原告:武漢中冷空調電子有限公司,住所地：湖北省武漢市東西湖區(qū)望豐村95號501室。
法定代表人:周克榮，該公司董事長。
委托代理人詹群娥，湖北法輝律師事務所律師。
被告：咸寧市華力置業(yè)有限公司，住所地：咸寧市溫泉桂花路162號。
法定代表人：王統(tǒng)，該公司總經(jīng)理。
委托代理人：邵清平，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省咸寧市人，住湖北省咸寧市。系該公司股東。
委托代理人：王治，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省咸寧市人，住湖北省咸寧市。系該公司股東。
被告：湖北南某建筑工程有限公司，住所地：咸寧市銀泉大道368號。
法定代表人：李永彰，該公司董事長。
委托代理人：柯建平，湖北佳成律師事務所律師。
委托代理人:韓杰，該公司員工。
被告：咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司，住所地：咸寧市咸寧大道。
法定代表人：黃大振，該公司董事長。
委托代理人:余隆盛，湖北佳成律師事務所律師。
被告：邵清平，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省咸寧市人，住湖北省咸寧市。

原告武漢中冷空調電子有限公司（以下簡稱中冷公司）與被告咸寧市華力置業(yè)有限公司（以下簡稱華力公司）、湖北南某建筑工程有限公司（以下簡稱南某公司）、咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司（以下簡稱職業(yè)教育投資公司）、邵清平建設工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進行了審理。原告中冷公司法定代表人周克榮、委托代理人詹群娥，被告華力公司委托代理人王治、邵清平，被告南某公司委托代理人柯建平、韓杰，被告職業(yè)教育投資公司委托代理人余隆盛，被告邵清平到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告中冷公司訴向本院提出訴訟請求：1、依法判決被告連帶支付原告合同欠款1700000元，并支付違約金286000元，合計1986000元；2、依法判決被告承擔本案訴訟費用。事實和理由：2014年9月3日，原告與被告華力公司簽訂了《中央空調合同》，約定合同總價款2600000元、工程項目、工程內容、工程期限、工程結算、違約責任等條款。合同履行過程中即2015年12月14日原告與被告南某公司、職業(yè)教育投資公司簽訂了《協(xié)議書》，約定由被告南某公司擔?！吨醒肟照{合同》的履行。因被告華力公司未按約定付款，2016年6月23日原告與被告南某公司、職業(yè)教育投資公司協(xié)商后形成《會議紀要》，約定由被告南某公司、職業(yè)教育投資公司對原告的合同價款承擔相應的經(jīng)濟及法律責任。原告按約定履行了合同義務后，工程于2016年10月8日經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位、施工單位驗收合格。但至今被告華力公司僅支付合同價款100000元，被告南某公司支付合同價款800000元，合計900000元，被告并未按《中央空調合同》第七條、《協(xié)議書》及《會議紀要》約定付款，構成違約，現(xiàn)原告要求被告連帶支付合同余款1700000元及違約金286000元。
本院經(jīng)審理認定事實如下：2014年9月3日，原告中冷公司（甲方）與被告華力公司（乙方）簽訂《中央空調合同》，約定：工程名稱咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓空調安裝工程，以施工圖紙為準，乙方承擔整個空調系統(tǒng)的工程采購安裝，乙方提供設備及材料，工程總價款2600000元，該價格包括設備生產(chǎn)、包裝、保險、運輸、裝卸、安裝、調試及驗收合格之前及保修期內備品備件發(fā)生的費用。工程內容為多聯(lián)機室內機的定位安裝、室外主機設備的定位及安裝、室內外機組冷媒管及冷凝水管的鋪設、保溫、安裝、主機的調試。工期為60天，空調室內機及管道等全部室內安裝完畢甲方付乙方空調工程款1500000元，空調工程調試驗收完畢后甲方付乙方空調工程款500000元，安裝調試驗收一年后甲方付乙方空調工程款250000元，安裝調試驗收兩年后甲方付乙方空調工程款500000元。甲方未按合同約定支付工程款，應按逾期工程款項的5‰/日支付違約金。乙方未按進度表進行施工造成工程延期，應按工程總價的5‰/日支付違約金。同日原告中冷公司與被告南某公司簽訂了與上述《中央空調合同》內容相同的一份合同。合同簽訂后，原告中冷公司按約定進行空調安裝，因被告華力公司僅于2015年1月23日以咸寧市興發(fā)漁業(yè)有限公司的名義向原告中冷公司支付100000元，其余合同價款未按期支付，造成空調安裝停工。2015年12月14日，原告中冷公司（乙方）與被告華力公司（甲方）、南某公司（擔保方）簽訂《協(xié)議書》，約定：根據(jù)2014年9月3日被告華力公司與被告中冷公司簽訂的關于咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓空調安裝工程的合同，經(jīng)被告南某公司協(xié)調并自愿承擔對甲方合同履約的擔保。湖北南某公司代甲方首先支付乙方部分空調安裝工程款500000元，本協(xié)議簽訂之日起，在本單項工程完工驗收之后或乙方書面通知甲方對本協(xié)議所及空調工程驗收之日起14日內，甲方如未按期驗收，視為驗收合格。本單項工程完工驗收合格之日起，甲方應支付乙方工程款為1990000元，若建設方被告職業(yè)教育投資公司支付給南某公司的第一筆工程款金額如達到1990000元，則被告南某公司直接支付給乙方工程款1990000元。如建設方被告職業(yè)教育投資公司支付給被告南某公司的第一筆工程款低于1990000元，則被告南某公司可按實際到賬額全部支付給乙方。不足工程款1990000元的部分，在建設方被告職業(yè)教育投資公司支付給被告南某公司工程款中扣除，直至付清為止。本協(xié)議簽訂之日起，如在空調安裝過程中，建設方被告職業(yè)教育投資公司支付給被告南某公司的第一筆工程款達到900000元，則南某公司直接支付給乙方工程款900000元，當建設方被告職業(yè)教育投資公司支付給被告南某公司的第一筆工程款低于900000元時，則被告南某公司可按實際到賬額全部支付給乙方。如建設方同意，本協(xié)議中涉及的工程款，由被告南某公司開具委托給乙方，由乙方直接到建設方領款。本協(xié)議簽訂之日起，在本空調單項工程完工驗收之日起期滿一年后，十日內，由甲方直接支付乙方10000元。乙方在收到以上500000元工程款之日起，60天內完工。如未能按期完工驗收，則按原合同執(zhí)行。協(xié)議簽訂后，原告中冷公司按約定繼續(xù)施工，被告南某公司于2015年12月16日以咸寧市振泉建筑勞務有限公司的名義向原告中冷支付500000元。2016年6月22日原告中冷公司與被告華力公司、南某公司、職業(yè)教育投資公司簽訂了一份《會議紀要》，約定：原告中冷公司在本會議紀要達成之日起，在2016年8月15日前按照圖紙設計要求完成空調設備購置及安裝任務，按照相關規(guī)范進行運行調試，并請南某公司、監(jiān)理單位、使用單位、職業(yè)教育投資公司按相關規(guī)范要求組織驗收。驗收合格后對使用單位相關操作人員進行技術培訓，質保金50000元。質保期從工程竣工驗收合格之日起算兩年。驗收合格后要求職業(yè)教育投資公司憑南某公司出具的本工程的工程款委托支付函及質保金委托支付函及時直接向中冷公司付款。被告南某公司在空調驗收合格后按時出具向被告職業(yè)教育投資公司申請1500000元的工程款委托支付函給原告中冷公司。在空調安裝驗收合格后，被告職業(yè)教育投資公司憑南某公司出具的工程款委托支付函及時直接向原告中冷空調公司付款。如原告中冷公司按期完成空調安裝工作，并驗收合格，可根據(jù)會議紀要追索委托支付函和空調款，否則可依法追索相關單位的經(jīng)濟及法律責任。如被告南某公司不能按時組織驗收、出具本工程相應的工程款委托支付函給原告中冷公司則承擔相應的經(jīng)濟及法律責任。被告職業(yè)教育投資公司在空調按期完工驗收合格、付款手續(xù)完備的情況下，如不能按本會議紀要要求付款，則對本筆款項承擔相應的經(jīng)濟及法律責任。2016年6月23日原告中冷公司向被告南某公司出具承諾書，承諾在收到被告南某公司支付的300000元空調安裝工程款后，保證在7天時間內設備和人員到場開始施工，并于2016年8月15日前完成設計圖紙所要求的施工任務和合同約定的條款，嚴格履行《會議紀要》中的職責和違約責任，否則被告南某公司和原告中冷公司簽訂的所有合同及協(xié)議自動終止，并承擔一切損失和后果。2016年6月28日被告南某公司按會議紀要的約定向原告中冷公司支付工程款300000元。2016年10月8日，職教園啟動區(qū)圖書信息大樓空調安裝工程經(jīng)被告南某公司驗收合格。2016年10月9日，原告中冷公司向被告華力公司、南某公司、職業(yè)教育投資公司發(fā)出付款申請書，要求被告華力公司、南某公司、職業(yè)教育投資公司按合同約定及會議紀要約定支付合同價款1650000元。2016年12月3日，原告中冷公司向被告南某公司、職業(yè)教育投資公司發(fā)出催告函，要求被告南某公司、職業(yè)教育投資公司要求支付工程款1700000元及逾期付款損失。后因三被告未按約定付款，原告遂訴至本院，要求依法處理。
同時查明，咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓的建設工程由被告職業(yè)教育投資公司于2013年8月26日發(fā)包給被告南某公司施工，由被告邵清平、華力公司實際投資施工，該工程尚未最終結算。

本院認為，根據(jù)《建筑法》第二條規(guī)定：“本法所稱的建筑活動，是指各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝活動”。同時該法第六十二條規(guī)定：“建筑工程的保修范圍應當包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。”及《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和《建設工程質量管理條例》均在第2條第2款中規(guī)定：“本條例所稱的建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程?！敝醒肟照{安裝屬于以上規(guī)定的設備安裝，應屬于建設工程的范疇。在本案中，被告邵清平?jīng)]有建筑施工資質，其以被告南某公司的名義承建咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓工程，并與被告華力公司共同投資建設，被告華力公司又與原告簽訂《中央空調合同》，將空調安裝工程分包給原告，違反了《建筑法》第二十六條第二款：“禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程?！钡膹娭菩砸?guī)定，故被告華力公司與原告之間的《中央空調合同》無效。關于原告與被告南某公司簽訂的《中央空調合同》因雙方并未實際履行，且原告是以與被告華力公司之間的合同主張權利，故本院對該合同不作處理。原告與被告華力公司、南某公司、職業(yè)教育投資公司簽訂的《協(xié)議書》、《會議紀要》均以原告與被告華力公司簽訂的《中央空調合同》為前提，《中央空調合同》無效，《協(xié)議書》、《會議紀要》亦應無效。由于咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓空調安裝工程經(jīng)竣工驗收合格，原告要求被告華力公司按合同約定支付拖欠的工程款，本院予以支持。原告與被告華力公司簽訂的《中央空調合同》雖然無效，但其中關于質量保證期及質量保證金的約定，對雙方當事人仍然具有法律約束力，因原告施工工程的質量保證期尚未屆滿，故對原告要求支付質量保證金50000元的訴訟請求本院不予支持。關于原告要求被告支付違約金的主張，因原告與被告華力公司簽訂的《中央空調合同》無效，其中關于違約責任的約定亦應無效，原告主張按合同約定計算違約金于法無據(jù)，本院不予支持。同時根據(jù)《合同法》第五十八條規(guī)定，合同無效，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。因被告華力公司違法分包存在過錯，應賠償原告因此造成的損失。被告邵清平與被告華力公司共同投資施工，依法應承擔連帶清償責任。被告南某公司收取被告邵清平管理費，允許被告邵清平掛靠及以其公司名義承接工程，違反相關禁止性規(guī)定，依法亦應承擔連帶清償責任。被告職業(yè)教育投資公司作為工程的發(fā)包人，根據(jù)《最高人民法院<關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>》第二十六條第二款：“實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?！钡囊?guī)定，被告職業(yè)教育投資公司應在欠付咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓工程款范圍內承擔連帶清償責任。被告職業(yè)教育投資公司辯稱應付工程款已付清，但因其未提供相關證據(jù)予以證明，且其與被告南某公司并未就咸寧市職教園啟動區(qū)圖書信息大樓工程進行最終結算，不能證明工程款已付清，故對該抗辯理由本院不予采信。綜上，依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、第五十八條、第二百六十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條、《最高人民法院<關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>》第一條、第二條、第二十六條之規(guī)定，判決如下：

一、被告咸寧市華力置業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內支付原告武漢中冷空調電子有限公司工程款1650000元及利息（以1650000元為基數(shù)按中國人民銀行同期貸款利率從2016年10月9日起計算至實際付清之日止）。
二、被告湖北南某建筑工程有限公司、邵清平對上述款項承擔連帶清償責任；被告咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司對上述款項在欠付工程款的范圍內承擔連帶清償責任。
三、駁回原告武漢中冷空調電子有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案案件受理費9825元，由被告湖北南某建筑工程有限公司、咸寧市華力置業(yè)有限公司、邵清平、咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省咸寧市中級人民法院。上訴人應在提交上訴狀時預交上訴案件受理費?？顓R戶名：湖北省咸寧市中級人民法院；開戶行：農行咸寧金穗支行；賬號17×××500；匯款用途：×××的上訴費。上訴人在上訴期屆滿后七日內仍未預交的，按自動撤回上訴處理。

審判員　　唐亞林

書記員：張璐