原告：江蘇新能海裝科技有限公司。住所地：江蘇省南通市濱海園區(qū)啟動(dòng)區(qū)北區(qū)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9132061206945238X2。
法定代表人：任衛(wèi)國(guó)，董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：盧偉，江蘇高仁律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：王鶴添，男，漢族，1989年12月11日，住江蘇省張家港市，
被告：無錫東方高速艇發(fā)展有限公司。住所地：江蘇省無錫市蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一號(hào)地塊，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200135905
982P。
法定代表人：李鳳磊，總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：鐘長(zhǎng)坤，江蘇締基律師事務(wù)所律師。

原告江蘇新能海裝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱新能公司）因與被告無錫東方高速艇發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方公司）船舶建造合同糾紛，于2018年1月24日向本院提起訴訟。本院立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2018年4月16日公開開庭審理。原告新能公司委托訴訟代理人盧偉、王鶴添，被告東方公司委托訴訟代理人鐘長(zhǎng)坤到庭參加訴訟。本案因調(diào)解未成，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告新能公司向本院提出的訴訟請(qǐng)求：一、判令被告東方公司向原告新能公司支付延期交貨違約金人民幣（以下均為人民幣）32.6元；二、判令本案訴訟費(fèi)用由被告東方公司承擔(dān)。
事實(shí)與理由：2013年11月30日，原告新能公司與被告東方公司簽訂《船艇定制合同》一份，雙方約定由被告東方公司為原告新能公司加工定制工作艇一艘，合同價(jià)款326萬元。交貨期為合同簽訂之日起210天交付；如未按合同規(guī)定的時(shí)間交貨的，在設(shè)立為期30天的不計(jì)免賠期后，每延期一周，被告東方公司應(yīng)向原告新能公司支付未履行部分價(jià)款的3%作為違約金，但違約金的最高限額為合同價(jià)的10%。合同簽訂后，被告東方公司未依照合同約定期限向原告新能公司交付定制的船只，逾期交貨已經(jīng)構(gòu)成違約，故應(yīng)承擔(dān)違約金32.6萬元。原告新能公司遂訴至本院。
被告東方公司辯稱：一、原告新能公司延期提供船舶名稱核準(zhǔn)通知書與海上移動(dòng)通信標(biāo)識(shí)證書，造成被告東方公司未能按期通過船檢，是無法按合同約定時(shí)間交船的原因；二、根據(jù)涉案船艇定制合同第二條約定，被告東方公司交船期超過304天，承擔(dān)合同價(jià)款10%的違約金32.6萬元，原告新能公司有權(quán)從船款中扣除，其同意延長(zhǎng)交船期除外；如果交船期超過120天以上包括120天，被告東方公司應(yīng)退還收取的船舶款項(xiàng)，并支付利息，這個(gè)表述就是解除合同，但原告新能公司沒有通知被告東方公司解除合同或者承擔(dān)違約責(zé)任，且繼續(xù)履行合同支付貨款，接收涉案船舶；三、涉案支付備忘錄更新了船艇定制合同，其中對(duì)交船、付款、質(zhì)保期及違約責(zé)任進(jìn)行了約定，被告東方公司按支付備忘錄約定的時(shí)間交付了船舶，不應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任；四、即使被告東方公司要承擔(dān)違約責(zé)任，原告新能公司主張違約責(zé)任已經(jīng)超過兩年的訴訟時(shí)效。2014年9月30日被告東方公司沒有交船，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)32.6萬元違約金，該時(shí)間節(jié)點(diǎn)的違約金已經(jīng)形成為一個(gè)固定數(shù)額債權(quán)，但是原告新能公司明知可以扣除而沒有扣除，故訴訟時(shí)效應(yīng)該從2014年9月30日起算至2016年9月30日止兩年。原告新能公司在另案中作為被告時(shí)，曾經(jīng)于2017年2月14提起反訴主張權(quán)利，已經(jīng)超過兩年訴訟時(shí)效。因此，應(yīng)該駁回原告新能公司的訴訟請(qǐng)求。
原告新能公司為支持其訴訟請(qǐng)求，向本院提交如下證據(jù)：
證據(jù)1、《船艇定制合同》（XNNB001），證明合同約定交船日期是簽訂之日起210天交付。超過30天免賠期，每延期一周支付3%違約金，最高限額為合同總價(jià)的10%。
被告東方公司的質(zhì)證意見：三性無異議。但是該合同第12條里面有兩個(gè)內(nèi)容應(yīng)特別注意，一是原告新能公司有權(quán)從未支付的合同貨款中扣除違約金；二是原告新能公司同意延長(zhǎng)交貨期，被告東方公司不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
證據(jù)2、《“新能運(yùn)維1201”現(xiàn)場(chǎng)交接書》，證明被告東方公司在2015年6月19日辦理船舶所有權(quán)交接，延期交船時(shí)間為2015年6月19日。
被告東方公司的質(zhì)證意見：對(duì)該份交接書無異議，也在另案開庭中確認(rèn)過，案號(hào)為（2017）鄂72民初6號(hào)。
證據(jù)3，違約交付通報(bào)函及回函，證明2014年7月28日原告新能公司書面向被告東方公司通報(bào)因?yàn)檠悠诮桓洞?，要求其按合同約定承擔(dān)違約金，并要求積極履行合同解決相關(guān)事項(xiàng)。2014年7月30日，被告東方公司回復(fù)延期的原因是協(xié)調(diào)不力，導(dǎo)致各個(gè)節(jié)點(diǎn)拖延，并書面承諾爭(zhēng)取在1.5個(gè)月內(nèi)完成建造，該函還反映了涉案船舶在2014年5月上旬才投入船體建造，證明被告東方公司延期交船系其自身原因。
被告東方公司的質(zhì)證意見：對(duì)該份證據(jù)的真實(shí)性沒有異議。
被告東方公司為支持其反駁理由，向本院提交了以下證據(jù)：
證據(jù)1、《支付備忘錄》，證明原、被告雙方于2015年6月19日簽訂該備忘錄，變更了《船艇定制合同》中的交船時(shí)間，將210天時(shí)間變更為被告東方公司收到備忘錄約定的第二筆款項(xiàng)之日起7天內(nèi)交船。如未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交付，一切責(zé)任由被告東方公司承擔(dān)。結(jié)合涉案《船艇定制合同》第12條的免責(zé)條款約定，被告東方公司2015年6月19日將涉案船艇交與原告新能公司不承擔(dān)違約責(zé)任。
原告新能公司的質(zhì)證意見：真實(shí)性無異議，該備忘錄是對(duì)合同第三條第四項(xiàng)的變更，第三條主要約定付款方式與條件，雙方是對(duì)支付30%船款分兩筆支付進(jìn)行了約定，并不是對(duì)交付期的重新約定，沒有免除延期履行合同的違約責(zé)任，故對(duì)證明目的有異議。
證據(jù)2，船舶名稱核定使用通知書與電子郵件，證明原告新能公司于2014年9月11日通知被告東方公司船舶名稱于2014年9月10日核準(zhǔn)為“新能運(yùn)維1201”。沒有名稱不能通過船檢，故延期交船原告新能公司也有責(zé)任。
原告新能公司質(zhì)證意見：真實(shí)性無異議，但與船舶建造沒有關(guān)系。
證據(jù)3，海上移動(dòng)通信業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)碼證書，證明原告新能公司于2015年4月29日申請(qǐng)核準(zhǔn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)碼，這是船檢通過的必備條件。由于原告新能公司提交晚，交船要與船舶檢驗(yàn)證書一起交，原告新能公司的原因造成延期。
原告新能公司的質(zhì)證意見：真實(shí)性無異議，移動(dòng)通信識(shí)別碼與船舶交付沒有關(guān)系。事實(shí)是被告東方公司船舶建造嚴(yán)重滯后，導(dǎo)致原告新能公司申請(qǐng)標(biāo)識(shí)碼延期。
證據(jù)4，民事反訴狀與傳票，證明原告新能公司于2017年2月14日開庭時(shí)才提起反訴，主張違約金。
原告新能公司的質(zhì)證意見：三性無異議。在另案審理中，因沒有通知代理人，導(dǎo)致案件缺席審理，也證明原告新能公司的訴請(qǐng)沒有超過訴訟時(shí)效。涉案船舶交付的實(shí)際是2015年6月19日，原告新能公司另案主張權(quán)利時(shí)間是2017年2月14日，也能反映訴請(qǐng)沒有超過訴訟時(shí)效。
本院認(rèn)證意見：原、被告對(duì)上述證據(jù)形式的真實(shí)性均沒有異議，故本院對(duì)上述證據(jù)體現(xiàn)的事實(shí)予以認(rèn)定，但證明目的在判決說理部分進(jìn)行分析。庭審中，原、被告對(duì)（2017）鄂72民初6號(hào)案的相關(guān)法律文書沒有異議，故本院對(duì)此相關(guān)事實(shí)也予以認(rèn)定。
本院經(jīng)審理查明：
2013年11月30日，原告新能公司（甲方）與被告東方公司（乙方）簽訂《船艇定制合同》約定，被告東方公司以326萬元的總價(jià)為原告新能公司定制工作艇一艘，交貨期為本合同簽訂之日起210天；合同總價(jià)包含船艇建造、備件備品、安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)資料和保險(xiǎn)等費(fèi)用，及設(shè)計(jì)、建造及交貨運(yùn)輸?shù)目傎M(fèi)用；付款方式和條件為：1、合同生效后，原告新能公司收到合同總額20%（開工預(yù)付款）的增值稅發(fā)票后7日內(nèi)支付給被告東方公司；2、設(shè)計(jì)圖紙通過CCS批準(zhǔn)后，原告新能公司收到合同總額的20%增值稅發(fā)票后的7日內(nèi)支付給被告東方公司；3、原告新能公司收到主船體完工、機(jī)電設(shè)備開始安裝的書面通知和原告新能公司駐場(chǎng)代表簽署的主船體完工、機(jī)電設(shè)備開始安裝的證明以及合同總價(jià)25%的增值稅發(fā)票后的7日內(nèi)支付給被告東方公司；4、通過CCS試航驗(yàn)收，雙方簽署交接船議定書7日內(nèi)，原告新能公司向被告東方公司支付合同總價(jià)的30%；5、剩余的5%工程款為質(zhì)量保證金，在12個(gè)月質(zhì)保期后10日內(nèi)，在發(fā)動(dòng)機(jī)和船體主體結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部件無重大質(zhì)量問題情況下，一次性付清。
該合同還約定，如果被告東方公司未能在合同規(guī)定的時(shí)間按時(shí)交貨，在30日的不計(jì)免賠期后，每延期一周，被告東方公司應(yīng)按照未履行部分價(jià)款3%的標(biāo)準(zhǔn)向原告新能公司支付違約金，對(duì)該違約金，原告新能公司有權(quán)從未支付的合同價(jià)款中扣除，但違約金的最高限額為合同總價(jià)的10%（原告新能公司同意延長(zhǎng)交貨期的除外）。被告東方公司如果實(shí)際交船期超過合同約定交船期120日（含120日）以上，應(yīng)當(dāng)向原告新能公司退還收到的全部貨款，還應(yīng)支付退款利息。原告新能公司如果未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)付款或及時(shí)付款提貨，則應(yīng)當(dāng)按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向被告東方公司支付利息。合同還約定了其他事項(xiàng)。
2014年9月11日，原告新能公司通過電子郵件告知被告東方公司，核準(zhǔn)的船舶名稱為“新能運(yùn)維1201”。2015年4月29日，原告新能公司獲得該輪《海上移動(dòng)通信業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)碼證書》。2015年6月19日，原告新能公司與被告東方公司簽訂《“新能運(yùn)維1201”艇交接書》載明，被告東方公司建造的“新能運(yùn)維1201”號(hào)輪已竣工并取得中國(guó)船級(jí)社頒發(fā)的檢驗(yàn)合格證書、入級(jí)證書。滿足合同約束的交船條件。雙方于2015年6月19日完成該船交接手續(xù)，且交接完畢。自即日起，原告新能公司即為該船所有權(quán)人。
2015年6月19日，原告新能公司與被告東方公司就“新能運(yùn)維1201”輪合同款的支付問題簽訂《備忘錄》載明，根據(jù)涉案《船艇定制合同》第三條第4項(xiàng)的約定，原告新能公司應(yīng)向被告東方公司支付合同總額工程款的30%，共計(jì)97.8萬元。該款項(xiàng)分兩次支付，第一筆：原告新能公司在簽訂《船舶交接文書》，且收到CCS頒發(fā)的船舶檢驗(yàn)證書、船舶入級(jí)證書、船舶完工圖紙后，以銀行承兌匯票方式向被告東方公司支付第一筆款項(xiàng)722931元；第二筆：原告新能公司在簽署本備忘錄之日起30個(gè)自然日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告東方公司支付第二筆款項(xiàng)255069元。
該備忘錄還約定，1、被告東方公司將在收到上述第二筆款項(xiàng)之日起7個(gè)自然日內(nèi)將“新能運(yùn)維1201”輪運(yùn)至原告新能公司指定的交船地點(diǎn)。若未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成交付，一切責(zé)任由被告東方公司承擔(dān)；2、在船舶交付到指定交船地點(diǎn)前，該輪由被告東方公司看管并負(fù)責(zé)安全；3、該船質(zhì)保期從船舶交付到指定地點(diǎn)之日起算。
同時(shí)查明：2014年7月28日，原告新能公司向被告東方公司發(fā)出違約通報(bào)函稱，涉案船舶的最遲交付期為2014年7月28日，提醒被告東方公司注意合同約定的違約責(zé)任，保留追究違約責(zé)任及要求賠償?shù)臋?quán)利，強(qiáng)烈要求盡快完成船舶建造并交付使用。同年7月30日，被告東方公司回復(fù)原告新能公司，解釋了延期交付船舶原因在于內(nèi)部協(xié)調(diào)不力，希望原告新能公司以務(wù)實(shí)諒解的態(tài)度對(duì)待延期交船的事實(shí)，豁免延期交付罰金，爭(zhēng)取后期抓緊一切時(shí)間，爭(zhēng)取在1.5個(gè)月內(nèi)完成全船建造，抓住質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
另查明：原告新能公司先后向被告東方公司支付了涉案船舶建造款共計(jì)309.7萬元，尚余16.3萬元未付。2016年12月30日，被告東方公司以原告新能公司欠其剩余船款為由，另案向本院提起訴訟，訴請(qǐng)?jiān)嫘履芄局Ц洞敖ㄔ炜?6.3萬元。案號(hào)為（2017）鄂72民初6號(hào)。該案審理過中，原告新能公司于2017年2月14日向本院提出反訴，訴請(qǐng)扣除剩余船款15.96萬元后，被告東方公司還應(yīng)支付延期交船違約金16.64萬元。本院于2017年11月7日作出民事判決，支持被告東方公司本訴的訴請(qǐng)，因原告新能公司未到庭參加訴訟，本院對(duì)其反訴按自動(dòng)撤訴處理。

本院認(rèn)為：
本案系船舶建造合同糾紛。原告新能公司、被告東方公司簽訂的船艇定制合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思的表示，且不違反我國(guó)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合法有效，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有法律約束力，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依約行使民事權(quán)利，履行民事義務(wù)。
根據(jù)涉案船艇定制合同中關(guān)于違約責(zé)任的約定，被告東方公司若延期交船應(yīng)按未支付價(jià)款每周3%作為違約金，最高限額為合同價(jià)的10%。根據(jù)本院查明的事實(shí)，被告東方公司最晚也應(yīng)該在2014年7月30日之前交付船舶，但實(shí)際2015年6月19日才交付，已經(jīng)遠(yuǎn)超出合同約定的期限交船，且回函中沒有否定屬于自身責(zé)任導(dǎo)致延期，還承認(rèn)了自身原因，故應(yīng)按合同約定承擔(dān)違約金。
原告新能公司于2014年7月28日向被告東方公司發(fā)函時(shí)，明確表示了保留追究違約責(zé)任和請(qǐng)求賠償?shù)臋?quán)利。涉案船舶交接備忘錄中雖有“若未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交付，一切責(zé)任由東方高速艇（被告東方公司）承擔(dān)”的內(nèi)容，這是雙方約定原告新能公司分期付款，被告東方公司交付船舶，是繼續(xù)履行原合同的補(bǔ)充約定。該備忘錄條款中，原告新能公司并未明確放棄，也沒有理由放棄追究被告東方公司此前延期交船違約責(zé)任的權(quán)利。也正因?yàn)殡p方約定了繼續(xù)履行合同，被告東方公司也未主動(dòng)退款行使解除權(quán)，不能認(rèn)為原告新能公司放棄了合同解除權(quán)就放棄了追究違約責(zé)任的權(quán)利。
涉案船艇定制合同中雖然約定了原告新能公司有權(quán)從船款中扣除違約金，但被告東方公司此前另案起訴并獲本院支持，剝奪了原告新能公司扣除違約金的機(jī)會(huì)，原告新能公司仍有權(quán)通過訴訟主張違約金。被告東方公司所稱的船名和通信業(yè)務(wù)識(shí)別碼時(shí)間問題不是涉案合同約定的交船條件，也并不導(dǎo)致交船必定延期到2015年6月19日。
本案所涉合同持續(xù)履行，被告東方公司2015年6月19日交付船舶才正式明確最終交船時(shí)間，故本案訴訟時(shí)效應(yīng)該從此日開始計(jì)算。原告新能公司在兩年訴訟時(shí)效期間內(nèi)的2017年2月14日提出過反訴，根據(jù)《最高人民法院
》第二條的規(guī)定，構(gòu)成訴訟時(shí)效中斷，故原告新能公司于2018年1月24日起訴被告東方公司沒有超過法定訴訟時(shí)效。
綜上，被告東方公司的抗辯理由不成立，本院對(duì)原告新能公司的訴訟請(qǐng)求予以支持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十二條的規(guī)定，判決如下：

被告無錫東方高速艇發(fā)展有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)，向原告江蘇新能海裝科技有限公司一次性支付違約金32.6萬元。
如果未按本判決指定的期間內(nèi)履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)6190元，因適用簡(jiǎn)易程序減半收取3095元，由被告東方公司負(fù)擔(dān)。被告東方公司應(yīng)負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)連同上述賠款一次性支付給原告新能公司。
如不服本判決，當(dāng)事人可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省高級(jí)人民法院。
上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯湖北省高級(jí)人民法院（開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢市東湖支行，戶名：湖北省財(cái)政廳非稅收入財(cái)政專戶；賬號(hào)：05×××69-1。銀行憑據(jù)用途欄注明“湖北省高級(jí)人民法院”或湖北省高級(jí)人民法院?jiǎn)挝痪幋a“103001”）。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判員 王建新

書記員： 陳丹妮