原告：
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司。住所地：十堰市張灣區(qū)七里埡*號(hào)2-2-3。
負(fù)責(zé)人：王曉林，任公司總經(jīng)理職務(wù)。
委托訴訟代理人：李超，系公司員工。
委托訴訟代理人：王流成，
湖北立豐（十堰）律師事務(wù)所律師。
被告：
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地：鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)鄖西大道**號(hào)。
法定代表人：高云東，任公司經(jīng)理職務(wù)。
委托訴訟代理人：王健康，
湖北正星律師事務(wù)所律師。
被告：陳某皇，男，****年**月**日出生，漢族，住湖北省襄陽市樊城區(qū)。
委托訴訟代理人：陳潔宇，
丹江口市新港法律服務(wù)所法律工作者。
原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司（以下簡(jiǎn)稱武漢東方公司十堰分公司）與被告

鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鄖西縣廣廈公司）、陳某皇建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年8月13日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告武漢東方公司十堰分公司的委托訴訟代理人李超、王流成、被告鄖西縣廣廈公司的委托訴訟代理人王健康、陳某皇及其委托訴訟代理人陳潔宇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
武漢東方公司十堰分公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判令被告鄖西縣廣廈公司立即支付工程款1457860元，并由被告陳某皇承擔(dān)連帶清償責(zé)任；2、判令被告鄖西縣廣廈公司向原告出具相關(guān)報(bào)稅憑證；3、判令二被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由：原告與被告鄖西縣廣廈公司于2012年3月26日簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，合同約定鄖西縣廣廈公司將其天潤(rùn)華庭項(xiàng)目水電工程施工以包工包料方式承包給原告。被告陳某皇作為鄖西縣廣廈公司代表簽字（實(shí)為掛靠），合同加蓋有雙方公司公章。2016年該工程竣工驗(yàn)收，同年11月22日雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確定工程款為4600000元，并將原合同中由原告報(bào)稅變更為由被告報(bào)稅。經(jīng)多次催要，被告仍尚欠1457860元工程款至今未付。現(xiàn)依法訴諸貴院。
鄖西縣廣廈公司辯稱，原告主體不適格；我公司沒有與原告簽訂水電工程承包協(xié)議書，也沒有天潤(rùn)華庭項(xiàng)目，更沒有委托陳某皇與原告簽訂協(xié)議書，所謂的公章也不是我公司的印章。請(qǐng)求依法駁回其訴請(qǐng)。
陳某皇辯稱，原告不具有法人資格，應(yīng)駁回其訴請(qǐng)；雙方簽訂的水電工程承包協(xié)議書屬違法分包，應(yīng)屬無效協(xié)議；本工程至今沒有經(jīng)過設(shè)計(jì)、施工、勘測(cè)、建設(shè)、監(jiān)理五方驗(yàn)收，沒有按照合同約定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；本工程的工程款應(yīng)當(dāng)按照合同約定經(jīng)審計(jì)后支付，但至今只是雙方進(jìn)行了基本核算，沒有達(dá)到支付工程款的條件；原告不具備水電安裝的專業(yè)資質(zhì)，不應(yīng)支付工程款。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2012年，陳某皇從李玉明等合伙人處取得開發(fā)房地產(chǎn)天潤(rùn)華庭項(xiàng)目（原為杏林嘉園項(xiàng)目）經(jīng)營(yíng)權(quán)后，借用鄖西縣廣廈公司建筑資質(zhì)，于同年3月26日，以
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天潤(rùn)華庭項(xiàng)目部名義（甲方）與武漢東方公司十堰分公司（乙方）簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，將該項(xiàng)目工程的水電工程施工事宜分包給武漢東方公司十堰分公司進(jìn)行施工。該協(xié)議約定，工程名稱：鄖西縣廣廈地產(chǎn)開發(fā)有限公司天潤(rùn)華庭項(xiàng)目，工程地點(diǎn)：十堰鄖西縣濱河大道，承包方式及范圍：包工包料，一號(hào)樓、二號(hào)樓、三號(hào)樓、四號(hào)樓、負(fù)一樓、一樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)水電預(yù)埋、避雷、消防預(yù)埋，三號(hào)樓、四號(hào)樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)給排水、熱給水、電氣安裝，合同價(jià)款及結(jié)算：1、結(jié)算方式：工程價(jià)款一號(hào)樓、二號(hào)樓、三號(hào)樓、四號(hào)樓、負(fù)一樓、一樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)水電預(yù)埋、避雷、消防預(yù)埋部分按2008年湖北省安裝定額計(jì)算經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后結(jié)算不下浮，依照此結(jié)算乙方自行繳納稅費(fèi)；三、四號(hào)樓給排水、熱給水、電氣安裝、部分按照2008年湖北省安裝定額計(jì)算經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后下浮10%后結(jié)算，依照此結(jié)算價(jià)款乙方自行繳納稅費(fèi)；施工中按國(guó)家規(guī)定應(yīng)檢測(cè)的必須經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用由乙方自行繳納。（此審計(jì)必須按照國(guó)家審計(jì)法時(shí)間范圍內(nèi)完成審計(jì)，審計(jì)完成后甲方必須在一星期內(nèi)向乙方辦理總結(jié)算手續(xù)）。2、合同圖紙范圍外的增加部分按照2008年湖北省安裝定額計(jì)算經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后下浮10%后辦理結(jié)算手續(xù)。3、主材按照甲方確定的三個(gè)品牌比較后確定以書面形式通知乙方，送樣品由甲方封存，價(jià)格必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲方簽字為準(zhǔn)；審計(jì)方以此單價(jià)作為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。4、付款方式：甲方在乙方進(jìn)入安裝工程30%時(shí)開始付款即（三、四號(hào)樓標(biāo)準(zhǔn)層第三層完畢），按已完工程量的70%支付，待總工程進(jìn)入80%時(shí)即（三、四號(hào)樓標(biāo)準(zhǔn)層第九層完畢）甲方向乙方支付所完成部分的70%竣工前支付至總價(jià)款的70%，余款經(jīng)工程辦理驗(yàn)收合格審計(jì)完成后除留3%保修金外全部付清。保修時(shí)間為一年，若無質(zhì)量問題甲方在到期后一星期內(nèi)一次性支付剩余工程款（保修金）。以上總價(jià)款支付百分比按照乙方早期向甲方提供的工程預(yù)算書為參照。此后，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：一、甲方將天潤(rùn)華庭1#樓水電安裝工程全部交由乙方施工（包工包料）；單價(jià)按照湖北省2008年安裝定額計(jì)算，經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后下浮10%后辦理結(jié)算手續(xù)，由乙方報(bào)稅；主要材料價(jià)格由甲方委派簽字員簽字后生效，審計(jì)部門按照此主材價(jià)格計(jì)算，工期、質(zhì)量要求、都以原合同規(guī)定不變；二、甲乙雙方早期簽訂的合同中規(guī)定給水安裝進(jìn)戶即可，現(xiàn)經(jīng)甲乙要求將給水進(jìn)戶即可變更為給水系統(tǒng)進(jìn)戶后所有給水管道必須安裝至各功能間并預(yù)留接水端口（按照?qǐng)D紙施工），此增加部分單價(jià)、主材簽字、質(zhì)量、工期均以原合同相符；三、甲乙雙方早期簽訂的合同中規(guī)定排水系統(tǒng)安裝至各功能間在衛(wèi)生間廚房等處預(yù)留三通，現(xiàn)應(yīng)甲方要求變更為各戶排水系統(tǒng)進(jìn)入各功能間并將各功能支管安裝到位，此增加部分單價(jià)、主材簽字、質(zhì)量、工期均以原合同相符；四、以上增加和變更部分按照?qǐng)D紙要求施工，圖紙外增加部分另行計(jì)算單價(jià)：按照湖北省2008年安裝定額計(jì)算，經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)后下浮10%辦理結(jié)算手續(xù)，由乙方報(bào)稅；主要材料價(jià)格由甲方委派簽字員簽字后生效，審計(jì)部門按照此主材價(jià)格計(jì)算；五、付款：此增加部分付款方式與甲乙雙方早期簽訂的《天潤(rùn)華庭水電安裝合同》中付款方式合并付款。同時(shí)約定，本協(xié)議雙方簽字后生效，即成為《天潤(rùn)華庭水電安裝合同》不可分割的組成部分，與其具有同等效力，除協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。2016年4月20日，陳某皇書面承諾“目前工程已竣工，與2016年6月20日以前將工程審計(jì)完成，并辦理結(jié)算手續(xù)……”。同年11月22日，陳某皇與武漢東方公司十堰分公司委托代理人段豪簽訂補(bǔ)充協(xié)議（二），約定將原合同按照2008年湖北省安裝定額通過審計(jì)結(jié)算工程價(jià)款，變更為按照2013年市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算總工程款，工程總價(jià)款為460萬元（為不含稅價(jià)款）；原合同由乙方報(bào)稅變更為由甲方自行報(bào)稅。當(dāng)日，雙方對(duì)水電工程總價(jià)款進(jìn)行了結(jié)算，確認(rèn)工程總價(jià)款為460萬元、武漢東方公司十堰分公司已領(lǐng)取工程款3142140元，尚欠1457860元工程款至今未付，為此原告訴諸本院。

本院認(rèn)為，陳某皇無建筑施工資質(zhì)，鄖西縣廣廈公司允許借用其資質(zhì)，以其公司項(xiàng)目部名義與武漢東方公司十堰分公司簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，該合同因違法出借、借用施工資質(zhì)行為而無效，因此雙方簽訂的水電安裝工程施工分包合同屬無效合同。對(duì)此，雙方均有過錯(cuò)，但武漢東方公司十堰分公司已按合同約定要求完成了實(shí)際施工，陳某皇書面認(rèn)可工程已經(jīng)竣工，并承諾限定期限審計(jì)、辦理結(jié)算手續(xù)，逾期辦理自愿承擔(dān)違約責(zé)任，此后，雙方進(jìn)行了結(jié)算手續(xù)，且已實(shí)際支付了絕大部分工程款，應(yīng)視其對(duì)施工工程已竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)果的認(rèn)同。武漢東方公司十堰分公司要求支付尚欠工程款等訴請(qǐng)，事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，符合法律規(guī)定，本院予以支持。鄖西縣廣廈公司辯稱原告主體不適格、其未使用過“天潤(rùn)華庭項(xiàng)目部”印章，未委托任何人簽訂協(xié)議、出具結(jié)算單，補(bǔ)充協(xié)議及承諾書系個(gè)人行為的抗辯意見，本院認(rèn)為武漢東方公司十堰分公司系依法設(shè)立并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人的分支機(jī)構(gòu)，屬于我國(guó)民事訴訟法規(guī)定的“其他組織”的范疇；段豪的代理權(quán)問題在水電工程承包協(xié)議書中通過簽字已確認(rèn)，且庭審中，武漢東方公司十堰分公司對(duì)補(bǔ)充協(xié)議及結(jié)算中段豪的行為予以認(rèn)同；陳某皇抗辯協(xié)議由陳某皇報(bào)稅屬屬無效約定，且工程沒有經(jīng)過驗(yàn)收、沒有達(dá)到支付工程款條件等意見，本院認(rèn)為補(bǔ)充協(xié)議約定由陳某皇報(bào)稅，只是實(shí)際出資繳納稅款人變更了，但稅法規(guī)定的納稅人仍然是原告，稅款金額未減少，并不損害國(guó)家利益，當(dāng)事人之間的約定真實(shí)、合法有效，故對(duì)該方面異議意見本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)、第五十八條、《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第（二）項(xiàng)、第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告陳某皇于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)支付原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司工程款1457860元；被告
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)連帶清償責(zé)任；
二、被告
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司出具工程款納稅憑證。
案件受理費(fèi)18001元，由被告陳某皇、
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同負(fù)擔(dān)。
如逾期未履行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級(jí)人民法院。
本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。申請(qǐng)執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書指定履行期間的最后一日起計(jì)算。

審判長(zhǎng) 吳遠(yuǎn)明
審判員 彭忠義
審判員 張一君

書記員： 譚亞麗