他請求。九、駁回反訴原告河北省建材建設(shè)有限公司其他反訴請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費元由原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司負(fù)擔(dān)，反訴費30125元由原告河北軍鼎巖土工程技術(shù)有限公司負(fù)擔(dān)15244元，反訴原告河北省建材建設(shè)有限公司負(fù)擔(dān)14881元。如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。

審判員　　姬文鵬

書記員：李簫