原告：江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司，住所地：江蘇省宜興市高塍鎮(zhèn)外商投資工業(yè)園宜高路68號。統(tǒng)一社會信用代碼：91320282687165118P。法定代表人：徐暢，該公司董事長。委托訴訟代理人：黃征，江蘇創(chuàng)凱律師事務所律師，代理權限為特別授權。被告：晉州市城市污水處理廠，住所地：晉州市晉祁路東側(cè)，統(tǒng)一社會信用代碼：91130183679947136H。法定代表人：郭青波，系該廠廠長。委托訴訟代理人：牛云峰，河北元泰律師事務所律師，代理權限為特別授權。

原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司與被告晉州市城市污水處理廠建設工程施工合同糾紛一案，本院于2017年7月3日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。當事人委托訴訟代理人黃征、牛云峰均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。原告向本院提出的訴訟請求：1、判令被告支付原告工程款回購利息共計4945079元；2、判令被告返還原告履約保證金60萬元及利息；3、判令被告返還原告樁機工程墊付款150萬元及利息。訴訟費由被告負擔。事實及理由：2011年4月11日，大元建業(yè)集團股份有限公司與原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司、被告晉州市城市污水處理廠簽訂晉州市污水處理廠二期工程BT模式《投資建設合同》一份，建設周期，自合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止?；刭徠跒楣こ坛邪秶鷥?nèi)的工作內(nèi)容竣工完成并經(jīng)有關部門驗收合格之日開始，工程回購期三年，完成回購款支付日止結束?；刭弮r款的約定及支付。3.1回購價款由工程費用（建筑安裝工程費、設備采購及安裝費、設備調(diào)試費、驗收費、招標費、李瑞、稅收等）及資金占用費組成?；刭徠诶ⅲ赃M入回購期之日起分段計息，基數(shù)按照當期尚未支付的工程費用計算，工程費的5﹪作為質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修期內(nèi)不計算利息。利率按照中國人民銀行同期貸款利率上浮1.7﹪計算，按照回購期內(nèi)實際占用的時間計算。3.2回購價款的支付?；刭弮r款由工程合同金額經(jīng)審計后的增減金額及利息組成?；刭徠谙奕辏秩位刭?。工程竣工驗收后30天內(nèi)支付合同價款的40﹪，本部分不計息。第一次回購款應支付滿一年之日30日內(nèi)，支付至結算總額的70﹪，并支付當期的回購期利息；第一次回購款應支付滿二年之日30日內(nèi)，支付完剩余尾款和當期的回購期利息。工程費的5﹪作為質(zhì)量保修金，質(zhì)量保修期內(nèi)不計算利息。3.3工程款的支付。3.3.1乙方應根據(jù)本合同及與相關單位簽訂的合同，按合同約定向工程相關單位支付工程款。屆時若乙方拖欠工程款，甲方有權在支付給乙方的總合同價款中作相應的扣減。在乙方支付清工程欠款后，甲方在下期支付中將其扣減部分支付給乙方。扣減部分不計息。3.3.2若乙方不能履行工程質(zhì)量保修期責任，甲方有權在支付乙方的回購價款中扣減完成質(zhì)量保修所需的必要費用。3.4延誤的支付。甲方未能按本合同約定向乙方支付款項時，回購款延期支付部分的資金，回購期利息按中國人民銀行發(fā)布的同期貸款基準利率上浮1.7%計息。被告未按約定對各類款項予以支付和退返屬于違約，除支付款項本金外，還應支付合同約定的利息損失。特依法訴至貴院。被告晉州市城市污水處理廠辯稱：1、該投資建設合同乙方為原告和大元建業(yè)集團股份有限公司，現(xiàn)原告單方起訴，主體不適格；2、經(jīng)被告核對履約保證金截止到2013年9月13日，只拖欠原告10萬元，并非60萬元；3、被告不應當返還150萬元及利息；4、被告之所以未支付乙方回購款利息的原因是乙方對晉州市審計局出具的審計結果不滿，導致應當支付的第三期回購款6304876元，原告方怠于支??；乙方未按法律約定向被告出具建筑工程類及設備安裝類增值稅發(fā)票（即整個工程造價42881276元），因此雙方在協(xié)商過程中產(chǎn)生期內(nèi)或逾期利息，被告不應支付。原告圍繞訴訟請求依法提交了以下證據(jù)：一、晉州市污水處理廠二期工程BT模式投資建設合同一份。二、工程竣工驗收證明書。三、晉州市審計局審計報告；四、原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司與大元建業(yè)集團股份有限公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議；五、結算業(yè)務書；六、合同權利轉(zhuǎn)讓書。七、稅務發(fā)票復印件14張；八、中國人民銀行同期同類貸款利率變動表。被告的質(zhì)證意見：對原告所提供證據(jù)的真實性無異議。對當事入圍繞訴訟請求依法提交的證據(jù)，本院組織當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對無爭議的證據(jù)本院予以確認并在卷佐證。經(jīng)審理查明，2011年4月11日，大元建業(yè)集團股份有限公司與原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司、被告晉州市城市污水處理廠簽訂晉州市污水處理廠二期工程BT模式《投資建設合同》一份，主要內(nèi)容：大元建業(yè)集團股份有限公司和原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司作為聯(lián)合體投中標晉州市污水處理廠二期工程，按照合同約定負責項目融投資、工程建設的組織和管理，并承擔其間的風險；在按約定將工程建成竣工移交給晉州市城市污水處理廠及其指定的護管單位后，大元建業(yè)集團股份有限公司和原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司按BT回購價款收回投資。建設周期，自合同生效之日起之工程竣工驗收合格之日止?；刭徠跒楣こ坛邪秶鷥?nèi)的工作內(nèi)容竣工完成并經(jīng)有關部門驗收合格之日開始，工程回購期三年，完成回購款支付日止結束。第十條合同的轉(zhuǎn)讓與變更約定10.1一方將其在本合同下的權利、義務轉(zhuǎn)讓給第三方，應獲得另一方同意等條款。另查明：2017年6月10日，大元建業(yè)集團股份有限公司與艾特克控股集團股份有限公司簽訂權利義務轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，大元建業(yè)集團股份有限公司同意將在聯(lián)合體中所有的權利義務一并轉(zhuǎn)讓給艾特克控股集團股份有限公司并單獨享有權益。2017年6月15日，艾特克控股集團股份有限公司將合同權利義務轉(zhuǎn)讓給其子公司江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司。本院認為，本案中原、被告雙方當事人爭議的焦點是本案合同債權的轉(zhuǎn)讓效力?！吨腥A人民共和國合同法》第八十條第一款規(guī)定，債權人轉(zhuǎn)讓權利的應當通知債務人。2011年4月11日，大元建業(yè)集團股份有限公司與原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司、被告晉州市城市污水處理廠簽訂晉州市污水處理廠二期工程BT模式《投資建設合同》第十條約定了合同的轉(zhuǎn)讓與變更10.1一方將其在本合同下的權利、義務轉(zhuǎn)讓給第三方，應獲得另一方同意。大元建業(yè)集團股份有限公司同意將在聯(lián)合體中所有的權利義務一并轉(zhuǎn)讓給艾特克控股集團股份有限公司、艾特克控股集團股份有限公司將合同權利義務轉(zhuǎn)讓給江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司，被告晉州市城市污水處理廠均未接到任何通知，該債權轉(zhuǎn)讓未經(jīng)通知，對債務人不發(fā)生法律效力，受讓人無權請求債務人清償債務。綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第八十條第一款之規(guī)定，判決如下：

駁回原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司的訴訟請求。案件受理費65638元，由原告江蘇艾特克環(huán)境工程有限公司負擔。如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。