原告:河北興潤建筑工程有限公司。地址:河北省滄州市滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)河北工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園滄州園區(qū)5#613室。法定代表人:王其祿,經(jīng)理。統(tǒng)一社會信用代碼:91130900579558248R。委托訴訟代理人:郭樂貴,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,該公司職工。委托訴訟代理人:梁金潑,河北東方偉業(yè)律師事務(wù)所律師。被告:趙某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住黃驊市(原滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人)。被告:商某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住黃驊市。委托訴訟代理人:蔣可敬,北京慈惠律師事務(wù)所律師。
原告向本院提出訴訟請求:1、依法判令二被告清算所欠工程款800萬元和相應(yīng)的違約金及利息。2、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由:趙某某與商某某為夫妻關(guān)系,均系滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東。該公司2016年1月11日注銷。原告與被告于2014年4月9日簽訂建設(shè)滄縣北閣花園新村住宅樓,建設(shè)工程施工合同總建筑面積為19328.46㎡,總造價21261306元.在合同履行過程中被告多次不按合同付工程款,影響了工程進度。2015年6月1日,原告與被告簽訂了關(guān)于北閣花園小區(qū)建設(shè)項目的補充協(xié)議。工程竣工后,被告未能按約定付工程款,截止2016年4月23日向原告總計支付工程款10839000元,減去扣項和質(zhì)保金,被告尚欠原告工程款800萬元。原告多次向被告催要工程款,被告以暫無能力償還遲遲不給,原告無奈向人民法院提起訴訟,請求依法判令被告付清工程款和相應(yīng)的利息及違約金。被告在答辯期間未提交答辯狀,在庭審中辯稱,不欠原告任何款項,且原、被告之間沒有關(guān)系。房地產(chǎn)清算過程中,原告不申報債權(quán)導(dǎo)致債權(quán)無法實現(xiàn),應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。原告主張的數(shù)額嚴(yán)重錯誤,屬于惡意訴訟。一是原告在未完成合同約定工程量的前提下主張工程款,缺乏事實和法律依據(jù),也缺乏計算已完成工程量對應(yīng)承包費數(shù)額的計算依據(jù)。原告承攬的工程包括圖紙范圍內(nèi)的主體和裝修工程、給排水和采暖工程、強弱電及預(yù)埋管道管線。二是合同項下的工程有三項未完成:(1)雙方約定的扣減項;(2)被告沒有完成的工程量;(3)已完成工程量中存在質(zhì)量問題或與施工圖紙不符,需要維修、整改的工程量。因為無法確定完成的工程量和未完成工程量的比例,也無法確定完成工程量對應(yīng)的工程款數(shù)額,所以主張工程款數(shù)額就缺乏依據(jù)和計算方式。二是原、被告雙方約定的工程款就是20810000元,約定的是“一次性包死”,在任何情況下都不允許進行價格調(diào)整。三是扣減項目統(tǒng)計表應(yīng)以被告提供的統(tǒng)計表為準(zhǔn)。雙方提供的統(tǒng)計表都有雙方簽字,一式二份,內(nèi)容項目相同,一張有數(shù)額、一張沒數(shù)額,顯然有數(shù)額的是后添的。四是因為信訪等客觀原因,被告直接支付給原告分包商、施工人員的費用應(yīng)當(dāng)在原告的施工費中扣減。五是原告違約在先,不能按照合同規(guī)定的工程進度撥款。原告為支持其主張,提供了如下證據(jù):證據(jù)一、2014年4月9日,滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(甲方)趙某某與河北興潤建筑工程有限公司(乙方)王其祿簽訂的北閣花園新村住宅樓建設(shè)工程施工合同。2014年4月5日,甲乙雙方簽訂的補充協(xié)議:1、本項目涉及的營業(yè)稅、印花稅等由甲方承擔(dān);2、乙方不為甲方提供建筑業(yè)發(fā)票。2015年6月1日,甲乙雙方簽訂的《關(guān)于北閣花園小區(qū)建設(shè)項目的補充協(xié)議》,其內(nèi)容為督促撥付建筑款項。說明被告未能按合同約定撥付工程款的違約行為。證據(jù)二、滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商登記資料、備案信息表、趙某某和商某某身份證復(fù)印件,股東會議:注銷“滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”,成立清算小組、2016年1月5日滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司清算報告(零資產(chǎn)、零負債)。證據(jù)三、2014年9月至11月,北閣花園小區(qū)1—4#樓混凝土施工檢驗批質(zhì)量驗收記錄、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量與尺寸允許偏差質(zhì)檢批質(zhì)量驗收記錄。說明1-4號樓封頂日期分別為2014年11月2日、2014年11月5日、2014年10月25日、2014年11月5日。證據(jù)四、2、3、4號樓基槽、基坑、排水溝平面位置圖(草)、工程簽證單、甲方代表張某與乙方代表劉鴻利、黃莊嵩簽訂的北閣花園新村增加項目統(tǒng)計表(59045元)、扣減項目統(tǒng)計表(619577.5元)。證據(jù)五、自2014年9月15日至2016年4月23日,原告給滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開具的收據(jù)存根35張,共計金額10814000元。被告對原告提供的證據(jù)質(zhì)證稱:對證據(jù)一:建筑工程施工合同的真實性無異議。但是該合同第五條明確規(guī)定為一次性包死總價2081萬元,即無論發(fā)生任何情況總價款是不變的。因此原告臨時變更工程款的總額的計算方式是沒有道理的,是與合同相違背的,以合同變更后的價款主張是沒有依據(jù)的。合同中第三條約定工期,原告方根本沒有按照合同工期進行施工。合同約定封頂日期為2014年8月30日,實際封頂日期為2014年11月5日,相差近三個月,且該工程至今未竣工,大量的工程項目原告至今未完成。對4月5日補充協(xié)議無異議。對2015年6月1日雙方達成的補充協(xié)議,系我方要求原告2014年8月30日封頂,原告沒有按照實際日期封頂,為了鼓勵原告加快進度,所以簽訂了對原告更有利的補充協(xié)議。但是原告也沒有按照補充協(xié)議第五條約定的確保2015年7月底前竣工,因此7月的款項可能未撥付,但是六月份的款項已經(jīng)撥付。原告違約在先,未按照補充協(xié)議履行,但是最終以最后的證據(jù)及查賬記錄為準(zhǔn)。對證據(jù)四:增項為59045元我方認可??蹨p項目的項目種類和數(shù)量是正確的,但是單價和總價當(dāng)時未約定,該部分是原告自行添加的我方不認可。我方經(jīng)過預(yù)算及委托有關(guān)單位進行修繕,工程價款為1728022.94元。我方提交委托專業(yè)機構(gòu)預(yù)算的總價表,如原告對該數(shù)額存在異議可以申請專業(yè)機構(gòu)進行評估。簽證單只是證明增量的合理性,我方無異議。對證據(jù)五:票據(jù)的真實無異議,但是票據(jù)不全。通過我方給付原告的數(shù)額為直接撥付給原告指定賬戶內(nèi)的工程款為10587000元,加直接給原告分包商的款項5147384元,加原告施工時應(yīng)該支付給第三方的費用81240元,以上總價款為15815624元。封頂日期約定為2014年8月30日,但是實際封頂日期為2014年11月2日、2014年11月5日、2014年11月15日,即使按照原告提供的施工日期也證明原告已經(jīng)超期。我方認為是原告違約在先,沒有完成工程進度,我方有抗辯權(quán),即使有壓款也不能視為違約。被告為支持自己的主張,提供了以下證據(jù):證據(jù)一、2015年7月14日,建設(shè)單位楊興文與施工單位郭樂貴簽訂的北閣花園新村住宅樓內(nèi)裝修變更單、2016年1月14日楊興文與乙方代表黃莊嵩、劉鴻利簽訂的北閣花園新村扣減項目統(tǒng)計表、2017年1月11日編制的扣減項目工程量預(yù)算造價(造價1728022.94元)、2014年5月28日建設(shè)方張某、施工方顧頌輝、監(jiān)理王福亮共同簽字的罰款單(金額5000元)。證據(jù)二、2015年3月28日,河北興潤建筑工程有限公司王其祿、郭樂貴同意被告將北閣花園新村工程款打入鄭文超賬戶的轉(zhuǎn)款協(xié)議。開戶行:民生銀行滄州分行營業(yè)部銀行卡號:62×××63(趙紫薇轉(zhuǎn)鄭文超6筆計30萬、商某某轉(zhuǎn)鄭文超45筆887萬、劉夢宇轉(zhuǎn)鄭文超4筆30萬、2014年9月22日電匯100萬、現(xiàn)金3筆其中簡春歌5萬+小不點工費17000元+趙亮工程款5萬合計11.7萬元)。總計1058.7萬元。證據(jù)三、2017年11月份,滄縣李天木回族鄉(xiāng)人民政府、滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村民委員會、中共滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村支部委員會、見證人李某、陸文忠關(guān)于“北閣花園新村”居民樓項目部分分包商、工人因承建商河北興潤建筑工程有限公司拖欠工資、項目材料及其他費用問題,集體到李天木鄉(xiāng)政府、滄州市政府上訪。經(jīng)北閣村村民委員會與甲、乙方協(xié)商,由渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接結(jié)算部分款項的說明,上訪分包隊和郭樂貴同意在甲方支付的付賬明細應(yīng)付款共計5147383.5元,已付款3329138.5元明細表及撥款銀行賬單、現(xiàn)金支付憑條、建設(shè)工程勞務(wù)分包合同等。證據(jù)四、2016年12月25日,被告方張某支付給陸文忠、馮書娟、趙春忠等人施工方其他費用81240元匯總表及領(lǐng)款收據(jù)。證據(jù)五、2017年6月21日,北閣村委會、甲方趙某某至興潤建筑公司公函:(郵件)告知北閣花園新村維修和未完成工程已安排他人施工,施工費用達50余萬元。住戶反映車庫質(zhì)量問題。2017年4月6日,建設(shè)方代表張某、施工方代表馮書軒、監(jiān)督方(村委會現(xiàn)場負責(zé)人)陸文忠簽訂的北閣花園新村住宅樓工程維修協(xié)議、工程量統(tǒng)計表、維修費用明細表,共計499712元。證據(jù)六、滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(甲方)趙某某與河北興潤建筑工程有限公司(乙方)王其祿簽訂的北閣花園新村住宅樓建設(shè)工程施工合同。證據(jù)七、滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商登記資料、清算報告(凈資產(chǎn)9990028.53元由股東按出資額進行分配)、2015年11月18日公司注銷公告。原告對被告提供的上述證據(jù)質(zhì)證稱:由于被告的證據(jù)2017年11月15日提交,原則上我方不予質(zhì)證。但是我方針對其提交證據(jù)與我方證據(jù)當(dāng)中重疊的部分陳述意見。證據(jù)一:扣減項目統(tǒng)計表和我方提供的扣減項目統(tǒng)計表雙方代表簽字并不相同。并不是其所說的我方自行添加了空白處的內(nèi)容,該證據(jù)有相應(yīng)的鉛筆書寫的內(nèi)容包括5000元罰款的記載,能證實該扣減項目是草稿,因我方提供的證據(jù)已經(jīng)就其鉛筆書寫的內(nèi)容重新打印。其所提交的預(yù)算總價的統(tǒng)計沒有任何的簽字或蓋章,不能認定扣減項目為1728022.94元,應(yīng)當(dāng)以原告所提交的扣減項目表得出扣減項目費用619577.5元。對證據(jù)二:因雙方存在轉(zhuǎn)款協(xié)議只認可打入鄭文超賬戶。2016年10月6日的收據(jù)(內(nèi)容為簡春歌交5萬元,張某轉(zhuǎn)李某支付磚廠)不予認可;2016年4月9日和4月23日的兩張共計67000元的工程款予以認可。對證據(jù)三:我方不予認可,因沒有原告或郭樂貴的簽字。對證據(jù)四:雜項費用我方也不予認可。對證據(jù)五:要求我方承擔(dān)維修義務(wù),對提供的證據(jù)不予質(zhì)證。對證據(jù)六:關(guān)于建設(shè)工程合同我方認可,也認可工程的承包方式為一次性包死,但是合同中工程款的數(shù)額及建筑總面積都由約字樣的表述并不是被告表述的是死的數(shù)字,應(yīng)當(dāng)以雙方的建筑施工圖紙所標(biāo)注的建筑面積作為計算總造價的依據(jù)。對于證據(jù)七不予質(zhì)證。當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對當(dāng)事人無異議的證據(jù),對滄縣北閣花園新村住宅樓建設(shè)工程施工合同、雙方簽訂的補充協(xié)議,雙方當(dāng)事人無異議,本院予以確認并在卷佐證。對有爭議的證據(jù)和事實,本院認定如下:一、關(guān)于違約責(zé)任。原告主張因被告拖延撥付工程款項造成施工延誤,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并支付利息、違約金;被告則主張原告沒有按照合同約定的封頂日期完工,且存在未完成工程,無法核算撥付比例。根據(jù)原被告提供的證據(jù)可以證實原、被告雙方主張違約的事實均存在,但原、被告均未能提供確切、詳實的證據(jù)予以證實。因此,關(guān)于雙方的違約責(zé)任問題,本院均不予確認。二、關(guān)于原、被告間工程款項撥付問題。1、原、被告之間直接撥付的款項:原告提供收據(jù)證實自2014年9月至2016年4月共收到被告工程款10814000元。經(jīng)與被告提供的匯款憑證相對照,原告提供的收據(jù)2015年7月14日收到被告137000元轉(zhuǎn)左桂才、收到被告135000元轉(zhuǎn)石紹劍、2015年10月26日收到被告50000元(工程款房頂款)及2015年11月28日收到被告5000元(轉(zhuǎn)賬),以上四筆共計327000元,被告雖沒有提供相應(yīng)的付款證明,由于以上款項屬于原告自認,本院予以確認。被告提供的撥款證據(jù)中,2017年1月26日劉夢宇轉(zhuǎn)入鄭文超賬戶50000元,未在原告的統(tǒng)計期間內(nèi),本院對該筆工程款項予以確認。被告提供的2016年10月6日簡春歌購買1號樓2單402室交50000元收據(jù)中,上面注明“張某轉(zhuǎn)李某支付磚廠”,未在原告的統(tǒng)計數(shù)額內(nèi)。本院經(jīng)與李某核實,證明此款已給付磚廠,本院對該筆工程款項予以確認。綜上,本院確認被告已支付原告工程款10914000元。2、被告因分包商、材料供應(yīng)商、施工人員上訪直接支付的款項。(1)、被告辯稱自2016年開始,“北閣花園新村”居民樓項目部分分包商、工人因承建商河北興潤建筑工程有限公司拖欠工資、項目材料及其他費用問題,集體到李天木鄉(xiāng)政府、滄州市政府上訪。2017年1月份,滄縣李天木回族鄉(xiāng)人民政府、滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村民委員會、中共滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村支部委員會、見證人李某、與甲、乙方協(xié)商,由渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接結(jié)算部分款項的說明,上訪分包隊和郭樂貴同意在甲方支付的款項中直接給付。被告方在庭審中提交了其制作的付賬明細表,上面寫明了應(yīng)付款項共計5147383.5元,由被告墊付其中款項3329138.5元,有付賬明細表、撥款銀行賬單、現(xiàn)金支付憑條等。原告對被告提供的付賬明細表經(jīng)質(zhì)證認可如下款項:1、對被告支付方自學(xué)的款項18萬元(5張票據(jù)),有轉(zhuǎn)賬憑證,認可支付;2、對欠于博的300600元,由郭樂貴簽字同意由趙某某從工程款中扣除,有轉(zhuǎn)賬憑證,認可支付;3、對欠孫平安的磚款186420元,我方已簽字同意由趙某某從工程款中扣除,因此認可支付;4、對欠石紹劍的鋼窗款100000元、左桂才的塑鋼窗款100000元,有2015年8月16日的轉(zhuǎn)帳收據(jù)可證實,認可已支付;對欠左松亭的木工款10000元認可墊付。其它款項被告不能提供充足證據(jù)證實其已支付,不予認可。經(jīng)本院審查,被告方提交的墊付款項明細表中,有轉(zhuǎn)賬憑證且原告書面同意墊付的款項共計877020元,本院予以確認。其余款項被告未提供充足的證據(jù)證實其已支付,本院不予認定。(2)、關(guān)于李森杰(已死亡)承包外墻保溫工程后,再分包給林某、梁某的事實。在第二次庭審中,證人林某、梁某出庭作證,其提交2017年1月10日李森杰欠條一份,證明李森杰欠其施工費158000元。并提交2017年4月6日趙某某的證明,內(nèi)容為“同意李森杰的工程款由其支付”,但該款一直沒有支付。被告辯稱當(dāng)時是同意李森杰的工程款由其支付,但是一直沒有支付給兩個證人林某、梁某。本院認為,被告趙某某雖然同意李森杰欠證人林某、梁某的施工費由其支付,但一直沒支付。因此不能認定此款已由被告支付。(3)、關(guān)于2016年12月25日,張某支付給陸文忠、馮書娟、趙春忠等人施工的其他費用81240元。被告辯稱應(yīng)由原告支付,此費用是由其墊付的,應(yīng)予以扣除。原告方不予認可。經(jīng)本院審查,被告方支付的相應(yīng)項目(租用費、吊裝費、占地征用費等)不屬于本案建設(shè)工程合同的范圍,不能證實應(yīng)由原告方支付。因此,對被告辯稱此費用是為原告墊付的主張,本院不予支持。綜上,本院確認被告為原告墊付工程款為877020元。3、原告未完成北閣花園新村項目工程由第三方施工費用問題。被告稱因住戶反映車庫質(zhì)量問題,2017年4月6日建設(shè)方代表張某、施工方代表馮書軒、監(jiān)督方(村委會現(xiàn)場負責(zé)人)陸文忠簽訂了北閣花園新村住宅樓工程維修協(xié)議,并提供工程量統(tǒng)計表、維修費用明細表,工程總價共計499712元。2017年6月21日,北閣村委會、甲方趙某某致興潤建筑公司公函:(郵件)告知北閣花園新村維修和未完成工程已安排他人施工,施工費用達50余萬元。原告稱其承包的工程已完工,沒有未完工的工程。被告提供的致我公司的公函,我方未收到,所發(fā)的郵件收件人不是我公司的郵箱。工程是否存在質(zhì)量問題,被告方未提供相應(yīng)的證據(jù)。我公司在未得到通知的情況下,并且不確定是否存在質(zhì)量問題而產(chǎn)生的費用不應(yīng)由我方承擔(dān)。經(jīng)審查,原、被告于2014年4月9日簽訂的《建設(shè)工施工合同》第十五條第2款第2項中約定,如存在質(zhì)量問題,亦應(yīng)從工程質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。因此,本案中所涉工程質(zhì)量問題,應(yīng)按雙方合同中的約定執(zhí)行。被告辯稱因質(zhì)量問題產(chǎn)生的維修費用應(yīng)從工程款中扣除,本院不予支持。三、關(guān)于“北閣花園新村”居民樓項目工程增加、扣除項數(shù)額認定問題。原告提交了2016年1月14日甲方代表張某與乙方代表劉鴻利、黃莊嵩簽訂的北閣花園新村增加項目統(tǒng)計表(59045元)、扣減項目統(tǒng)計表(表中有工程名稱、數(shù)量,單價、合價,共計619577.5元)。2、3、4號樓基槽、基坑、排水溝平面位置圖(草)、工程簽證單。被告則提供了2015年7月14日,建設(shè)單位楊興文與施工單位郭樂貴簽訂的北閣花園新村住宅樓內(nèi)裝修變更單、2016年1月14日楊興文與乙方代表黃莊嵩、劉鴻利簽訂的北閣花園新村扣減項目統(tǒng)計表(表中有工程名稱、數(shù)量,無單價、合價)、2017年1月11日編制的扣減項目工程量預(yù)算造價造價1728022.94元)、2014年5月28日建設(shè)方張某、施工方顧頌輝、監(jiān)理王福亮共同簽字的罰款單(金額5000元)。在本院審理過程中,被告第一次庭審時對原告提供的北閣花園新村增加項目統(tǒng)計表總價59045元予以認可,對扣減項目統(tǒng)計表總價619577.5元不予認可。在第二次庭審中,被告方申請證人張某出庭作證,證人張某陳述增加項目和扣減項目表上均不是其簽字,其在工程中負責(zé)技術(shù)。該項工程應(yīng)該是楊興文簽字,因為楊興文是負責(zé)人,楊興文是被告趙某某的項目經(jīng)理。因原告提供的北閣花園新村增減項目統(tǒng)計表中甲方代表簽字處中的“張某”三個字張某否認是其簽字,原告于2018年2月2日提出對證據(jù)“北閣花園新村增加項目統(tǒng)計表”和“北閣花園新村扣減項目統(tǒng)計表”中“張某”的簽字是否為張某本人簽字進行司法鑒定。因無法聯(lián)系到張某,2018年4月4日,原告撤回鑒定申請,本院終結(jié)對外委托。被告提交的2017年1月11日編制的扣減項目工程量預(yù)算總價表(造價1728022.94元),既沒有建設(shè)單位代表、施工單位代表簽字確認,也沒有預(yù)算編制單位的簽章、編制人員的簽字,該證據(jù)不符合法律規(guī)定,本院不予支持。本院認為,原、被告對滄縣北閣花園新村工程中增加項目和扣減項目的名稱和數(shù)量雖無異議,但對單價和合價雙方陳述不一致,原告提交的“北閣花園新村增加項目統(tǒng)計表”中的數(shù)額59045元和“北閣花園新村扣減項目統(tǒng)計表”中的數(shù)額619577.5元,被告方不予認可,原告亦未提供充足的證據(jù)證實其真實性,因此,本院對此工程中的增減項目不做處理。四、關(guān)于被告主張的公司清算時原告未申報債權(quán)問題。根據(jù)被告提供的證據(jù),渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東為被告趙某某、商某某,該公司成立于2013年9月5日,注冊資金1000萬元,經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、物業(yè)服務(wù)、建材。2015年11月2日經(jīng)公司股東會議決議:注銷“渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”,成立由王建軍、劉夢宇、趙躍凱組成的清算小組。2015年11月18日,在滄州日報刊登了注銷公告,2016年1月5日清算組出具清算報告并經(jīng)股東會議確認,凈資產(chǎn)9990028.53元由股東按出資額進行分配。被告主張公司清算時,原告承攬的被告開發(fā)的“北閣花園新村”居民樓項目尚在建設(shè)中,原告主張的債權(quán)尚屬未確定狀態(tài)。因此,被告關(guān)于原告未進行清算登記申報債權(quán)的辯稱不予支持。對本案的證據(jù)和事實,本院認定如下:2014年4月9日,滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(甲方)趙某某與河北興潤建筑工程有限公司(乙方)王其祿簽訂了“北閣花園新村”住宅樓建設(shè)工程施工合同,工程地址位于,承包方式為施工總承包,單項分包由甲乙雙方協(xié)商。承包范圍包括土建、給排水、采暖、強弱電。建筑總面積約18921㎡,一次性包死,承包單價1100元/㎡,總造價約2081萬元。雙方約定了工期、工程款撥付方式、時間及比例、雙方責(zé)任、違約處理、工程驗收、工程維修等。2014年4月5日,甲乙雙方就稅金的承擔(dān)及乙方不為甲方提供建筑業(yè)發(fā)票簽訂了補充協(xié)議。2015年6月1日,甲乙雙方為督促撥付建筑款項又簽訂了《關(guān)于北閣花園小區(qū)建設(shè)項目的補充協(xié)議》。2014年9月至11月,施工單位黃莊嵩、監(jiān)理方工程師王福亮分別對承建的4棟住宅樓進行了混凝土施工檢驗批次質(zhì)量驗收、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量與尺寸允許偏差質(zhì)檢批質(zhì)量驗收均符合要求。在此期間,被告分批次撥付原告工程款10914000元。2016年下半年至2017年1月,因施工方即本案原告欠工程材料款、分包商工程款、工人工資等問題引發(fā)了部分人員到鄉(xiāng)政府、市政府上訪。2017年11月份,滄縣李天木回族鄉(xiāng)人民政府、滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村民委員會、滄縣李天木回族鄉(xiāng)北閣村支部委員會、見證人李某、與甲、乙方協(xié)商,由渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接結(jié)算部分款項的說明,上訪分包隊和郭樂貴同意在被告支付的款項中直接給付。經(jīng)本院核實,被告墊付款項共計877020元。另查明,滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2013年9月5日,股東為被告趙某某、商某某,注冊資金1000萬元,經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、物業(yè)服務(wù)、建材。2015年11月2日經(jīng)公司股東會議決議:注銷“渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”,并成立由王建軍、劉夢宇、趙躍凱組成的清算小組。2015年11月18日,在滄州日報刊登了注銷公告,2016年1月5日清算組出具清算報告并經(jīng)股東會議確認,凈資產(chǎn)9990028.53元由股東按出資額進行分配。
原告河北興潤建筑工程有限公司與被告趙某某、商某某建筑工程合同糾紛一案,本院于2017年2月8日受理后,依法適用普通程序,于2017年4月12日、2017年11月16日公開開庭進行了審理。原告河北興潤建筑工程有限公司的委托訴訟代理人郭樂貴、梁金潑,被告趙某某和商某某的委托訴訟代理人蔣可敬均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院認為,依法成立的合同受法律保護。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。原告河北興潤建筑工程有限公司與被告滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2014年4月9日簽訂的“北閣花園新村”住宅樓建設(shè)工程施工合同是雙方當(dāng)事人真實意思表示,不違反法律規(guī)定,合法有效,雙方當(dāng)事人均應(yīng)按合同約定內(nèi)容履行各自的義務(wù)。原告已按合同內(nèi)容進行了住宅樓的施工,被告滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)按合同約定給付原告工程款。依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款規(guī)定,“當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的,按照約定結(jié)算工程價款”。2014年4月9日雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同中約定工程建筑總面積約18921㎡,每平方米1100元,一次性包死。因此應(yīng)按合同中約定的面積計算工程款的總數(shù)額為20813100元。依照雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第六條第二款之規(guī)定,主體封頂后,撥付整體主體工程費的85%;主體驗收合格后,撥付整體主體工程費的95%。2014年9月至11月,施工單位和監(jiān)理方已分別對承建的4棟住宅樓進行了混凝土施工檢驗批次質(zhì)量驗收、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量與尺寸允許偏差質(zhì)檢批質(zhì)量驗收,均符合要求且本小區(qū)已交付使用。因此,該工程應(yīng)視為主體驗收合格,被告應(yīng)按合同約定給付原告主體工程款的95%即19772445元。本案雙方對是否存在質(zhì)量問題未提供充足的證據(jù),本院不做處理。如該工程存在質(zhì)量問題,可對工程質(zhì)量進行鑒定后,從工程質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。在施工過程中被告已分批次撥付原告工程款10914000元,再扣減被告墊付給分包商的款項877020元,被告應(yīng)再支付原告工程款7981425元。滄州渤海新區(qū)恒坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已于2015年11月2日經(jīng)公司股東會議決議解散公司,并于同日成立了清算小組,于2015年11月18日在《滄州日報》進行了注銷公告,現(xiàn)公司已注銷,凈資產(chǎn)已由股東進行了分配。依據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》第九十一條規(guī)定,合伙企業(yè)注銷后,原普通合伙人對合伙企業(yè)存續(xù)期間的債務(wù)仍應(yīng)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。因此,被告趙某某、商某某作為公司股東應(yīng)承擔(dān)公司的債務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十條、第二百七十九條、《中華人民共和國合伙企業(yè)法》第九十一條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款之規(guī)定,判決如下:
一、被告趙某某、商某某于判決生效之日起十日內(nèi)共同給付原告河北興潤建筑工程有限公司工程款7981425元。二、駁回原告其它訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費67800元,保全費5000元,共計72800元。由原告河北興潤建筑工程有限公司負擔(dān)1130元,被告趙某某、商某某共同負擔(dān)71670元。如不服本判決,可以在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省滄州市中級人民法院(提起上訴的,應(yīng)在上訴狀寄出的七日內(nèi)向滄州市中級人民法院繳納上訴費,開戶行河北省滄州市農(nóng)業(yè)銀行北環(huán)支行,收款人河北省滄州市中級人民法院,賬號50×××85,并將上訴狀和繳納上訴費的銀行回單或上訴費票據(jù)一并郵寄我院,逾期不繳費的視為不再上訴)。
成為第一個評論者