原告：李雅某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，個體，住湖北省荊州市沙市區(qū)。委托訴訟代理人：龍秀英，湖北思捷律師事務所律師。被告：集賢縣天恒置業(yè)有限公司，住所地黑龍江省雙鴨山市集賢縣福利鎮(zhèn)體育街。法定代表人：肖斌，該公司董事長。委托訴訟代理人：王世才，男，該公司法律顧問。委托訴訟代理人：吳立華，黑龍江方帷律師事務所律師。第三人：荊州市城市建設集團工程有限公司，住所地湖北省荊州市沙市區(qū)長港路。法定代表人：熊衍平，該公司董事長。委托訴訟代理人：張聯(lián)江，湖北呂軍律師事務所律師。

李雅某向本院提出訴訟請求：1.天恒置業(yè)公司即刻支付工程款15370381元、利息1442574元（按照年利率5.1%，從2015年12月1日起暫計算至2017年10月31日止）；2.天恒置業(yè)公司承擔本案全部訴訟費用。事實和理由：2014年4月16日原告與第三人簽訂《承包協(xié)議》，原告作為實際施工人對第三人承建、由被告開發(fā)的集賢縣福利鎮(zhèn)河西路18號“安邦御景商住小區(qū)”進行工程施工。原告實際開工日為2014年4月15日，由于被告建設資金出現(xiàn)問題，該工程于2014年11月停工。2015年12月1日，被告與第三人簽訂《安邦御景商住小區(qū)結算確認書》，確定按已實際完成的項目施工量進行結算，未完成部分工程量由被告另行發(fā)包。雙方經(jīng)核算確認該項目已實際施工工程量部分價款為38680000元，截止2016年5月1日被告支付23309619元，尚欠15370381元。2016年3月10日，第三人與原告簽訂《債權債務轉讓協(xié)議》，將被告所欠第三人的未付工程款全部轉讓給原告。2017年8月22日第三人將債權轉讓通知書用特快專遞送達被告。
原告李雅某與被告集賢縣天恒置業(yè)有限公司（以下簡稱天恒置業(yè)公司）、第三人荊州市城市建設集團工程有限公司（以下簡稱荊州城建公司）建設工程施工合同糾紛一案，本院于2017年11月7日立案后，依法進行審理。

本院經(jīng)審查認為，李雅某起訴時基于訴訟請求同時主張三種法律關系，一是李雅某與荊州城建公司系內部承包關系；二是李雅某是案涉工程的實際施工人；三是李雅某是本案的債權受讓人，以上法律關系相互矛盾且不能自圓其說，經(jīng)法庭多次釋明，李雅某變更本案法律關系為實際施工人與債權受讓人的競合。庭審中，各方當事人確認本案爭議焦點為：李雅某是否為案涉工程的實際施工人。認定實際施工人應以實際施工的事實行為作為判定依據(jù)，即：實際施工人應與發(fā)包人全面履行發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成事實上的權利義務關系，也就是實際施工人完全取代了承包人而與發(fā)包人形成事實上的合同關系。本案中，李雅某主張其為實際施工人，應舉證證明其進行了施工組織和管理等事實?！栋舶钣吧套⌒^(qū)一期工程施工合同》《安邦御景商住小區(qū)結算確認書》均體現(xiàn)發(fā)包和承建主體為天恒置業(yè)公司與荊州城建公司；各方當事人均確認天恒置業(yè)公司所付工程款系支付給了荊州城建公司，而非李雅某，由此表明是荊州城建公司實際在履行《安邦御景商住小區(qū)一期工程施工合同》約定的權利與義務。李雅某雖舉示了其出資建設案涉工程資金來源的證據(jù)，但該證據(jù)顯示工程融資和出資收款單位系荊州城建公司安邦御景商住小區(qū)項目部、荊州城建公司下屬企業(yè)荊博建設勞務有限公司、荊州城建公司，從另一方面表明荊州城建公司具有參與案涉工程的融資和出資行為，天恒置業(yè)公司亦對上述證據(jù)的真實性、合法性、關聯(lián)性提出異議，故該證據(jù)不足以證明李雅某為案涉工程的實際施工人。李雅某舉示了其支付材料費、人員工資的憑證來證明其對案涉工程進行管理，但未提交財務賬目等證據(jù)予以佐證，且天恒置業(yè)公司提出異議，故該證據(jù)無法證明李雅某支付材料費、人員工資行為是職務行為還是對案涉工程施工的實際組織和管理行為。李雅某主張其與荊州城建公司之間的債權轉讓合同是依附于李雅某是案涉工程的實際施工人的事實而簽訂的，根據(jù)本案中現(xiàn)有的證據(jù)無法認定李雅某為案涉工程的實際施工人，故本院對債權轉讓合同不予審查。綜上，李雅某主張案涉工程款訴訟的主體不適格。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第一項、第一百五十四條第一款第三項、《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百零八條第三款規(guī)定，裁定如下：

駁回李雅某的起訴。如不服本裁定，可以在裁定書送達之日起十日內，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于黑龍江省高級人民法院。

審判長　　王玉娟
審判員　　朱世濤
審判員　　段余昆

書記員：張瑞