原告：武漢凌某建筑裝飾工程有限公司。住所地：武漢市解放大道****號寶豐時代***室。統(tǒng)一社會信用代碼：91420104725790150T。法定代表人：李新發(fā)，系該公司董事長。委托代理人：張國祥，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省武漢市人，系該公司常務(wù)董事。特別授權(quán)。委托代理人：張性林，湖北凝聚律師事務(wù)所律師。一般代理。被告：湖北嘉品生物科技有限公司。住所地：嘉魚縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。企業(yè)信用代碼：xxxx。法定代表人：胡奇斌，系該公司董事長。委托代理人：胡重賢，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省咸寧市人，系該公司股東。特別授權(quán)。

原告凌某建筑公司向本院提出訴訟請求：1、依法判令被告立即支付拖欠的工程款172.8萬元，并賠償由此給原告造成的一切經(jīng)濟損失；2、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。事實和理由：2014年6月28日，原、被告經(jīng)充分協(xié)商，就被告外幕墻裝飾工程承包給原告施工達(dá)成一致意見，簽訂了《湖北嘉品生物科技有限公司商務(wù)辦公樓外幕墻合同書》，合同約定，1、甲方（被告）將嘉品生物公司商務(wù)辦公樓、企業(yè)培訓(xùn)中心、企業(yè)研發(fā)中心外幕墻裝飾工程發(fā)包給乙方（原告）施工；2、施工內(nèi)容：外立面幕墻裝飾工程包工包料；3、工期為90天，自2014年7月15日開工至2014年10月15日完工；4、工程價款：雙方協(xié)商價格為272萬元；5、付款方式：乙方施工人員、施工設(shè)備及預(yù)埋構(gòu)件進場5日內(nèi)甲方支付合同總價15%，主型材料鋼骨架、五金件、骨架鋁材施工完成，支付合同價25%，面飾材料（石料、鋁板、玻璃）全部進場，支付合同價20%，工程完工經(jīng)初步檢查無明顯缺陷，支付合同價20%，工程驗收合格后，乙方提供所有竣工資料，甲方在30日內(nèi)辦理完竣工結(jié)算并在7日內(nèi)支付至工程決算總價的92%，余款8%作為質(zhì)保金，保質(zhì)期為三年。合同簽訂后，原告立即組織人力、物力進行施工，而被告完全不按工程進度支付工程款，在原告多次催討下，被告先后支付工程款110.8萬元，至工程竣工交付使用，被告至今仍拖欠172.8萬元工程款不予支付。為此特向法院提起訴訟。原告為請求支持其主張，向本院提交了以下證據(jù)：1、2014年6月28日，原、被告簽訂的《合同書》，證明雙方約定工程價款為包干價272萬元，在實際施工中，被告一直拖欠工程款，造成本案糾紛；2、“幕墻工程資料收發(fā)文本”一份，證明原告向被告一共送達(dá)了9份工程聯(lián)系單和催款通知書，證明被告拖欠原告工程款的事實；3、2017年12月31日原告根據(jù)實際工作量單方制作的“嘉品生物公司綜合樓外裝幕墻工程結(jié)算表”一份，該結(jié)算表于2018年元月郵寄給被告，但被退回，證明被告拖欠工程款為172.8萬元；4、2014年6月9日和2016年2月3日，被告法定代表人胡奇斌和基建負(fù)責(zé)人鄭榮新出具的收條兩張，證明被告收到原告施工圖4份和竣工資料3套，證明工程已竣工。被告嘉品生物公司未提出答辯意見，也未向本院提交證據(jù)。經(jīng)庭審查證，原告提交的證據(jù)1、2、4，內(nèi)容真實客觀，且與本案具有關(guān)聯(lián)，依法應(yīng)予采信，原告提交的證據(jù)3，因是其單方計算結(jié)果，未經(jīng)被告確認(rèn)，本院不予采信，應(yīng)以雙方協(xié)商意見來確定被告拖欠原告工程款金額。根據(jù)采信的有效證據(jù)，并結(jié)合當(dāng)事人陳述，本院可認(rèn)定案件事實如下：2014年6月28日，原、被告經(jīng)協(xié)商，被告決定將湖北嘉品生物科技有限公司商務(wù)辦公樓、企業(yè)培訓(xùn)中心、企業(yè)研發(fā)中心外幕裝飾工程委托給原告施工，并簽訂了《合同書》一份，合同約定，施工內(nèi)容為嘉品生物公司商務(wù)辦公樓、企業(yè)培訓(xùn)中心、企業(yè)研發(fā)中心外立面幕墻裝飾工程包工包料；工期為90天，2014年7月15日開工至2014年10月15日完工；工程價款為雙方協(xié)商價272萬元，該價為全包價，不含稅、腳手架和配合費。合同約定付款方式為，原告（乙方）施工人員、施工設(shè)備及預(yù)埋構(gòu)件進場5日內(nèi)，被告（甲方）支付合同總價款15%；主型材料鋼骨架、五金件、骨架鋁材施工完成，支付合同價的25%；面飾材料（石材、鋁板、玻璃）全部進場，再支付合同價的20%；工程完工經(jīng)初步檢查無明顯缺陷，支付合同總價的20%；工程竣工完成清理清潔后，由被告組織相關(guān)部門在5日內(nèi)進行驗收，驗收合格后，原告提供所有竣工資料給被告，被告在30日內(nèi)辦完竣工結(jié)算并在7日內(nèi)支付至工程決算總價的92%，余款8%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為三年，期滿7日內(nèi)付清尾款。合同還約定，如原告的原因而延遲完工，按每天3000元罰款支付給被告，如因被告原因延遲工期，每延遲一日，按每天3000元誤工費支付給原告。合同還對其他事項進行了約定。合同簽訂后，原告按約定時間進場施工，被告也按約定于2014年7月22日支付工程總價款的15%,即40.8萬元。2014年8月20日，外幕墻的主體鋼、鋁骨架施工完成，且石材、鋁板和玻璃等面飾材料全部進場，此時，被告應(yīng)按合同約定支付總價款的60%，但被告應(yīng)支付的第二期和第三期的進度款分文未付，于是原告向被告發(fā)出三份“工程聯(lián)系單”催討工程進度款，但被告未予給付，同年8月底原告停止施工，但人未退場。2014年12月26日，被告支付工程款20萬元，2015年1月27日支付工程款5萬元。2015年2月10日被告再支付工程款25萬元后，原告重新復(fù)工，后因被告未按時補足支付工程進度款，原告再次停工。截至2015年4月底原告正式停止施工前，該工程已完成大部分施工任務(wù)，只有小部分工程未完工。被告共計支付原告工程款110.8萬元。2014年6月9日，原告將工程的施工圖交付被告，2015年11月6日雙方對已完工工程組織了驗收并驗收合格，2016年2月3日，該工程的竣工資料也交付被告。2018年7月12日，本院組織雙方代理人到庭進行了協(xié)商，被告對工程價款為272萬元，已付款110.8萬元，下欠工程款161.2萬元認(rèn)為屬實，但應(yīng)扣減原告未完工部分的工程款，經(jīng)雙方協(xié)商，一致同意扣減總工程價款的5%，即扣減金額13.6萬元，被告實際下欠工程款為147.6萬元。原告要求增加調(diào)整腳手架的費用0.8萬元，被告認(rèn)為屬實，同意并接受，被告共計拖欠原告工程款為148.4萬元。
原告武漢凌某建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱凌某建筑公司）與被告湖北嘉品生物科技有限公司（以下簡稱嘉品生物公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年6月13日立案后，依法適用簡易程序，公開開庭進行了審理。原告委托代理人張國祥、張性林到庭參加了訴訟，被告經(jīng)合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原、被告簽訂的外幕墻施工合同系雙方當(dāng)事人真實意思表示，其內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，依法應(yīng)予保護。合同簽訂后，原告依約定施工并按時完成了工程量，被告應(yīng)按合同約定按期支付工程進度款，被告未按期付款的事實客觀存在。本案糾紛的引起，系被告違約造成，責(zé)任在被告，被告下欠原告工程款148.4萬元應(yīng)當(dāng)按約定時間給付。雙方通過協(xié)商，對被告因資金不足給原告造成停工期間的誤工損失和延期付款的違約損失，原告表示自愿放棄，本院應(yīng)予支持。原告施工工程雖未全部完工，但因其他原因雙方于2015年11月6日組織了工程驗收，被告也收到了工程的竣工資料，依合同約定，應(yīng)預(yù)留已完工工程總價款（258.4萬元）的8%（206720元）作為質(zhì)保金，該質(zhì)保金在三年質(zhì)保期滿后一次性支付給原告，質(zhì)保期從2015年11月6日起計算。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第二百七十九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

被告湖北嘉品生物科技有限公司欠原告武漢凌某建筑裝飾工程有限公司工程款148.4萬元，限被告于本判決生效之日起30日內(nèi)向原告支付1277280元，余款206720元于三年質(zhì)保期滿后一次性支付給原告（質(zhì)保期從2015年11月6日起算至2018年11月5日止）。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費10176元，由原告武漢凌某建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)1098元，由被告湖北嘉品生物科技有限公司負(fù)擔(dān)9078元。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于咸寧市中級人民法院，上訴人應(yīng)在提交上訴狀時，根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定預(yù)交上訴案件受理費。咸寧市中級人民法院訴訟費專戶名稱：湖北省咸寧市中級人民法院；開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行咸寧市金穗支行；賬號：17×××50；上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未交納訴訟費的，按自動撤回上訴處理。

審判員　　張偉建

書記員：楊其美