原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部，住所地枝江市馬家店街辦團(tuán)結(jié)路89號(hào)。
經(jīng)營(yíng)者鄧新婷，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住枝江市。
委托代理人董善宏，湖北驍陽(yáng)律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)。
被告彭某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住枝江市。

原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部與被告彭某某裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2017年5月24日立案受理。依法由審判員曹自豪適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部經(jīng)營(yíng)者鄧新婷及其委托代理人董善宏、被告彭某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2016年3月17日，原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部（乙方）與被告彭某某（甲方）簽訂《裝飾裝修工程施工合同》，約定乙方為甲方裝修位于枝江市辦領(lǐng)秀之江的房屋，工程開(kāi)工日期為2016年3月17日，竣工日期為2016年6月17日，工期90天，工程價(jià)款33000元。委托方式為全包。付款方式為：簽訂合同之日付款1000元；2016年4月15日付款5000元；2016年5月15日付款5000元；6月竣工付款22000元。雙方關(guān)于工程變更約定，工程項(xiàng)目或施工方案如需變更，雙方協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，雙方約定本工程施工質(zhì)量可參照湖北省荊州市裝飾協(xié)會(huì)制定的《家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，并結(jié)合實(shí)際情況執(zhí)行，施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證。乙方水電工程保修五年，木工油漆保修兩年，如因材料質(zhì)量和工程質(zhì)量問(wèn)題造成的損失由乙方承擔(dān)。如因人為因素造成，乙方負(fù)責(zé)有償維修。關(guān)于工程驗(yàn)收和保修，約定了施工過(guò)程中的驗(yàn)收，還約定雙方須在施工結(jié)束當(dāng)日后一周內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。乙方提出完工，兩日內(nèi)甲方須到乙方工程部辦理完工手續(xù)及備案登記。一周內(nèi)甲方不驗(yàn)收，私自入住或更換鑰匙等行為，視為驗(yàn)收合格，應(yīng)按期繳納工程款。甲方無(wú)故拖欠乙方工程尾款，乙方將有權(quán)對(duì)甲方委托工程不負(fù)責(zé)保修，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方個(gè)人承擔(dān)。關(guān)于違約責(zé)任，雙方約定乙方每階段收款，應(yīng)提前兩天告知甲方，甲方未按期支付第二、三、四次工程款，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金合同額的1‰。
被告彭某某分別于2016年3月17日、2016年4月5日、2016年5月29日、2016年6月10日向原告支付工程款1000元、5000元、4000元、5000元。2016年8月底，被告發(fā)現(xiàn)墻面起泡，于是電話聯(lián)系原告，原告派人前往。原告稱(chēng)待夏天過(guò)完后修繕。2016年9月被告再次聯(lián)系原告稱(chēng)墻面滲水，原告派水電工師傅查看，認(rèn)為系接洗衣機(jī)的管道未接好所致，并非原告原因所致，雙方協(xié)商未果，也未進(jìn)行修補(bǔ)。
上述事實(shí)，有原被告分別提供的裝修合同，收款收據(jù)四份及雙方當(dāng)事人的陳述在卷佐證。

本院認(rèn)為，2016年3月17日，原被告簽訂《裝飾裝修工程施工合同》，約定原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部為被告彭某某裝修位于枝江市辦領(lǐng)秀之江的房屋。雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定施工，按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收并支付工程款項(xiàng)。合同約定價(jià)款為33000元，被告已經(jīng)支付15000元，還應(yīng)支付18000元。原告主張施工期間另外增加價(jià)值4000元的工程量，但雙方未簽訂書(shū)面變更協(xié)議，也未在施工合同中注明。對(duì)增加工程被告不予認(rèn)可，原告也未提供充分的證據(jù)加以證明，故對(duì)原告的此項(xiàng)主張，本院不予支持。被告未按期支付工程款，已構(gòu)成違約，原告要求被告支付自2016年4月1日至2017年7月1日期間的利息損失。雙方約定的違約金過(guò)高，結(jié)合原告的訴請(qǐng)，被告應(yīng)自2016年6月18日起至2017年7月1日止按照中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率向原告支付利息。被告辯稱(chēng)裝修后墻面滲水，被告未在法定期間向本院遞交反訴狀并舉證證明原告給其造成損失，故因原告的原因給被告造成的損失，被告可另行解決。同時(shí)，被告該辯稱(chēng)也不能成為其免除履行支付工程款義務(wù)的理由。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百一十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告彭某某于本判決生效后十日內(nèi)支付原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部工程款18000元，并自2016年6月18日起至2017年7月1日止按照中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率支付利息；
二、駁回原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)減半收取199元，由被告彭某某承擔(dān)163元，由原告枝江市嘉和整體家裝設(shè)計(jì)部承擔(dān)36元。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省宜昌市中級(jí)人民法院。

審判員　　曹自豪

書(shū)記員：董靈芝